发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:天津市汉沽区战斗街四季花苑住宅小区二期工程 工程地点:天津市区汉沽区四季花苑住宅小区一期工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准)
施工内容: 甲方承包范围内钢筋工程的所有工作
二、劳务承包范围
承包范围:天津市汉沽区四季花苑住宅小区二期工程 楼(以业主与自力四队实施的合同为准)
三、承包方式及施工内容
1、承包方式: 包清工
(1)乙方自理材料包括:一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、 植筋工具、植筋材料(不含钢筋)、分配电箱、电缆线、太阳灯、手推车、雨衣等一切工具。
2)甲方所提供材料及用具:塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、图纸设计上所用到的各种钢筋、钢筋成品垫块、定位卡环 、安全帽甲方提供,费用乙方自负。
2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工,其它事宜另议): 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、钢筋送检材料的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、各种植筋(含二次结构、拦板、部分线条)、场内材料的二次搬运、
四、工期要求
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划,组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工,接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按项目总工提出的措施改进,经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款,并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下:
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业,发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍),产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同,并处以已完成钢筋工程量总价20%的罚款。
(4)因以下原因造成工期延误,经发包方确认,工期相应顺延:
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;
b、一周内非承包人原因,因天气、停电造成停工累计超过8小时;
c、不可抗力造成的工期延误;
五、质量标准
工程质量标准: 达到当地行业标准的优良工程
(1) 承包方必须严格按照施工图纸精心施工,施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容,若因擅自改动造成的一切损失均由承 2 场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车)包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品,若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格,给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸,施工中不得出现重大技术错误,若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。
(4) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作,确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查),若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同,并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除。
六、安全要求
1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》
2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;
3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育,并建立工人的花名册,将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交公司安全管理员处。
4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。
5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽,在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如:不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);
6、承包方应按项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息,项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐,严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元,对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫,保持清洁。墙上不得乱涂乱画,发现一次罚款整个宿舍每人一次10元,承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后,认真清扫宿舍移交项目部。
八、合同价款
钢筋工程承包价为人民币: 元/㎡
(大写:) 元/㎡
(钢筋工程量以各单位工程的建筑施工图,参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)
1、按实际工程所进的钢筋的数量为准吨,该价格包含各种机具及扎丝费用;
2、工程钢筋损耗控制在千分之三之内,超过千分之三所产生的短钢筋及废品差价,均由乙方承担。
九、付款方式
根据双方约定付款方式为: ①每名职工每月发放生活费800元(进场满30天后发放),乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册,经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后,甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费),余款在工程竣工后六个
1、每月按实际完成工程量乘以分项价格的40%,发放生活费,时间为每月5-10日;
2、中间结构验收完毕后,符合要求发放总工程款的40%;
3、余款待竣工验收后二个月内付清。
十、双方发生纠纷时,解决纠纷的措施
1、首先由双方协商解决。
2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。
十一、合同生效
本合同书一式三份,甲、乙双方各执一份,项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决,本合同书自签订之日起生效。
合同签订时间: 年 月 日
合同订立地点: 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。
发包人(签字、押右手拇指手印): 承包人(签字、押右手拇指手印):
住所(以身份证为准): 住所(以身份证为准): 有效身份证号码: 有效身份证号码: 电 话: 电 话:
年月日:
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同内容:
一:承包方式: (包质量,包安全,包工期)
三、工程单价包括内容:
乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工,其它事宜另议): 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、二次结构制作,各型号马镫和垫块,电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、剪力墙,框住焊制定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、构造柱钢筋预留、钢筋送检材料
的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、场内材料的二次搬运、场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车),基础和屋顶按标准层面积一半计算,飘窗空调板面积不计算,阳台面积计算一半。
四、合同价款:
钢筋工程承包价为人民币: 元/㎡
大写: 元/㎡
以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,高温作业降温费,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯等垂直运输机械及操作人员费用
2、乙方自备的机械设备、工具用具:一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、 植筋工具、植筋材料(不
3、防护用品中的安全帽、安全带及其余防护用具及劳保用品等由乙方自备。其中安全帽由甲方统一发放。
4、 甲方供材供应至施工现场堆放,乙方在施工过程中,应注意节含钢筋)、等一切工具。 辅材等费用已进入本合同固定综合单价中约材料,严禁人为浪费。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,钢筋损耗量规定为 3 ‰,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准
工程质量标准: 级承包方必须严格按照施工图纸精心施工,施工过程中在没有接到变更通知情况下
(1) 不得擅自改变施工图的设计内容,若因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品,若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格,给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸,施工中不得出现重大技术错误,若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。承包方在施工过程中应按国家相关规范操作,确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查),若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同,并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除:
七、付款方式。1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表
八、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在50000元以下的,乙方自行解决,若超过50000元时,由乙方承担50%,甲方承担50%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由甲方承担70%,乙方承担30%,乙方费用在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
九、文明施工:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任500元/人.次。同事此人清离工地。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金5000元/次,同时按所盗物品价值的2倍进行补陪,并将偷盗者移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金10000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,(当事人清离工地)由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任(闹事者清离工地)。
4、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
5、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金。
6,工地严禁烤火,违反规定罚款5000元并清离工地。
十、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
8、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派 为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
4、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金 元整,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
5、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间交接验收,承担成品保护。
6、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
7、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任。
8、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
9、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
10、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同。
11、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。
十一、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,让乙方清除出场,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按20xx元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。
十二、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十三、其他条款:
1、本合同自双方代表签字之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,
代表人(签字):
本合同签订日期:____ 年_____月______日。
甲方(盖章): 乙方(签字):
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任,分工协作,加快工程施工进度,确保安全生产,保证质量如期完成任务,经双方协商,就工程钢筋分工程达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程名称:
3、工程内容:
工程钢筋工分部(所有钢筋,包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)
钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单,报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短,合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前,必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。
二、承包方式:
包清工(乙方承包施工收入一次性包干,小型机械及用具乙方自理,包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。
三、承包价款:
1、保证金:为保证工程质量,安全生产文明施工,乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元,其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产,文明施工保证金100000元。
2、承包价格:乙方所承包的施工收入按实际用量,#楼以元/吨计(一次性验收通过,实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。
A、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过,按本次用量/吨扣除,作罚款处理,并承担下道工序工种误工的责任及费用。
B、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。
3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金,春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费),余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。
乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量:
1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工,确保工程质量达优质结构。
2、乙方必须认真熟悉图纸,严格按图施工,材料下料前必须送项目部审批后实施。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检,发现问题及时整改,乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准,若经甲方检查验收达不到优质,经整改仍达不到优质,该分项人工费扣除(作罚款处理),该项必须整改达标,不达标分项坚决返工,决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场,已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故,一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核,自检合格后报监理验收,发现有不符合规范施工规定的坚决返工,因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全:
1、施工安全由乙方负责,乙方必须对职工进行安全教育,安排生产任务的同时进行安全交底,并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工,严格遵守安全方面的各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任,重大事故或他人事故,分清责任,由责任方承担。
4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。
六、施工工期:
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工,确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员,确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排,确保按期完成各项任务,若因乙方原因导致延期,甲方将对乙方处罚1000元/天,延期超过五天,甲将对乙方处罚20xx元/天,乙方必须及时采取补救措施,确保按期完成任务,否则无条件撤出工场,所完成工程量均不结算。
七、甲方职责:
1、确保班组职工的食宿条件;
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。做好班组职工进场的安全三级教育及安全操作规程的交底,各工序质量要求及各项规章制度的交底;
3、根据材料进场的合理安排,尽量确保施工中的各种材料供应;
4、全面做好监督、检查工作,及时提出整改通知;督促班组整改符合规范要求为止,并根据实际情况按规章制度执行罚款;
5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;
6、全面做好安全设施的防护工作。
八、乙方职责:
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场,负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员,遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度,提高工人的安全生产意识,搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件,不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、在绑扎钢筋完成后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收,做到工完场清、保持施工操作场地整洁,同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想,节约材料,杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料,合理利用材料。在使用材料中,乙方要本着节约材料、量材使用的原则,凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断,甲方一经发现,将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。
7、主体竣工或工程完成后,负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置,否则甲方有权另派人清理,所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
8、爱惜甲方的一切机械设备和工具,严格履行材物领(借)用手续,工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管,按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。
九、文明施工:
1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.
2、乙方必须工完场地清,暂不使用的料具必须清理干净,堆放整齐,如达不到要求,甲方另安排其他人员施工,具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管,遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪,服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等,乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作,直至达到甲方要求。
十、安全生产:
1、在施工期间,贯彻谁施工,谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务,对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责,所涉费用由乙方承担。
2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律,十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整,否则所造成的事故及损失,甲方概不承担责任,相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担,一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。
3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地,并保持通讯畅通,负责人及职工严禁私离现场,特殊情况必须事先请假,批准后方可外出,并且按期返回,否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。
4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴,偷盗等不法行为,乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元,情节严重的送司法机关处理。
5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线,宿舍内严禁使用大功率电器,及煤气灶烧菜烧饭。
十一、工程转包和分包:
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、不可抗力:
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十三、保险:
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十四、关于意外停工的约定:
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。
十五、廉洁条款:
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
十六、争议解决办法:
如有争议须双方协商解决,如不行则由当地法院仲裁。
十七、其他约定项:
1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准,工程款全部付清后自行失效!
十八、合同份数
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份,甲、乙双方签字、盖章生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
订立时间:
甲方:实业集团有限公司乙方:(身份证号码:)
按照《中华人民共和国合同法》和《合同法》的原则,甲方将钢筋工程以包工不包料的
形式承包给乙方。鉴于乙方已对本工程的现场环境、地质条件及其他所有相关材料进行了全面、细致的勘察和研究,并对本工程施工的图纸及其他所有相关技术资料进行了详细研究和计算;另鉴于乙方已对甲方有关项目管理的制度规定和本项目建设单位对本工程施工的各项要求进行了充分的了解,并承诺以诚信和善意的态度与甲方、建设单位及本工程涉及的其他任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程的分包事项经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:钢筋工程。
二、工程地点:
三、承包范围及工程质式:
实地考察充分了解进场施工前的项目现状及施工条件。
工程质式:
建筑面积约㎡
四、承包方式:包工、包机械、包完成本合同承包项目所需的除钢筋以外的所有辅助材料。
五、承包内容及价格:
本合同的承包价是乙方在报价前对项目现状及工作面现状实地考察后所承诺的全面充分报价。本合同所有承包单价中均包含(包括但不仅限于)完成该分部工程的全部工序的人工费、小型工器具费、除钢筋以外的所有辅助材料费、管理费、利润、劳动保险费、安全风险费、施工措施费、超高费、环境保护安全文明施工、工完场清费、冬雨季及夜间施工费、施工人员及机械调谴费、二次搬运、赶工费、质量达到优良增加费、现场临时停电停水、交叉作业影响、超距离材料运输、人工代替机械、配合验收、人工费涨价风险、材料费涨价风险、机械费涨价风险及其它任何涨价因素引起的所有风险因素费用、整体验收前消缺完善等完成本工程所需的全部费用。乙方保证所承包项目工作范围内的所有
5.1承包内容如下:
5.1.1按结施图纸要求制作与安装,包含钢筋的下料放样、制作、场内作业面的水平运输、垂直运输、安装、绑扎、电渣压力焊、搭接焊接接头、拉墙筋的下料、止水钢板安装、零星构件钢筋的预埋与安装、绑扎固定所需的绑扎铁丝、柱保护层井箍、保护层塑料垫块和砼垫块(砼垫块和塑料垫块均由乙方购买,乙方施工)、垫块铁丝、铁钉、焊条、桩笼制作投放、预埋钢筋等工程内容。(包含高度5米以内的钢筋绑扎架体搭设)
5.1.2负责钢筋材料进场加工后的堆码卸车、成品的保护以及各种使用材料的场内(水平、垂直)运输、清理、堆码、工作面内的清洁卫生,送检试件制作等工作。
5.1.3依据图纸和会审纪要及变更通知等有关资料负责编制抽筋材料用量表,并提前提供各幢号的每层钢筋用量报送甲方作为材料采购计划依据。
5.2承包单价:
5.2.2、柱墙竖向钢筋采用电渣压力焊,电渣压力焊的综合单价元/个。
5.2.3、钢筋搭接焊的综合单价按元/个。(不分钢筋直径,单面搭接焊接10d)
5.2.4、直螺纹套筒单价:(包工包料)
以上所有单价均含5.1条款的承包内容。单价一次性包干,不予调整;以上所有单价均含劳务公司管理费、个人所得税(该税率随国家税收政策的调整而同步调整)、人工工资涨价风险。(劳务公司开具发票的营业税金及价格调节基金等由甲方承担)。
5.2.5、乙方确保钢筋的节约率为10%,若钢筋节约率超过10%,甲方按超过节约率10%以上的部分奖励投标人此部分钢筋制作和安装费的40%;若钢筋节约率未达到10%,按差额的钢筋量的双倍人工费赔偿甲方。钢筋节约率=(发包方的建筑工程结算审核书的钢筋数量/乙方实际钢筋领用量)-1。乙方在进场后一个月内需向甲方提供完整的本工程钢筋抽筋计算书,并负责与发包人核对钢筋工程量,由此发生的相关费用均由乙方自行承担。
六、工期要求:按照施工进度计划及甲方赶工期的临时调整计划乙方要无条件地完成任务。若不能按甲方进度要求施工每拖延一天处违约金1000元,节点或总工期超过五天的,甲方有权拒绝支付工程款,乙方须无条件自行退场。具体工期安排:(以天为单位)
(以上合同工期由项目部根据工程项目结构形式、工期要求自行填写)工期及进度约定:乙方必须保证服从甲方的进度计划安排及为完成进度计计划而采取的所有赶工加班措施,按甲方的进度计划要求及时完成所承包分部工程的工作内容。
劳动力保证承诺:乙方保证确保本项目施工进度计划时段内工人数量不少于XX人,若实际进场施工工人员少于承诺人数,乙方自愿由甲方按所缺少人数处500元/每人每天的违约金。
七、质量要求:
工程质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)并同时满足国家、福建省和福州市、《XX集团施工质量企业标准》、业主质量要求及监理对本工程的验收要求。
若因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,甲方将扣除合同总价的10 %作为本项质量缺陷违约金。
乙方应随时接受甲方、监理代表对工程质量的检查、监督。如分包工程安装质量达不到甲方、监理要求,甲方、监理有权指令乙方限期整改,乙方必须在规定的期限内整改完毕,若乙方在超出整改限期14天后仍未整改的,则甲方有权终止合同并责令乙方退场,乙方应在接到通知后七天内全部退场,并承担由此引起的一切责任和费用,乙方不得以任何借口拒绝。
八、结算
8.1结算
8.1.1结算方式:地下室钢筋结算按照固定单价×钢筋吨数(双方确定的实际翻样单数量)计算;上部结构钢筋结算按照固定单价×上部建筑面积计算。建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》计算。
8.1.2钢筋电渣压力焊、钢筋直螺纹套筒连接、钢筋搭接焊接结算按施工设计图现场签证为准。
8.1.3乙方在所承担的项目全部完工后30天内提交结算资料,一式肆份,乙方提交的结算(含所有经济技术资料)经甲方项目部初审,XX公司(经营部)复审报集团投资审计部审核后,形成《结算审核意见书》并加盖经营部章后生效,否则无效,结算生效后返回乙方一份。
8.1.4乙方未按时提交结算书,视为乙方自动放弃并同意甲方单方办理结算,并承担结算总价5‰的编制费。
8.1.5乙方上报的结算金额不得高出甲方最终审定结算额的5%,否则,超出5%部分的按超出总价10%甲方从当期工程款中以违约金方式直接扣除;乙方上报的进度款金额不得高出双方确认最终审定金额的8%,如超出,则按超出金额的.10%处违约金,并于当期进度款中扣除。
8.2签证
8.2.1原则上不再对劳务班组进行签证。如遇发生各劳务分包合同规定范围外增加工程量的事件,必须事先告知总公司,并按规定做好签证手续。
8.2.2签证单必须按规定的表格填写完整、字迹清晰,并依据合同及有关协议对计价依据进行描述,必要时应附上简图。现场签证必须有现场施工员二人以上共同签字,并经驻场预算员核对后,再由项目部经理签字确认,报总公司复核审批。
8.2.3要求分包班组必须及时上报项目部审核,若未在发生签证或点工当月内上报的,视为签证或点工所发生费用由该班组自行承担,项目部不予签证,分包班组不得提出任何意见。项目部每月30日前将当月各个班组所发生签证或点工完整资料以电子文档形式(包括图纸、照片)报送总公司审查备案。
8.2.4所有发生的劳务签证必须手续完备,并加盖XX公司经营部公章后方为有效。
九、付款方式:
9.1、本工程无预付款。
9.2、工程款支付方式:转入劳务公司支付(劳务公司管理费1.0%、个人所得税0.6%用由乙方承担,劳务公司开具发票的营业税及附加费由甲方承担)
9.3、工程款项支付时点及比例如下:
9.3.1、带地下室部分工程在整体顶板混凝土浇筑完成,甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核,审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;
9.3.2、八层结构混凝土浇筑完成,甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核,审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;
9.3.3、主体工程施工至8层以后按每4层结构混凝土浇筑完成,甲方收到完整的资料后7个工作日内进行审核,审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的75%;
9.3.4、主体工程封顶后,甲方收到完整的资料后15个工作日内进行审核,审核的结果经双方确认7个工作日内支付当期已完工程量的85%;
9.3.5、零星构件砼浇筑完成后,甲方收到完整的资料7个工作日内进行审核,审核的结果经双方确认后7个工作日内支付当期已完工程量的90%;合同外签证产值当月不予支付,所有签证产值每季度支付一次。必要时甲方可以根据业主的付款情况调整工程价款的支付时间,乙方不得因此而停工或者提出索赔要求。
9.3.6、单体工程竣工验收合格后,甲方收到完整的资料后90个工作日内进行审核,审核的结果经双方确认后15个工作日内支付至结算总价的95%,余款5%待质量保修期满后一个月内付清,质量保修期为六个月。
9.3.7、乙方每次进度款,须现场项目经理、预算、技术、质量、安全、材料人员签字后以转帐形式支付。乙方同意甲方付款时间为每月25日,乙方提交付款申请应在此付款时间节点提前七个日历天提交付款申请资料文件(付款施工节点的预算审核、劳务工人签字的当期《工资发放表》)报甲方审核。
甲方在支付乙方工程款时须扣除乙方的违约金、罚金等款项后按上述条款进行支付。
十、甲方责任:
1、提供施工图一份。
2、按照施工进度计划及时进行分项技术交底。
3、及时组织材料进场。
4、提供用电至二级配电箱,提供办公室(仓库)一间。
十一、乙方职责:
11.1以下乙方责任条款,涉及到需要费用,均已包含在合同价款中,不再另行计取。
11.2乙方清楚本项目的重要性,理解建设单位对工程的视查、检查和资料查阅等要求,并承诺提供必要的一切配合。
11.3乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续,并使甲方免于承担因此产生的任何责任。
11.4执行本合同中乙方的有关权利和责任,按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。
11.5不能阻碍通道及他人的施工场地。乙方人员的吃、住、行由乙方负责解决,并承担费用。甲方不提供任何吃、住、行工具,且乙方保证甲方加班时的工人需要。
11.6不能滥用或破坏甲方提供的设施。
11.7遵守有关法律和规定,接受业主、监理和甲方的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。
11.8从甲方指定的水电接驳点接驳用水用电,并义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏,以上费用均由乙方负责。
11.9每周向甲方书面报送《下周施工计划》和《本周完成工程周报》,下周施工计划必须具体、详细,包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
11.10每周例会前一天向甲方提交周报,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。
11.11遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和《中华人民共和国完全生产法》有关的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方、监理、管理单位,严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境检查审核要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施,费用由乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的处违约金由乙方负责。
11.12已完工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作,如保护期间发生损坏,乙方自费负责修复。
11.13合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用(另加100%的管理费)从乙方当期工程款中扣回,工期不予延长。
11.14乙方进场的所有工人均要按甲方要求进行打卡,对没有打卡记录的工人(或天数不对),甲方不对其工资、工伤及所有权利负任何之责任。
11.15凡乙方未能完成合同文件规定的内容,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方由此引起的一切损失。
11.16工序完成时,进行全面的清理工作,做到工完场清。若发生乙方施工作业区没有完成工完场清现象经甲方通知乙方未及时清理的甲方将安排人员其清理费用按500元/每人每天从乙方工完场清费中以违约金的形式在当期工程款中扣除。若发生找不到责任主体则由共用作业面的的班组共同均摊此项违约金。
11.17在工程施工过程中以及工程移交一年内,由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评,均会给本工程的社会形象造成损失,由乙方承担甲方的一切经济损失。
11.18乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。
11.19对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。
11.20乙方须与甲方签订《廉洁合作协议》,并严格遵守之,《廉洁合作协议》见附件。
11.21乙方须自行准备所有钢筋相关加工机械设备,包括:钢筋弯曲机、调直机、切断机等。 11.22乙方工人进出场应备案,并办理好乙方管理人员授权委托书。
十二、安全文明管理:
1、乙方必须按甲方制定的安全文明施工管理规定,严格按甲方制定标准要求督促工人组织施工。因乙方班组的机械设备和工人操作行为达不到甲方安全文明标准,每发生一起违反管理规定处罚乙方¥500元(大写:人民币伍佰元整)。
2、如果乙方在施工期间发生安全事故,则由一切经济及法律责任由乙方承担,因此给甲方造成损失
3、工完料净场清,否则每次处违约金1000元。
4、进场材料需按甲方指定地点码放整齐。
十三、履约担保与合同解除:
13.1、合同担保及承诺:
保证金:本合同签订后3天内乙方必须支付履约保证金万元整(大写:人民币)。否则,甲方有权解除本合同,另行选择其他班组进场施工。该履约保证金待地下室到达正负零节点后一个月内返还,履约保证金不计息。
乙方自愿以个人及家庭全部财产(动产与不动产)作为本合同的履约担保,并且保证已将家产担保之事实告知家产共有人(包括配偶)。如未告知不影响甲方主张权利的要求。
乙方配偶或财产共有人对本合同承担无限连带责任,并且担保责任为不可撤消的无条件担保,担期限为工程竣工验收之日起二年内。
乙方承诺在本合同履行过程中若发生工人围堵业主或甲方办公室行为的,每发生一次乙方自愿接受甲方从乙方工程款中扣除违约金XX万元。乙方同时承诺对此项费用及本合同约定的其他所有违约金放弃申请仲裁和向人民法院提起诉讼的权利。
13.2、合同解除:如乙方发生下列情况之一,甲方可以随时解除本合同,并按乙方所完工程量的50%给予结算。乙方必须在收到甲方的退场通知单后3天内付清所属人员的劳务工资并无条件退场,否则。
1、违反法律、法规和治安管理条例的;
2、严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律并屡教不改的;
3、违反操作规程,屡教不改的;
4、施工过程中,连续3次综合考评达不到甲方对进度、质量、安全生产要求的;
5、因技术力量、机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后;因乙方原因中途发生较大的质量安全事故;因乙方技术力量不足,施工质量差;
6、多次不服从甲方管理人员合理指挥与调配的;
7、劳动力资源不足严重影响施工进度的;
十四、违约:乙方出现下列情形,甲方有权按规章制度给予处违约金并终止合同和追究所造成的经济损失和法律责任。
1、乙方操作人员不遵守安全生产操作规程。
2、乙方班组人员不听从甲方指挥,不遵守门卫制度和公司项目部规章制度每项次处违约金100元。
3、乙方在施工中造成材料浪费及产品严重污染及损坏其他物品的。
4、不能按时完工,造成延误工期每天处违约金1000元。超过计划3天以上,甲方有权调入其他班组和工人施工,发生的费用从乙方工程款中扣除。
5、乙方不能按时发放工人工资,甲方有权代发,其费用从工程款中扣回,并处代发工资款的15%处违约金。
十五、本合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份。合同在甲、乙双方签章后即生效。在甲方付清所有工程款给乙方后即告终止。
甲方(签章):乙方(签章):丙方:
甲方代表:联系地址:
联系方式:身份证号码:
联系电话:
20xx____年___月____日20xx____年___月____日
乙方:(以下简称乙方)
甲方承建的无锡市滨湖区胡埭工业园(无锡市惠鸿热处理有限公司厂房)工程。以包工不包料方式承包给乙方施工,(施工中无零工),经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,为了明确甲乙双方的职责、权利,特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容(并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装)。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动,均已纳入承包范围以内。
四、工程内容:宜兴市安全文明工地
1、钢筋配料放样,计算材料用料分析,材料保管,短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎,场内170m以内水平运输、80m(此处不完整,自己对照合同修改)
3、安装与图纸包括的预埋铁件(指土建部分)制作安装。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料形式承包施工(即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工)。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合设计及规范要求,质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎(焊接)分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行(随合同附后)。
具体要求:
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值,受力钢筋接头应互相错开,钢筋应平直,无局部曲折,板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下,严格控制弯心直径(i级钢筋不少于2.5d,ii级钢筋不少于4d,弯起钢筋中心部不少于5d)。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm,钢筋弯起点唯一不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm,焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm,水平高差控制在正负5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差:基础控制在正负10mm,梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。
10、钢筋焊接必须无裂缝,钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度,根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度,注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密,用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋,在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期:
1、乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部的进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天(以验收通过计算),每延误一天罚款200元,以此推算。
3、乙方必须听从现场工长安排,如有不从,工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法:
1、主体结构三层顶封顶付每人元,年底付至发生工程量的70%-80%,并确保工人工资足额发放,确保无因工人工资不到位闹事,余款次年年底付清。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同,按实际完成工程量的80%作决算,并自动退场。
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具-塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单,及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督,负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
b、乙方责任
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文,对工人进行安全技术交底,熟练工人应占80%以上,特殊工种操作必须持证上岗,做好对工人的施工质量安全技术交底工作,定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥,严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议。
4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
6、认真阅读图纸及有关设计变更,计算出配筋料单,做出备料计划,交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时,协助甲方仓管员、主管工长收货。
7、按图纸计算工程量,严格控制材料用量,钢筋下料现场要用下料单,合理配料,做到材料的合理利用,若发现在施工中浪费材料,甲方有权对班组进行处罚,并从生活费中扣除。
8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料,下料前仔细分析配料单,严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。
9、每种加工好的钢筋均须挂好牌,且按取用方便原则认真堆放整齐。
10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作,确保墙柱插筋不发生移位现象。
11、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,并对已完工的各分项工程进行质量复查。
12、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行钢筋代换。
13、配合甲方做班好取样送检工作。
14、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难。
15、文明施工,做好施工组织、管理,钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清,负责清理干净调入模板内的垃圾,余料废料也要及时归拢成堆,并分类按有序整齐原则堆放。
16、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责。
17、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。
18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,甲方将按实际发生工程量的80%结账,结账后仅付工人路费,年底结清。
19、本工程所有施工内容,乙方与第三方签的任何协议或合同,属乙方责任,与甲方无关。
十、工程变更
1、如有设计变更,技术变更,造成工程量增减,乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造假增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在余款中扣除。
十二、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达到合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收。
3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时,未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者,每层每个流水段罚款200元。
4、以钢筋抽筋表为依据,合理,有计划使用钢筋,不得随意裁剪各种型号、规格钢材,造成超标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款100元以上。
5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者,每发现1根罚款100元。(即每根钢筋偏位2/3者)
6、文明施工,使用刚才要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款50元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。
8、拆模后如发现有保护层不足露筋者,每处罚款50元。
9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时,超出部分的材料费全部由乙方自负。
10、在工地打架、斗殴、惹是生非、中伤他人,违者每次罚款500-20__元,情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线,使用高瓦率电器。
甲方签字:
日期:
联系电话:
乙方签字:
日期:
联系电话:
甲方:
乙方:
甲方承建的得廷财富广场项目的钢筋工程委托乙方施工,为明确双方职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守。
一、 承包范围形式和单价:
1、承包范围:基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。
2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等(应符合安全生产的规定)。保证达到安全生产措施的一切费用,含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。
3、工作内容:包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。
4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表,以便甲方安排钢筋进场。
5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋,以保证钢筋工程的质量。
6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为: ,该工程量以审计单位审核数量为准。
二、 工期
地下室6天,标准层5天,屋面6天,如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。
三、 质量要求:
1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准,如达不到合格应自行整改至合格为止。
2、乙方应节约材料,圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用,造成材料浪费。违者罚款每次200元。
四、付款方式
1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。
2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。 3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%(含原付款额)。
4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。
伍、 文明生产、文明施工:
1、 乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故,乙方承担30%的经济责任。
2、 乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工过程跟踪管理检查与整改。
3、 乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产,配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、 乙方工人进场施工应持有四证:“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚款200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、 严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、 乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法,对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、 安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。
8、 在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。
六、 述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决,跟甲方无关。
七、 附则:
1、 合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、 合同在执行过程中,如发生纠纷,双方应本着实事求是的精神,通过协商解决,协商不能解决时,由上级权威机关进行最终裁决。 3、 方代表身份证复印件,作为本合同附件。
4、 协议一式三份,甲乙双方各一份,施工员一份,协议自签定之日起生效,工程款付清自动失效。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
甲方:苏州市春业建筑工程有限公司XX项目部 (以下简称甲方) 乙方: 钢筋班组 (以下简称乙方) “依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”明确甲乙双方责任,分工协作,加快工程施工进度,确保安全生产,保证质量如期完成任务, 经双方协商,就 工程钢筋分工程达成如下协议,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程地点:
2、工程名称:
3、工程内容:
工程钢筋工分部(所有钢筋,包含刚性屋面、楼地面钢筋、二次结构钢筋、墙体拉筋的埋设等。)
钢筋工从配合放线、翻样(提前作出施工配料单,报项目部审核通过后再下达到班组进行断料,定人、定位持证上岗,不得随意变换断料人员,下料时必须先长后短,合理搭配使用。严格控制零料及废料的数量,不得超过总承包量的1-1.5%)、成型加工场必须做到每天清理、各种机械必须每天加油保养、绑扎必须严格按规范及配料单进行绑扎,做到工完料清、各层或施工段结束验收前,必须对楼层的钢筋进行清理到加工场后整理再利用、焊接,接桩。所施工区域的文明施工(包括钢材卸车、分类、上堆等)、施工机械装、卸车、安装等操作全过程。
二、承包方式:
包清工(乙方承包施工收入一次性包干,小型机械及用具乙方自理,包含扎丝)包文明施工、包质量、包管理、包安全、包进度。
三、承包价款:
1、保证金:为保证工程质量,安全生产文明施工,乙方在签订协议后必须交纳履约金贰拾万元,其中质量保证金50000元。工期保证金50000元。安全生产,文明施工保证金100000元。
2、承包价格:乙方所承包的施工收入按实际用量 ,楼以元/吨计 (一次性验收通过,实际用量以乙方与有关审计部门审核后的数量为准)。
A、乙方所上报的施工段的质量如不能一次性通过,按本次用量/ 吨扣除,作罚款处理,并承担下道工序工种误工的 责任及费用。
B、承包内容外的零星签证点工按150元/工日计。
3、甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人,负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);其余平时不存在预付现金,春节前预付款达乙方承包收入(实际完成)70%(含平时预付的生活费),余款待工程竣工验收合格后并由乙方与有关审计部门审核后的数量为准三个月内付清。乙方按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》,并按合同所约定的条款,按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案,每月25日交于甲方资料员处),并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。在甲方在资金暂时不到位时,乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款,甲、乙双方共同协商解决。
4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担,并在当月生活费中扣除。
5、在施工过程中,由于乙方原因,造成中途退场或甲方被迫更换施工班组,则按协议价的50%与乙方结算。
6、以上价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。
四、承包工程质量:
1、乙方必须严格按设计要求和国家现行标准及相关规定进行施工,确保工程质量达优质结构。
2、乙方必须认真熟悉图纸,严格按图施工,材料下料前必须送项目部审批后实施。
3、乙方必须认真按照工程质量验评标准进行自检,发现问题及时整改,乙方施工的每个分项工程质量必须达“优质”标准,若经甲方检查验收达不到优质,经整改仍达不到优质,该分项人工费扣除(作罚款处理),该项必须整改达标,不达标分项坚决返工,决不进入下道工序。否则乙方无条件撤出工场,已完成的工程量均不预决算。
4、乙方若发生质量事故,一切损失和责任均由乙方承担。
5、乙方在每道工序施工结束及时通知甲方质检人员一同进行技术复核,自检合格后报监理验收,发现有不符合规范施工规定的坚决返工,因质量问题造成返工所用的人工费和材料费均由乙方承担。
五、施工安全:
1、施工安全由乙方负责,乙方必须对职工进行安全教育,安排生产任务的同时进行安全交底,并进行检查、监督。
2、必须严格按操作规程施工,严格遵守安全方面的各项规章制度,严禁违章指挥、违章作业。
3、承担因违反安全操作规程所发生的安全事故的一切费用与责任,重大事故或他人事故,分清责任,由责任方承担。
4、严格执行建筑工程施工安全合同协议书内容。
六、施工工期:
1、乙方必须根据甲方工程进度认真组织施工,确保按期完工。
2、乙方必须根据工程需要备足施工人员,确保工程按计划实施。
3、乙方必须合理安排,确保按期完成各项任务,若因乙方原因导致延期,甲方将对乙方处罚1000元/天,延期超过五天,甲将对乙方处罚20xx元/天,乙方必须及时采取补救措施,确保按期完成任务,否则无条件撤出工场,所完成工程量均不结算。
七、甲方职责:
1、确保班组职工的食宿条件;
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。做好班组职工进场的安全三级教育及安全操作规程的交底,各工序质量要求及各项规章制度的交底;
3、根据材料进场的合理安排,尽量确保施工中的各种材料供应;
4、全面做好监督、检查工作,及时提出整改通知;督促班组整改符合规范要求为止,并根据实际情况按规章制度执行罚款;
5、提供施工垂直运输、施工水源、电源一、二级配电箱;
6、全面做好安全设施的防护工作。
八、乙方职责:
1、尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到国家现行施工验收规范及建设、监理单位和甲方的要求。
2、按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场,负责向班组工人进行技术和安全交底、参加施工图纸学习和安全教育等活动。
3、服从甲方统一指挥、工程进度安排、调配、教育进场人员,遵守执行甲方制订的《施工现场安全生产管理暂行条例》等各项规章制度,提高工人的安全生产意识,搞好与建设、监理、甲方及其他班组间的关系。乙方工人如发生闹事、打架等事件,不管任何原因每次罚款伍佰元。
4、负责钢筋制作、安装、护筋、堆放、场内运输全过程的施工、编制下料单并须将使用计划提前十天交付甲方采购。
5、在绑扎钢筋完成后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。收工前应把剩余的材料清理并回收,做到工完场清、保持施工操作场地整洁,同时不准从楼层上往下倾倒建筑垃圾(违者500元每人次)。
6、乙方必须牢固树立主人翁思想,节约材料,杜绝浪费。施工期间乙方应严格按照甲方要求下料,合理利用材料。在使用材料中,乙方要本着节约材料、量材使用的原则,凡新进场钢筋材料要经甲方现场管理人员批准方可下料。凡未经甲方现场管理人员批准乱断,甲方一经发现,将视情节轻重对乙方进行200-20xx元的处罚。
7、主体竣工或工程完成后,负责及时将各种材料分类安全收回地面并在场内放回指定位置,否则甲方有权另派人清理,所需人工费直接在乙方工程款中加倍扣除。
8、爱惜甲方的一切机械设备和工具,严格履行材物领(借)用手续,工完退回。承担本组一切机械设备和工具的维护与保管,按规定配备足量的由二级配电箱至用电设备的电缆、电箱及所需照明设施。
九、文明施工:
1、乙方必须按照相关规定文明施工。原材料进场后及时归类整齐堆放.
2、乙方必须工完场地清,暂不使用的料具必须清理干净,堆放整齐,如达不到要求,甲方另安排其他人员施工,具体费用由乙方加倍承担。
3、施工机械、电气设备妥善使用、保管,遗失或人为破坏要按价赔偿。
4、乙方必须遵章守纪,服从项目部统一指挥。
5、如果上级组织检查、验收等,乙方必须服从甲方的要求进行本工种区域内的整改工作,直至达到甲方要求。
十、安全生产:
1、在施工期间,贯彻谁施工,谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务,对其善后处理由伤亡职工所属的单位全权负责,所涉费用由乙方承担。
2、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,特殊工种必须持证上岗。所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律,十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发生有不安全因素马上通知甲方及时调整,否则所造成的事故及损失,甲方概不承担责任,相关费用乙方自行解决。因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币3万以内均由乙方自行承担,一次工伤费用人民币3万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。
3、乙方负责人(或经乙方负责人授权的班组长)必须常驻工地,并保持通讯畅通,负责人及职工严禁私离现场,特殊情况必须事先请假,批准后方可外出,并且按期返回,否则后果自负。(违者按每人次以500~1000元进行处罚)。
4、乙方进场施工人员必须自觉严格遵守国家法律法规及地方治安制度。如发生打架斗殴,偷盗等不法行为,乙方负全部责任并处罚每人次20xx~10000元,情节严重的送司法机关处理。
5、甲方住宅的宿舍严禁私自接电线,宿舍内严禁使用大功率电器,及煤气灶烧菜烧饭。
十一、工程转包和分包:
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、不可抗力 :
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十三、保险:
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十四、关于意外停工的约定:
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。 十五、廉洁条款:
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
十六:争议解决办法:
如有争议须双方协商解决,如不行则由当地法院仲裁。
十七:其他约定项:
1、乙方与项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。
2、本协议自签订之日起生效至乙方在承包范围内的工作量完成验收达到甲方制定的质量标准,工程款全部付清后自行失效!
十八:合同份数
本合同一式肆份,总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份 ,甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人: 负责人:
订立时间: 订立时间:
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程事项协商特订立本合同。
一、工程名称:紫裕蘭庭1#楼
二、工程地点:咸阳市毕塬路西段
三、承包方式及内容如下:
1、承包方式:包人工、包辅材、包机械
2、承包内容:钢筋绑扎、制作,1#楼为拼装模板,从基坑至楼最高点,结施图纸钢筋工工程,全部内容包括设计变更、塔吊与电梯基础,临建钢筋,包劳务和辅材,耗材,材料进场卸车。分类堆放、出料单、取料、制作、连接、绑扎、预置预埋钢筋的安置和清除,构造柱的种植等。包括(扎丝、焊条、切割片、垫块、施工所用的工具、职工住房实施费用等),各种机械与维修。
四、承包方式、价格:
1、承包方式:乙方按省级文明工地标准负责施工,按建筑面积承包,计算按照99定额计算面积,所有阳台只计算一半面积,飘窗不计。
2、地下室和以上一个标准计算每平方 元,±0.000以下按2.5倍计算,一次包定,不调价;电渣焊每头 元。
本工程交押金 万元,待主体封顶后一并返还。
五、付款方式:
地下室封顶后付该施工段工程款的70%,其余均按每5层为一结算段,付到每一结算段工程款的70%,主体封顶后付到总工程款的80%,年终与主体到帐后付到总工程款的97%,留3%质保金一年后无质量问题一次付清。在工资发放后原则上不得向项目部借款,新进场人员应自备生活费。
六、管理配合工作:
1、乙方必须配合甲方放线员一名,组长一名,技术负责人一名,并向甲方提供管理人员名单,及联系方式,按月提供劳务人员名单,教育职工遵守甲方各项管理人员的正确指导,监督和控制。
2、按甲方编制的施工组织设计及专项施工方案,要求施工作业,施工过程中无条件的接受甲方及上级部门定期或不定期的检查、指导和监督,接受甲方项目部、监理公司及业方单位的质量、进度、安全、文明施工管理要求,无条件的执行甲方下发的各种文书。按时施工,有意见及时提出协商解决。配合项目部做好各种资料。
七、质量标准及管理:
工程质量标准:合格:
1、乙方应严格按照图纸、设计要求、国家施工规范、图集及行业标注认真施工,必须接受甲方及上级部门的监督及指导,乙方对工程施工过程的质量负全责。
2、项目部按国家实行建筑和质量验收标准,图纸,设计要求及合同约定条款进行验收。合格工程签发验收合格书,达不到约定标准,按建筑面积2元/ m进行处罚(没达到质量要求上级部门的处罚由乙方承担)
3、乙方多做的每项工程经验收合格后必须经项目部,质量员及监理单位验收合格并签字后方可进入下道工序,未经许可,乙方不得施工。
4、对不合格产品乙方必须及时整改,并承担由此造成的一切损失。
5、各种材料、成品、半成品进场后,乙方应配合项目部规定进行取料送检,合格后方可使用。
6、乙方在施工中必须做到完一块,清一块,若在其他班组交接下一道工序时,还没有清理,查到一处罚50元。
7、质量达不到要求,而不落实整改甲方有权采取有关措施。
1)返工重做,一切损失乙方承担。
2)组织另外人员整改,工资在乙方工程款中扣除。
3)终止协议,人工工资按50%结算并清退出场。
八、安全管理、文明施工:
1、甲、乙双方必须严格遵守国家,上级有关部门的环境、安全生产的法律法规进行施工,保证做到安全生产无事故,进入工地作业人员必须接受公司项目部、班组的三级环境、安全教育及上级部门的各项培训,费用自理;进入施工场地必须佩戴安全帽;高空作业、临边作业必须佩带安全带,危险作业应正确使用好防护用品。
2、乙方必须服从甲方及上级部门的管理,对提出的安全隐患必须立即进行整改,杜绝一切不安全事故的发生。
3、乙方人员若发生伤亡事故,双方应尽力抢救,同时保护好现场,上报有关部门进行勘察、鉴定,分清责任,事故由责任方承担,并做好善后处理。
4、发生一切不安全事故方或伤及他人的事故,保险赔偿数额由乙方自行按国家有关对受害者及其家属进行经济补偿,甲方不承担任何法律和经济责任。
5、特殊工种人员必须持证上岗,对无证人员,甲方有权停职,并处以没人100—300元罚款。
6、乙方无视安全,经多次提出不改,甲方有权处罚500—1000元。
7、乙方对施工人员必须登记造册上报甲方,乙方人员严禁在工地斗殴、聚众赌博和酗酒、偷盗等违法行为,发生一次处罚500元以上罚款;班组与班组闹事、斗殴每次处20xx—5000元罚款,情节严重者送司法机关处理。
九、材料控制要求:
1、对原材料的使用本着节约、高效、低耗的原则,合理使用,坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生。
2、乙方应按工程进度需要提前10天向甲方申请工程所需材料。
3、乙方借用甲方工具要随用随还,如丢失按原价进行赔偿,在库房所领取一切材料必须签字,用完后入库,丢失按原价赔偿。
十、工期控制:
1、乙方必须按批准的进度计划如期完成,月计划延误一天以上(含1天)甲方按每天罚款1000元,总过度延误3天以上(含三天)甲方按每天罚款5000元。
2、乙方原因引起计划延误5天以上(含五天甲方有权单方面终止合同),由此造成的一切损失乙方自行承担。
3、不可抗力,连续停电2天以上项目部原因等可以延期,以项目部书面通知为准。
十一、甲方义务:
1、施工前甲方向乙方提供施工图一份。
2、为乙方提供办公、仓库场所,库管工作由乙方承担。
3、协助乙方解决重大问题。
4、负责安全进度,规范化管理工作等方面监督检查。
十二、乙方义务:
1、乙方向甲方提供现场施工人员花名册、身份证和岗位证复印件,特殊工种操作证。
2、乙方施工必须认真审查,保证施工人员政治素质、人体健康和技术水平,施工人员的年龄不得小于18岁,不得超过55岁。
3、乙方管理人员每天必须坚守工地,未经甲方同意不得离开现场,擅自离开者,甲方将对乙方处200元/天的罚款,乙方必须保证现场人员相对稳定增长,不能随意变更在册人员。如有变更,必须向甲方提前申报,否则发生的一切事故均由乙方负责。
4、乙方施工人员必须按施工图和质量验收规范进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排。
5、乙方人员的施工料表,提前15天交甲方专业工长,审核后方可进行取料施工。
6、负责施工现场施工区和制作区的保洁工作,配合做好财产安全保卫工作。
十三、其它:
1、甲方所有的管理制度,处罚条例,质量标准均作为合同副件一并执行。
2、本合同如有未尽事宜,双方通过友好协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力,款清合同自行终止。
3、在执行本合同过程中,如发生争执,双方应尽量通过友好协商解决,如协商不成或不愿协商,双方可将争议提交当地人民法院依法裁决。
十四、本合同双方代表签字之日起生效。
十五、本合同一式叁份,双方各执一份,交财务一份。
甲方代表: 乙方代表:
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方承建的无锡市滨湖区胡埭工业园(无锡市惠鸿热处理有限公司厂房)工程。以包工不包料方式承包给乙方施工,(施工中无零工),经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,为了明确甲乙双方的职责、权利,特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
宜兴市徐舍镇新民路旁
三、承包范围:
施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容(并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装)。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动,均已纳入承包范围以内。
四、工程内容:
宜兴市安全文明工地
1、钢筋配料放样,计算材料用料分析,材料保管,短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎,场内170m以内水平运输、80m(此处不完整,自己对照合同修改)
3、安装与图纸包括的预埋铁件(指土建部分)制作安装。
五、工程承包方式:
本工程采用包工不包料形式承包施工(即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工)。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合设计及规范要求,质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎(焊接)分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行(随合同附后)。
具体要求:
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值,受力钢筋接头应互相错开,钢筋应平直,无局部曲折,板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下,严格控制弯心直径(i级钢筋不少于2.5d,ii级钢筋不少于4d,弯起钢筋中心部不少于5d)。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的'排距偏差控制在正负5mm,钢筋弯起点唯一不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm,焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm,水平高差控制在正负5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差:基础控制在正负10mm,梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。
10、钢筋焊接必须无裂缝,钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度,根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度,注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密,用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋,在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期:
1、乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部的进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天(以验收通过计算),每延误一天罚款200元,以此推算。
3、乙方必须听从现场工长安排,如有不从,工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法:
1、主体结构三层顶封顶付每人元,年底付至发生工程量的70%-80%,并确保工人工资足额发放,确保无因工人工资不到位闹事,余款次年年底付清。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同,按实际完成工程量的80%作决算,并自动退场。
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具-塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单,及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督,负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
b、乙方责任
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文,对工人进行安全技术交底,熟练工人应占80%以上,特殊工种操作必须持证上岗,做好对工人的施工质量安全技术交底工作,定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥,严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议。
4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
6、认真阅读图纸及有关设计变更,计算出配筋料单,做出备料计划,交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时,协助甲方仓管员、主管工长收货。
7、按图纸计算工程量,严格控制材料用量,钢筋下料现场要用下料单,合理配料,做到材料的合理利用,若发现在施工中浪费材料,甲方有权对班组进行处罚,并从生活费中扣除。
8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料,下料前仔细分析配料单,严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。
9、每种加工好的钢筋均须挂好牌,且按取用方便原则认真堆放整齐。
10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作,确保墙柱插筋不发生移位现象。
11、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,并对已完工的各分项工程进行质量复查。
12、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行钢筋代换。
13、配合甲方做班好取样送检工作。
14、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难。
15、文明施工,做好施工组织、管理,钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清,负责清理干净调入模板内的垃圾,余料废料也要及时归拢成堆,并分类按有序整齐原则堆放。
16、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责。
17、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。
18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,甲方将按实际发生工程量的80%结账,结账后仅付工人路费,年底结清。
19、本工程所有施工内容,乙方与第三方签的任何协议或合同,属乙方责任,与甲方无关。
十、工程变更
1、如有设计变更,技术变更,造成工程量增减,乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造假增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在余款中扣除。
十二、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达到合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收。
3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时,未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者,每层每个流水段罚款200元。
4、以钢筋抽筋表为依据,合理,有计划使用钢筋,不得随意裁剪各种型号、规格钢材,造成超标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款100元以上。
5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者,每发现1根罚款100元。(即每根钢筋偏位2/3者)
6、文明施工,使用刚才要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款50元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。
8、拆模后如发现有保护层不足露筋者,每处罚款50元。
9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时,超出部分的材料费全部由乙方自负。
10、在工地打架、斗殴、惹是生非、中伤他人,违者每次罚款500-20__元,情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线,使用高瓦率电器。
甲方签字:
日期:
乙方签字:
日期: