精选设备采购合同（通用32篇）
需方：以下简称甲方)
供方： （以下简称乙方）
[第一条] 产品名称、规格、数量、单价、金额、生产厂家列下表：（单位：人民币）详细规格及技术配置见合同附件。
[第二条] 交货时间：签订合同后( )天内。
[第三条] 交(提)货方式、地点：由乙方负责送到湖南大学内甲方指定的地点。 [第四条] 运输方式：运输及相关费用由乙方负责。
[第五条]结算方式、时间及地点：货到安装、调试验收合格以后，十日内一次性支付合同价款总额的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题，一次性付清。
[第六条] 质量技术标准：设备必须符合国家标准和行业标准或技术协议。
[第七条] 乙方对质量负责的条件及期限：产品自甲方验收合格之日起，( )年内免费维修，终身维护。
[第八条] 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂原标准，包装物不回收，不另计价。
[第九条] 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按产品说明书和装箱单及出厂要求。
[第十条] 所有权转移：货物到达甲方，验收合格并按合同付款之日起转移至甲方。
[第十一条] 检验标准、方法、地点及期限：货物送达湖南大学内指定地点后，由甲、乙方共同一起，按出厂原标准或合同的技术协议组织验收。
[第十二条] 甲、乙方责任与义务:
（一)甲方责任与义务：设备运到现场后，负责提供场地给乙方暂存。无乙方人员到场，不得拆除包装。设备安装调试期间，负责协调与院(系）的关系。组织验收，不得无故推迟验收工作。按合同规定和付款程序及时向乙方支付合同价款。
（二)乙方责任与义务： 乙方提供的设备必须是全新的设备，正规进货渠道(包括零部件、配件）的'设备。参加由甲方组织的设备最终验收。质保期满后，乙方有责任继续对设备进行维护，合理收取用户费用。
[第十三条] 违约责任：
（一）乙方违约责任：乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定，甲方有权退货及收回已付货款，并由乙方支付合同价款总值百分之五的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
（二）甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同价款总值百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
（三）甲方或乙方违约金最高限额不超过合同价款总值百分之十。
[第十四条] 合同争议的解决方式：本合同在执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；也可由合同签订地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：提交长沙仲裁委员会仲裁。
[第十五条] 其他
（一）本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。
（二）本合同自签字盖章之日起生效。
（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
甲方（公章）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
供方： 合同编号：
需方： 签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、设备的名称及合同价款
1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。
2、合同总价款：元，大写：。
二、质量标准：
质量标准按照国家标准执行。
三、出卖人对质量负责的条件及期限：
正常使用条件下，质保期为2年。
四、交（提）货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
五、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的'所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
六、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同价款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
七、本合同解除的条件：货、款两清。
八、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
九、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
十、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法人代表： 法人代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
时间：
甲方：
乙方：
就乙方给甲方提供医疗设备合同一事，经甲、双方友好协商，特制定以下合同条款：
一、设备名称、型号、数量及配置
乙方为甲方所提供的设备必须手续合法、真实有效，质量必须符合国家标准。
设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统、（多普勒彩色B超）；产地：中国汕头超声仪器研究有限公司；
型号：Apogee3500；
数量：1台
配置：
1.本套机型设备必须具有可扩展功能（系统配置需本生具有：6个探头使用功能以上、其中主要包括心肌探头使用功能及三维探头使用功能）
2.首次购买探头配备有：原装配置三个正常探头（腹部探头、阴道探头、小器官功能探头）及一个三维容积探头；（探头要求应是本台机型的原装配备的最高探素）；
3.配置一套本机型的`工作站（系统、电脑、打印机、工作台）
二、交易价款：
根据以上配置要求成交金额为人民币：贰拾贰万元整
（220000.00元）；
三、付款方式：
首先：甲方需在本合同签订2日内支付乙方人民币：柒万元正（70000.00元）设备购买定金；代乙方将设备安装、调试、使用验收合格后，凭验收合格甲方出具验收合格报告后，甲方需支付乙方人民币：肆万元正（40000.00元），余款人民币：壹拾壹万正（110000.00元）甲方需在验收合格报告签订之日起计算6个月内完全支付给乙方。
四、交货期：自本合同签订之日起计算17日内，本套设备务必在本院安装调试使用。如逾期到达或不能到达，乙方需将定金完整退还甲方、并需赔偿甲方违约金人民币：贰万元正（20000.00元）；
五、交货地点：文山民族天使医院；
六、设备到货乙方务必提供安装与培训（免费）；
七、售后服务：按乙方与厂商签订合同进行制定；
八、本合同未尽事宜双方可友好协商解决，解决不了任何一方均可向人民法院进提起诉讼；
九、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
日期：_______年______月______日
日期：_______年______月______日
甲方：_________________乙方：_________________
根据中华人民共和国民法典和有关法规，甲乙双方就试用技术有限公司产品，经友好协商达成共识，并签订本协议。
1、试用产品清单及价格：_________________
2、交货时间及方式：甲方于______年______月______日送货到乙方工厂所在地。
3、试用期限：乙方收到产品之日起计算，试用时间为______天，即______年______月______日——______年______月______日。
4、备注：乙方试用过程中不得损坏样品或打开拆卸;若乙方在试用过程中人为原因造成产品的破损，配件不全等，以及因外界不可抗因素所造成的产品或其零部件损坏，乙方按第一条中的价格全额购买该样品。若产品本身出现质量问题则与乙方无关。
5、本样品在乙方确认购买前的所有权属于甲方，乙方无处置权。
6、试用期后，若乙方不接受该产品，甲方在确认样品无损坏后，自行收回该样品，合同亦终止。
7、本协议一式两份，双方各执一份，双方盖章签字后生效;协议执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
代表：_________________代表：_________________
日期：_________________日期：_________________
签订时间：
签订地点：
出卖人（甲方）：_________
买受人（乙方）：
甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。
第一条 标的物
1.产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________
2.交易数量：_________
3.单价：_________ 总价款：_________
4.质量标准：按行业标准、安全标准执行，同时符合乙方配套设备的运行要求。 甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
第二条 运输：甲方送货至乙方安装现场，并承担相应运输及保险费用。采用防潮、防晒、抗震、防灰尘包装；外包装标识要求：_________
第三条 交付：甲方当于_________年_________月_________日前完成全部交付。
第四条 风险转移：货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任的主张。
第五条 检验：自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在质保期内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。
检验方法：乙方自行检验或委托乙方所在地质检机构进行检验，并作为最终检验依据。 检验合格的标准：严格按照本合同约定质量标准及要求执行。
第六条 产品不合要求的处理措施：经检验，若产品质量不符合合同约定的标准或要求的，甲方负责退货、修理、更换，费用由甲方负担，可在应付款项中直接扣除；乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
第七条 货款支付：电汇结算，乙方凭甲方开具的全额增值税（17%）专用发票，于全部货到验收后 天内支付合同总额的90%，合同总额的10%作为质保金，于质保期结束无质量问题出现后一周内付清。
第八条 售后服务：质保期一年，自设备或配件安装使用之日起计算。甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由甲方负担，于_________ 年_________月_________日前完成。质保期内的维修及费用由甲方负责，质保期外的维修由甲方负责，费用由乙方负责。 产品的升级事项约定为：
第九条 违约责任
1、甲方不能按期交货，除不可抗拒因素外，甲方应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3％计算。
2、乙方延期付款时（正当拒付除外）。应向甲方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3％金额计算，支付款办理期为10个工作日。
3、甲方所交产品的品种、型号规格、产地、质量、性能指标、配置与本合同及所附附件不符或安装调试不合格的，乙方有权拒收或拒绝在验收/安装调试报告上签字。甲方应承担全部责任并对存在的问题给予及时的圆满的解决，原则上须在7个工作日内给予解决，如遇特殊原因不能如期解决的应及时与乙方友好协商并须得到乙方的认同。
4、甲方对所供产品存在的问题不能如期解决，应给予换货或退货。因此给乙方造成损失的应给予补偿。5、甲方过期或不能交付（过期达15天即视为不能交付）本合同所订产品的，甲方须向乙方偿付违约金。经双方协商不能交付的，甲方除偿付过期违约金外，还要按合同法相关条例解决。
6、甲方应保证所供产品的质量和正常使用。甲方应对所供产品的安装、使用所需的条件和环境要求等事项须事前向乙方说明。因未说明而造成本合同的产品不能安装调试、正常使用，甲方应承担责任并给予解决，所产生的费用由甲方承担。甲方须保证该设备配套的完整，货到既能正常安装调试使用，如发生因缺少附备件或因配套不完整而造成乙方不能正常使用，甲方须负全部责任，应完全给予解决，由此产生的一切费用甲方承担。
7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
第十条 依据法律规定本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，当事人各方各执两份，具有相同的法律效力。
第十一条 单据：甲方应于送货同时提交以下单据：提货单、发票、使用说明书、保修单/三包服务凭单、其他单据。
第十三条 争议解决：友好协商，经协商不成，可提交乙方注册地人民法院解决。
甲方（章）：_________ 乙方（章）：开户行：_________ 开户行：_________
开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
买方：_________(以下简称甲方)
卖方：_________(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量及数量
二、合同价格
设备总价为人民币(大写)：_________
总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。
本合同总金额不得做任何变更与调整。
三、合同生效
本合同经双方签字后生效。
四、付款方式
货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。
五、交货、包装与验收
1.交货地点：按甲方指定的地点。
2.交货时间：合同生效后_________日内。
3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。
4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。
6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。
7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。
8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
六、产品质量保证与售后服务
1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。
2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。
3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。
4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。
七、责任与义务
1.在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。
八、违约责任
1.乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计￥_________元计算。
2.甲方延期付款时(正当拒付除外)。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。
3.双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
九、合同的解除和变更
1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。
2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。
十、合同纠纷的解决
1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2.本合同履约地为_________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。
3.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。
十一、免责条款
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
十二、其它约定事项
本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。
本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
委托代表人(签字)：_________委托代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【篇三】设备采购合同
甲方(采购单位)：，电话：
乙方(供货单位)：，电话：
甲乙双方根据年月日大埔县政府采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：
第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元)
物品名称
规格型号
质量标准
数量
成交价格(元)
合计(大写)
免费配送物品：
甲方不再另付任何费用。
第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。
2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。
3、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。
4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，免费保修期限;但属于正常合理的损耗应由甲方承担。
5、在正常使用的情况下，物品保证有年使用期限。
6、乙方售后服务响应时间：。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
7、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
第三条交付和验收
1、交付时间：;交付地点：。
2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止;负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。
3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。
4、验收标准：
1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;
2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。
第四条货款的结算
1、结算依据：采购合同、乙方销x、甲方出具的验收报告
2、结算方式：
第五条乙方的违约责任：
1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;
2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;
3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
第六条甲方的违约责任：
1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;
2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第七条不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论;
2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条监督和管理
1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。
2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料;否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。
第十条无效合同
甲乙双方如因违x采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。
第十一条附则
1、大埔县政府采购中心第号采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。
2、本合同一式三份，甲方、乙方、大埔县政府采购中心各执一份。
3、本合同自签订之日起生效。
4、附件：
采购单位(甲方)：供货单位(乙方)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
签约地址：
签约时间：年月日
项目名称：
日 期： __年__月__日
电梯设备采购及安装合同
合同号：
甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格
电梯安装服务有限公司
二、 设备价付款方式及收款帐户
2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期
款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。
2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币
（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。
收款帐户：公司全称：
开户银行： 银行帐号：
安装价付款方式及收款帐户
2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直
接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另
行安排。
2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将
安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。
收款帐户：
公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 账户： 982
2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。
三、 交货和收货
3.1 交货期： 按标书要求
3.2 交货方式: 运输及费用结算方式
运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1
四、收货查验
4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意
见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。
4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：
甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标
准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。
五、产品质量保证
5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 20__”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。
六、电（扶）梯设备安装施工期限
6.1 本合同预计施工周期为
6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装
条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。
七、电梯安装相关的工作责任和费用
7.1甲方责任和费用
7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。
7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。
7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。
7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。
7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。
7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。
7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。
7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。
7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。
7.2 乙方责任和费用
7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。
7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。
7.2.5 遵守施工现场的'有关规章制度。
7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。
7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。
7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。
7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。
八、质量保证：
8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。
8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。
8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。
九、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。
十、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
合同编号：
X项目
电 梯 设 备 供 货 合 同
甲方：中山市嘉路华花园有限公司
乙方：*有限公司
日期：
本合同于20__年 月 日由法定地址设于*有限公司
(以下简称甲方/发包人)与法定地址设于*有限公司(以下简称乙方/承包人)签订。
根据本合同规定的条款，甲方同意购买，乙方同意出售下述电梯（以下简称产品、设备或货物）：
1、合同范围
1.1 乙方为甲方供应中山嘉路华花园项目全部电梯，货物规格及数量详见合同附件一和附件二，本合同范围包括全部电梯、轿厢内信息显示系统、随机件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输、保管、安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。电梯安装由双方另行签订安装合同。
1.2 以下项目为暂定项目，其价款不包含在本合同总价内：
（1）所有乘客电梯的轿厢内二次装修；
（2）保修期满后5年内全面维修保养服务。
甲方根据需要可决定暂定项目是否由乙方负责，甲方决定暂定项目任何一项由乙方负责的，将相应调整合同范围和合同价款。
甲方可决定电梯轿厢内二次装修由乙方负责或甲方另行发包，如甲方将电梯轿厢内二次装修另行发包的，由乙方负责对二次装修承包单位进行管理和协调。
1.3 除本合同另有明文规定外，任何电梯正常运作所需的设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等，即使在合同文件、货物清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属合同范围，由乙方承担，其费用视为已包含在合同总价内。
1.4 甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对电梯数量、要求和服务内容等予以适当的增减，并按调整情况和相应合同单价调整合同总价，如工作量显著增大的，并合理调整工期；乙方不得要求任何额外费用、其他索赔。
2、生产制造厂商
电梯应是由乙方自行生产或其向国外母公司进口的、使用品牌原厂商标的先进的成型产品。所有电梯主要部件须为本型号原设计的固定配臵，其中部分关键
部件为进口件（详见附件七），如乙方因产品升级换代等原因需要更改配臵的，应经甲方书面同意，且更改后的配臵应比原配臵更优，有关费用已包含在合同总价内。
3、合同价款
3.1 电梯产品的供货清单见附件一，本合同总金额（即供货合同价款）为RMB 。此金额已包括：本合同规定所有电梯产品（包括临时电梯）及其所有零部件、相关配件、专用工具、随机备品备件等的价款，技术服务费、技术资料和软件（含知识产权）费（含使用费）、进口报批手续费、包装费、运杂费、装卸费、检测检验费、保管费、保险费、关税、税费等各种费用、税费、规费、利润等，电梯供货至甲方中山嘉路华花园工地现场（以下简称工地现场）所需的的全部费用，与本合同产品相连接的其它设施、设备、装臵的接口和连接所需的费用；亦已含保修费（含保修期内的维护保养费），以及办理法规、规章及有关部门规定的安装、使用电梯的所有许可、批准手续的费用，保证甲方取得全部电梯的验收证和使用证的费用。
3.2 除甲方要求增减合同范围相应调整合同价款外，本合同价款按固定总价包干，不因其他任何原因而调整。
4、到货及保管
4.1 合同签订之日起10个日历天内乙方提供预埋孔、件的图纸及电梯设计图纸给甲方审核确认，乙方按合同附件三《中山嘉路华花园电梯供货及安装进度计划表》约定的时间内将全部电梯产品运到工地现场，乙方负责运输和报关手续，承担关税（如为进口产品）、运费、保险费、其他税费等相关的所有费用。并由乙方负责按双方另行签订的安装合同约定完成电梯安装及调试。
4.2 乙方应在本合同签订后与甲方、总承包人（即*有限公司，下同）协调确定电梯的到货及安装时间。每次发货前5个日历天，乙方应以书面形式通知甲方和总承包人发货日期及拟发运电梯的数量及规格，经各方书面同意后方可发货，并与总承包人协商货物到达工地后的停放和保管事宜，按总承包人的要求操作，如场地有限的，乙方应经甲方及总承包人同意后安排货物分批到达。乙方
未提前通知而影响货物进场的全部责任由乙方承担。甲方可以协助乙方与总承包人协商货物存放场地有关事宜。
4.3 甲方亦有权视中山嘉路华花园工程的整体安排，要求分批或延期发货，或调整每次发货的电梯规格、数量，乙方应予配合，合同总价款不增加。甲方要求全部或部分延期交货的，工期顺延。但延期交货必须提前3个月通知乙方，以便乙方调整生产进度。
4.4 保管的费用及责任由乙方承担，乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不合要求外，非经甲方事先书面同意，所有已进场货物不能运出工地。
4.5 货物送达工地后，甲方要求开箱检查的，乙方应予以配合，但甲方的检查仅是对货物外观或数量的初步查验，不减轻乙方按期交货责任及产品质量责任。如发现货物本身或其部件缺漏、损坏等，乙方应及时补齐，造成工期延误或其他损失的，由乙方承担全部责任。
4.6 若因甲方中途更改电梯规格，交货期将视具体情况而顺延。但以下部分更改若甲方提前2个月通知乙方，则交货期不变：
1）厅门、门套、轿厢壁板、按钮等装修材料变化（采用进口材料除外）；
2）不锈钢蚀刻图案的变化；
5、包装：
须用坚固的新木箱/纸箱包装，如为进口产品，应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定。须适合长途运输、能有效防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。
6、唛头：
乙方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样，并刷有下列唛头：中山市嘉路华花园有限公司。
7、付款条件：
7.1 合同签署生效后，甲方在收到乙方银行按附件四格式出具的金额为合同总价款30％的不可撤销银行履约保函后14天内，将合同总价款的30％付给乙方。
7.2 每批电梯（到货电梯的规格及数量由甲方双方依4.2条确定）的曳引机及控制柜运到甲方工地现场，经甲方初步检验数量及外观无异常(仅为初步查验，不视作交付。交付按合同第7.3条款规定)，且该批电梯开始安装后14个工作日内支付该批电梯货款金额的50％。
7.3 每批电梯由乙方安装、调试、测试、检验完毕，乙方向有政府部门规定的电梯检测检验机构申请检验报告书和安全检验合格证，并取得工程所在地质量技术监督局颁发的电梯使用登记证等所有相关使用电梯的许可后，向甲方申请验收，甲方有权依据工程进度和工程要求确定验收时间，经甲方按合同要求验收合格后，且乙方将该批电梯及其本合同第10条所述技术文件及竣工资料于交付给甲方后14个工作日内，支付给乙方该批电梯货款金额的15％。
电梯验收合格并交付甲方使用前，乙方负责电梯的看管、维护和保养。电梯经质量技术监督局验收合格后到交付甲方使用时间不超过12个月，在此期间甲方未经乙方同意不得使用未交付使用的电梯。
7.4 合同总价的5％作为保修金，保修期为两年，电梯的保修期分别从电梯依第7.3条款交付甲方之日起算。保修期起计满一年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成该期间相应保修责任，甲方于20个工作日内将合同总价款的2％支付给乙方；保修期起计满两年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成相应保修责任及无违约行为，甲方于保修期满后30个工作日内将合同总价款的3％支付给乙方。
7.5 以上各期付款，甲方以支票或银行转帐方式支付，每次付款前，乙方应将下列单据提交给甲方，甲方方予支付货款：
(1) 付款申请书及与付款金额一致且甲方税务部门认可的普通销售发票壹份。
(2) 已达到付款条件的证明文件,其中:
依7.2条付款应提交装箱单壹份，注明毛、净重、尺码和所装货物每
甲方：(采购人)
乙方：(供应商)
签约地点：
签约时间：
第一条名称、商标、规格型号、数量、基料及金额：详见“报价单”。
第二条合同总价款
1、本合同项下货物总价款为(大写)__________________元人民币整，分项价款在“报价单”中有明确规定。
甲方应当在到货后的___________个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税(增值税)费用。
甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用,货物保修期______个月。
第三条组成本合同的有关文件:下列关于采购办公设备的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：(1)乙方提供的报价文件(报价单);
供方：_________（以下简称甲方）需方：_________（以下简称乙方）经双方洽谈，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，特签订以下合同：
乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，产品符合国家质量标准并有齐全的质量检验合格证明和保修卡,并完全符合甲方要求合同规定的质量、规格和性能的要求。
质量要求：甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果末按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的经济责任。）
第五条交货和验收
1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点：联系人：电话：
2、交货时间：乙方应当在20____年____月____日前将合格货物安装完毕并交付给甲方使用。
3、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。
4、甲方应当在到货并安装调试完毕后的______个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。
验收标准及方式：甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。
第六条伴随服务/售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一
切费用由乙方承担。
3、报修响应时间:甲方如在使用过程中出现需要维修的情况,报修乙方前来维修的,乙方应当最迟在报修24小时之内上门进行维修。逾期不维修给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。
包装、装卸、运输方式及费用：包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符。
第七条货款支付
甲方自订立合同之日起支付定金(大写)__________________元人民币给乙方,当合同按约定履行后定金充当合同尾款。
付款方式及期限：即货到验收合格后付总货款的90％，扣留10％货款为________年期质量保证金。
甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票后，____个工作日内支付货款。甲方保留货款总价的____%,大写____________元人民币用于质保金,待乙方交付甲方使用时______个月后未出现质量问题后交付给乙方。
第八条违约责任
1、如乙方不能交付货物，视为乙方违约，乙方应双倍返还定金给甲方。
2、乙方逾期交付货物的，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达(10)天，视为乙方违约，乙方应双倍返还定金给甲方，甲方有权解除合同。
甲方违约责任：a甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此而造成的损失。b甲方如中途废止合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。c甲方如超过合同规定日期交货，每推迟一天按合同总额的1％向乙方偿付违约金。
3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方违约，乙方应双倍返还定金给甲方。乙方应无条件退货或换货。
乙方违约责任：a乙方如中途变更订做，应赔偿甲方因此造成的损失。b乙方如中途废止合同，应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。c乙方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的1％向乙方偿付违约金。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。
甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。十
5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按民法典有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
6、如甲方未能如期支付货款，超过3日的，甲方向乙方偿付剩余货款的5‰为利息。
7、如甲方无故不进行验收，超过5日的`，则视为甲方验收合格并使用。
8、在整体货物安装并调试完毕前，甲方使用的部分视为已经验收合格并使用。
9、如甲方单方违约不进行货款支付，或者甲方擅自更改供应商，则乙方有权扣留定金并解除合同。
第九条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担。
第十条合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式2份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：负责人:法人代表:地址:
电话:
授权代表(签字):
地址:电话:授权代表(签字)
工程名称：
甲方(需方)：
乙方(供方)：________厨具设备厂
签定合同地点：
甲、乙双方关于职工食堂厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成设备购销合同。
一、产品名称：厨房设备
二、生产厂家：________厨具设备厂
三、设备工程总价：人民币(大写)捌万捌仟叁百元整
人民币(小写)￥88300
四、设备质量要求及供方对质量负责条件及期限：
1、产品具体数量、规格、型号、详见附件(________橱具设备厂供货明细)
2、乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的，产品必须符合国家及行业标准。乙方承诺所供产品与确定产品完全一致，如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。
3、乙方对所供的厨房设备提供一年的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。
五、交货设备数量：
按照《________厨具设备长提供明细》上的货物数量、品牌、规格为准。
六、交货时间、地点、方式：
合同签定交付予付款之日起，乙方将在____日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所供产品运输及安装费用由乙方负责。
七、安装、调试及验收：
1、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。
2、乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知三个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。
3、产品进行验收，应按照明细上的名称、规格、型号、数量及国家及行业标准验收。
八、货款付款方式：
1、本合同以人民币进行计算。
2、付款方式：货到甲方场地验收后付给乙方总货款的50%即人民币(大写)：肆万肆仟壹佰伍拾元整(￥44150);安装调试完付给乙方总货款的45%即人民币(大写)：叁万玖仟柒佰叁拾伍元整(￥39735);质保金5%即人民币(大写)：肆仟肆佰壹拾伍元整(￥4415)，________年____月____日甲方认定设备无问题一次付清。
九、违约责任：
1、乙方所交的产品品种、型号、规格、不符合合同规定标准的，乙方将承担一切责任，并承担甲方的经济损失。
2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。
3、因设备的本身质量问题，所造成的一切后果由乙方负责。
4、乙方积极配合甲方的要求，甲方必须将厨房水源、电源，灶具气源连接到乙方指定位置。
十、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向天津市人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。
十二、本合同后附厨房平面设计图、水电图、售后服务承诺书及《________橱具设备厂供货明细》与合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
需方（甲方）：供方（乙方）：
甲乙双方就甲方向乙方采购
一、甲方向乙方采购的产品名称、规格型号、数量及金额等详见合同附件《工程（产品名称） 采购清单》。
二、 质量标准：
1、乙方须按本合同要求供应全新的产品，产品质量必须符合现行国家标准（没有国家标准的按相关行业标准执行）和甲方质量要求，并在发货时应提供产品合格证，□（适用于采购灯具、配电箱等电器产品时）及产品长城认证（CCC复印件），□（适用于产品或产品零部件为进口产品）及进口产品/零部件的报关证明，否则甲方有权对相应的产品拒绝结算货款。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故的由乙方承担赔偿责任。
2、本合同项下产品，保修期为年（不可抗力及人为损坏除外），保修期从产品安装完成并经验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项的，乙方应在接到甲方通知或甲方委托的物业公司通知后48小时内，派人到场免费维修或更换合格产品，否则甲方有权另行委托他人进行维修或更换合格产品，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修、更换不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。上述费用甲方均有权在乙方预留的保修金中扣除，如保修金不足以抵扣上述费用的，超出部分仍由乙方承担。保修期满经现场复查无质量问题甲乙双方结算无误后于十五个工作日内结清保修金（保修金不计息）。
3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，乙方只收取材料成本费用。
三、交付时间及交付地点：
1、交付时间：□（适用于不以预付款支付作为发货条件的的情形）本合同签订后□（适用于以支付预付款作为发货条件的情形）甲方按本合同第六条第款约定支付预付款后日内完成供货。
2、交付地点：
四、 交货方式、费用负担及货物损毁风险的承担：乙方负责运送并卸货至合同约定交货地点，由此产生的费用由乙方自行承担。货物在初步验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担；货物初步验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。
五、 产品验收：
1、货到工地，甲乙双方当场对货物的外观、规格及数量进行初步验收、签收，如有异议的甲方应在货到现场后5天内以书面形式提出。
2、最终验收以产品安装完毕通过甲方验收合格为准。如产品安装完成，甲方验收时发现供货质量问题，乙方应在三日内更换合格产品，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。
六、产品价款、付款方式及期限：
□（适用于货款已确定的情形）1、 合同总金额为整 (￥ 元)，该费用已包含货物、运输到位、装卸货物、安装指导、调试、保修及税金等乙方为完成本合同项下义务所应支出的一切费用。
□（适用于暂定货款，供货完毕后再行结算的情形）1、合同总金额暂定为整 (￥ 元)，甲方实际应支付货款总金额按甲方实际采购产品数量乘以本合同附件中所对应的产品的包干单价计算。按本合同约定方式所所计算的实际应支付货款金额已包含货物、运输到位、装卸货物、安装指导、调试、保修及税金等乙方为完成本合同项下义务所应支出的一切费用。
2、付款方式：
□（适用于有预付款的情况）（1）本合同签订后五日内甲方预付合同总金额的%给乙方；
（2）乙方全部货物运送到工地现场经甲方初步验收合格后七个工作日内，甲方支付至合同暂定总金额的%（扣除已付款项后支付）；
（3）乙方所供全部产品安装完成并经验收合格后七个工作日内甲方支
（扣除已付款项后支付）； （4）甲方预留实际应支付货款总金额的%（不少于3%）作为保修金，待保修期满后按本合同第二条第2款约定内容结清。
3、达到合同约定付款条件后，乙方在用款前须向甲方提出用款申请，
并向甲方提供足额发票（其中支付第六条第2款第（3）项约定金额前，乙方应先按含保修金的实际应支付总价款金额向甲方补足发票）。甲方的付款期限自乙方按约定提出用款申请并开具足额发票之日起算，乙方未按约定开具发票的，甲方有权顺延付款时间。
货款以转账形式支付至以下指定帐号：
账户名称：
开户银行：
账号：
七、双方责任：
1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。
2、乙方应在本合同约定的时间内将符合合同约定的货物送达约定交付地点，并随货物附产品合格证，同时负责调试；
3、甲方委派驻现场人员： ，联系方式：，与乙方对接工作。
4、乙方委派驻现场人员： ，联系方式：，与甲方对接工作。
5、乙方在安装过程中有义务提供安装指导，并提供必要的技术资料。
八、违约责任：
1、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之二向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担；
2、乙方未按合同约定期限交货的，逾期每日按本合同总价的万分之二向甲方支付违约金，如乙方迟延交货给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。
3、乙方迟延供货超过五日，或所供货物达不到合同约定的质量标准、经换货后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。
九、其他约定：
1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。
2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。
3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。
十、 解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。
十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。
甲方：
地址：
电话：
传真：
签约代表：
日 期：
乙方： 地址： 电话：传真： 签约代表：日 期：
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商一致，签订本合同。
一、甲方向乙方订购以下设备
二、质量
质量：乙方提供的货物必须是原产、全新、未使用过（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。
三、权利保证
乙方应保证甲方在使用货物或货物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权的指控。
四、交货方式、时间、地点
乙方须在本合同签订后按甲方要求3日内送货至甲方指定地点，并负责安装调试。运送产生的费用由乙方承担。乙方在交付时应向甲方提供货物的使用说明、操作手册、维修说明等相关资料。
五、验收
货物到达，并由乙方完成对货物安装调试，并对新建网络进行IP地址规划后，由甲方对货物的质量、规格、数量、安装和运行状况及其他进行检验。如发现货物的质量、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并要求乙方调换。
六、货款支付
全部货物到货后三日内，甲方一次性向乙方支付80%货款。同时乙方向甲方开具销售发票。乙方根据甲方要求对设备进行安装调试，并规划好相应IP地址后三日内，甲方一次性向乙方支付20%货款。
七、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，提供免费上门保修一年；对于超出保修期的设备，乙方提供终身上门维修，维修时仅收取零部件成本费。
八、违约责任
甲方无正当理由未付货款，并对乙方造成损失的，乙方有权追索。甲方逾期付款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之五的滞纳金。
乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒收，对甲方造成损失的'，甲方有权追索。
乙方无正当理由且未征得甲方同意，逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付合同总额千分之五的滞纳金。
乙方在甲方结清所有货款后，未按照甲方要求进行安装调试的，乙方向甲方每日偿付合同总额的千分之二%的违约金。
乙方不履行售后服务的有关义务，对甲方造成损失的，甲方有权追索。
九、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地有关部门仲裁。
十、合同生效
本合同一式三份，乙方执壹份甲方执两份，具有相同法理效力。合同自双方签字之日起生效。
十一、本合同未尽事宜，经采购方及乙方、甲方协商一致并按合同法有关规定处理。
甲方：（签章）
_____年____月____日
乙方：（签章）
_____年____月____日
采购方(甲方)：
供货方(乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，就变频供水设备(设备组装成套)供应及安装以及相关的售后服务工作，本着真诚合作，互惠互利的原则，经双方友好协商，达成共识，签订下列合同条款，共同遵守。
一、同价款及其调整：
1、根据甲方要求的实际到货数量及包干的综合单价(见附表)结算。综合单价包含材料费、制作费、运输费、管理费、利润、税金、安装费、风险费及售后服务等与之相关的一切费用，一次性包干(产品名称、数量、价款见附表)。
2、合同价款的调整：因设备数量或型号规格调整，原合同中有相同规格、型号综合单价的，按合同综合单价结算;合同中无相同规格、型号的，由甲方签证认可。
二、付款方式
1、价款凭统一发票结算，设备到位安装调试完成，经甲方验合格，待工程综合验收合格，财政部门拨付工程款5日内结清设备款的95%，其余5%作为本次采购设备的质量保证金，在设备安全使用二年后支付(每次付款必须保证以电汇转账或支票的形式付款)。
2、乙方需交给甲方贰万元履约保证金，此款项在第一次付款时支付壹万元，安装调试完毕支付剩余的壹万元。
三、质量标准和保证
1、设备主机及各组件原产地生产厂家出厂标准、产品技术性能说明;
2、设计图纸载明标准
3、当地环境条件下正常使用寿命不少于20xx年(无大故障);
四、发货、验收的时间及地点
1、乙方负责将货物送到甲方工地现场，当现场达到适当的进货时间前，甲方应向乙方书面通知到达现场的时间、数量和型号规格，乙方组织发货、运输等相关事宜，并书面通知甲方产品到达现场的时间。货物送到汽车能到达地点，并由乙方负责卸货，经甲方验收(产品的规格型号、数量及外观质量等)。如甲方需调整供货数量，应在发货前7个工作日书面通知乙方，乙方须及时给予调整。
2、验收以确认产品本身质量为依据，在甲乙双方签字认可后进行结算;
3、乙方须向甲方提供产品合格证。
五、运输及装卸保险
1、货物在到场验收前，在运输途中发生损坏或短缺，由乙方负责;
2、乙方保证在确认货物因运输中发生损坏或短缺后，在甲方指定期限内给予调换和补齐缺件至符合产品质量要求为止。
六、质量保修期
1、乙方应保证其提供的货物符合甲方规定的质量、规格和性能，应保证其货物经过正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好，在乙方承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责，保证该机组能通过本地相关管辖政府部门的验收。若不能通过验收，乙方应向甲方交纳金额为合同价5%的罚金，甲方有权直接在货款中扣除。
2、乙方保证按ISO9001质量管理体系标准，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3、乙方设备整机免费保修贰年，保修期自工程综合验收合格之日起算。
4、产品质量保证期内，乙方对由于产品设计，工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，并赔偿经济损失。
七、违约责任
1、产品质量责任
如乙方所供产品经检测不合格或不符合合同约定，乙方必须免费退、换产品，承担由此引起的一切费用，甲方有权在支付货款时直接扣除乙方应承担的各类费用。
2、违约赔偿
除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定支付违约金。
(1)乙方必须在合同约定供货期内供货，如供货延误，乙方必须承担500元/天的工期延误费用，供货延误10天以上甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的经济损失：
(2)若乙方部分不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款总值的30%计取;若乙方全部不能交货，按合同总价的30%计取违约金，甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的所有经济损失;
(3)甲方无正当理由延期付款超过18天，按延期付款额的0.05%/天计算违约金。经甲乙双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需承担违约责任者不在此例。
3、侵权责任
乙方应保证甲方及业主在使用本合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权，专利权，商标权，工业设计权的指控。否则，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方全部损失。甲方保证购买乙方的供水设备不转让，否则，应承担给乙方造成的损失。
八、合同修改
1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书;
九、合同解除
甲方在乙方存在如下违约情况时，有权解除合同或部分合同。
1、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的时期内交付全部或部分产品;
2、乙方未能履行合同规定的其他义务;
在甲方提出解除或终止部分合同的情况下并不解除乙方对已执行部分合同应承担的责任，乙方应继续执行合同中未被解除或终止的部分。
十、争议解决
凡合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，向项目所在地法院申请诉讼。
十一、适用法律
本合同按照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律进行解释。
十二、合同生效
1、合同在双方签字盖章后生效;
2、本合同壹式肆份，具有同等效力，甲方执贰份，乙方执贰份。
十三、其他约定事项：
1、在合同执行过程中，若需对合同进行修改或补充，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议作为合同不可分割部分，与合同具有同等效力。
2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(章)
法定代表人：
乙方(章)
法定代表人：
日期：
需方：（以下简称需方）
供方：（以下简称供方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：
__________________________________
二、交(提)货时间、地点及方式：
2.1交(提)货时间：____________________年8月13日。
2.2交(提)货地点：甘肃省玉门市国营黄花农场。
2.4本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对机械设备技术参数进行审核与确认，并组织试车、验收工作，并进行书面确认。
三、运输、包装及卸货:
3.1供方应自行准备符合本合同所供机械设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点，指定定点暂定为玉门市国营黄花农场；
3.2运输过程中的安全事故由供方全部承担。
3.3设备的'运输及运输费用由
四、质量要求和配置
4.1本合同项下的机械设备的质保期为1年。
4.2本合同项下的机械设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。
4.3在所供机械设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供机械设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。
4.4机械设备配置详见本合同文件“附件技术要求”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。
五、售后服务
5.1供方应免费提供其所售机械设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。
5.2质量保证期内供方免费提供质量缺陷机械设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担机械设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。
5.3质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。
六、验收：
6.1出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。
6.2到场后的验收：供方承担机械设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。
七、付款方式：
7.1合同签订后，需方支付合同中每台1万元的定金，即4万元。
7.2机械设备在需方指定地点交接后，需方先垫付运费，验收合格后需方支付剩余款。
八、违约责任：
8.1逾期供货或者延期付款的，违约方除需继续履行供货或者付款义务外，还应按当期银行贷款利率向守约方支付逾期利息，并支付合同款项2%的违约金。
九、解决纠纷方式：
9.1本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。
十、双方其它约定事项：
10.1需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款；
10.2供方须向需方提供足额正规报账发票。
十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式3份，需方执2份，供方执1份。
需方：
供方：
法定代表：
法定代表：
委托代理人：
委托代理人：
联系电话：
(甲方)销售方：
(乙方)购货方：
甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经双方协商一致特签订本合同以便共同信守。
一、 需方采购产品如下：
二、 货物交付
1)供方货物按期送交到指定的地点，并派工程师到现场调试安装则属交付;
2)运输方式由甲方选择，运输费用由甲方承担。
三、 产品的'质量要求及验收方式
1)产品质量按国家药品监督管理局批准的企业产品标准执行;甲方需向乙方提供该产品相关合法证件。
2)甲方负责安装、调试至设备正常运转，届时乙方应立即派人员验收。如 在 天内未提出质量问题(以函件为据)则视质量合格;
3)乙方无故拒绝验收则视为合格;
4)甲方负责主机质保壹年(人为故障除外)，终身维修，故障报修响应时间为 小时。甲方每年 次到医院对主机进行例行保养维护。
四、 安装培训
1)安装前，用户需根据甲方工程师的指导，准备装机前的工作及场地选择;
2)甲方负责提供专业的设备操作使用培训。
五、 货款结算方式：
货款由乙方与甲方直接进行现金电汇结算，乙方不得向甲方之外的任何单位及个人支付货款，货款应直接汇至甲方指定银行帐户。
具体结算方式：
甲方收到定金后本合同则生效。乙方收到设备并在验收合格后1个工作日内付款人民币 万元整 ，余款人民币 元整 作为质保金，12个月内支付。
六、 违约责任
供方：
1)甲方交货时，如因产品与合同型号不符、质量不合格而造成供货延期，并给乙方带来实际损失，应向乙方偿付已付货款 的`违约金;
2)甲方因故确不能如期交货，应书面通知乙方逾期理由，取得乙方同意后，可不视为违约。
需方：
1)乙方非因产品型号有误、质量不合格或逾期供货之原因而退货，应向供方支付货款 的违约金，并承担因此而给甲方造成的实际损失;
2)乙方逾期付款的，以逾期款为额度，每月按 向供方偿付逾期违约金，直至款项全部付清。
本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力，经双方盖章有效。合同如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均有权向人民法院起诉。 未尽事宜，另行协商解决、补充。
补充条款：乙方不得将本合同设备最终成交价告之第三方，如有违约，甲方将不提供所销设备的售后服务。
甲 方 乙 方
名 称： 名 称：
地 址： 地 址：
代理人： 代理人：
日 期：_______年______月______日 日 期：_______年______月______日
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户行： 开户行：
帐 号： 帐 号：
甲方（买方）：__________学院附属仁济医院
乙方（卖方）：
1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，在平等互利、协商一致地基础上，买方同意再约定期内向卖方购买同时卖方同意授予买方以下产品：
乙方的应标文件及谈判文件将作为本合同的附件并具有同等效力。
2、交付期
乙方在接到甲方交货通知后的24小时内需向甲方提供上述产品，逾期将按照第7条规定执行。
3、运输和验收
3.1乙方确保本产品安全无损地运抵甲方指定现场，并承担相应的运费、保险费等费用。
3.2甲方对产品负责开包清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在当天，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理设施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4、伴随服务
4.1乙方应提供本产品的各类认证证明、质量保证文件、授权代理书和服务指南等，这些文件应随同合同一起交至甲方。
4.2乙方还应免费提供下列服务：
（1） 本产品的现场安装或演示
（2） 如果需要，乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行本产品的使用、维护等的培训或指导，并按要求安排培训计划。
5、质量保证及售后服务
5.1 乙方应保证所供产品是在本年度生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果其质量或规格与合同不符，或证实其是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后2天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。
5.2市内供应商响应时间≤1小时，到场时间≤4小时（不可抗拒力量下除外）。
6、 特别约定
6.1甲乙双方必须严格遵守国家法律、规定和相关的政策，诚实守信，严格执行供需双方确定的合同。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。乙方不得向甲方工作人员送“红包”，如遇甲方工作人员提出索要好处费等违规要求，乙方应坚决予以拒绝。
6.2乙方不可擅自接收甲方除资产管理部以外的临床科室及个人订单，否则甲方将退货并取消其在甲方的继续供应权。
6.3所有物品价格如有价格变动，包括物价信息发生变更，乙方应主动及时通知甲方。反之，乙方将承担由于未及时通知甲方而造成相关损失的所有赔偿。
7、索赔条款
7.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
7.2 连检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的.下列一种或多种方式解决索赔事宜。
7.2.1 同意甲方退货并将全额货款退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
7.2.2 根据本产品的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低本产品的价格。
7.2.3 乙方应在接到使用单位通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换由缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。
7.4 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务（不可抗拒力量下除外），甲方可从乙方的质量保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每日迟交的合同价的百分之一（1.0％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之十（10％），一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。
7.5 乙方应保证甲方和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8、争端的解决
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。
9、合同生效
9.1 本合同在甲、已双方签字盖章后，约定期内有效。
9.2 本合同一式 贰 份，以中文书就，签约双方各执一份，具有相同的法律效应。
9.3 本合同有效期自签订之日起至签订当年12月31日结束。
10、合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
10.1 认证证书
10.2 授权证明
10.3 技术标准
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
供方：______________________________
需方：______________________________
供、需双方根据________年____月____日_________设备项目谈判结果和谈判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。
一、合同文件：招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。
二、合同金额：_________(以上价款以人民币进行结算)
《采购货物清单》
序号采购项目品牌产地配置及说明数量投标单价_______(元)投标总价_______(元)
最终数量按实结算，结算按以上单价。
三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：
供方提供的设备必须是现货、全新，符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供________年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。
四、安装完毕时间：_________
交货地点：__________________
五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。
六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七天内退还(不计息)。
七、付款方式：
全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、政府采购资金结算单、政府采购验收单由财政直接支付。
八、违约责任：
1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。
2、需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二～五)的违约金。
3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。
4、供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额千分之(二～五)的违约金。
5、供方逾期三十日不能交货的，视为不能履约，则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。
九、因设备的质量问题发生争议，由_________政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。
十、本合同发生争议产生的诉讼，可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。
十一、本合同一式六份，供需双方各执二份，_________采招办和_________政府采购中心各执一份，均具同等效力。
十二、本合同加盖_________政府采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。
十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。
供方(盖章)：____________ 需方(盖章)：____________
地址：__________________ 地址：__________________
法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
电话：__________________ 电话：__________________
开户名称：__________________ 开户名称：__________________
开户银行：__________________ 开户银行：__________________
帐号：__________________ 帐号：__________________
邮编：__________________ 邮编：__________________
________年____月____日 ________年____月____日
签约地点：_________ 签约地点：_________
附件一：谈判邀请函
经研究决定，就_________进行竞争性谈判采购，欢迎国内有供货能力的厂(商)家参加投标。
1、采购编号：_________
2、采购项目内容：_________。
3、供应商的资格要求：凡国内具有独立法人资格，有以上设备生产、销售或代理能力的，并具有较强经济实力、良好信誉和售后服务能力的厂(商)家。
4、购买谈判文件时间和地点：于________年____月____日至____月____日工作时间(节假日除外)到_________政府采购中心购买谈判文件和投标书。本标书售价_________元(如需邮寄另加_________元)，售后不退。
5、技术答疑：投标人需澄清的问题以传真方式于____月____日_________时前传至采购人或采购中心。
6、购买标书时，必须携带单位营业执照副本(原件)和复印件(加盖单位公章)、法人委托书、公司简介、近二年的业绩及其它资料。
7、谈判时间：_________。
8、谈判地点：_________。
9、投标方应于________年____月____日_________时前向招标方提供投标保证金标一_________元整、标二_________元整、标三_________元整。
附件二：谈判项目要求
1、本次采购的项目是_________，具体内容和数量详见《谈判货物一览表》。
2、投标方要求为具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的，对所供货物有维护能力，有相当的经济实力和良好信誉，并且有较强的售后服务能力的厂(商)家。
3、投标方所提供的货物须为全新、原装，符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明，并符合《谈判货物一览表》中要求的规格型号和技术性能。
4、投标方须提供至少一年的质量保证期(设备另有超过一年质保规定的，按原规定执行)。
5、投标方须提供制造厂家、技术资料、合格证等书面资料。
6、合同的签订：成交单位凭《成交通知书》与_________签订合同。
7、交货时间：标一、标二为________年____月____日前，标三为________年____月____日前。
8、交货地点：_________。
9、验收：由_________组织人员验收。
10、特殊条款(货款结算方式)：全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%，工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、政府采购资金结算单、政府采购验收单由财政直接支付。
附件三：谈判货物一览表
标一：
序号采购项目规格及技术参数数量(套)备注
标二：
序号采购项目规格及技术参数数量备注
标三：
序号采购项目规格及技术参数数量(副)备注
附件四：投标方须知
1、适用范围
1.1本谈判文件仅适用于本次谈判采购所叙述的货物和服务。
2、定义
2.1采购方系指组织本次谈判的_________政府采购中心。
2.2投标方系指向采购方提交投标文件的供应商。
2.3货物系指按采购文件要求配置的一切设备备品备件工具手册及其它技术资料和材料。
3、合格的投标方
3.1具有独立承担民事责任的能力;
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3.5参加政府采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录;
3.6法律、行政法规规定的其他条件。
4、投标费用
4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5、投标报价
5.1投标报价应以人民币为结算货币，须包括货物价款、途中运输搬运费、(标一、标三另含安装费、划线费、土建施工费、材料费、配件费)税费等费用。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价。须由中标单位开具正式发票。
5.2投标方必须按《招标货物一览表》一一报价，投标报价为投标方所提供货物和服务的报价，并可在谈判中进行修正。
5.3投标方应在投标书的《报价一览表》上写明投标货物的单价和投标总价，作为谈判第一次报价的依据。如果单价与总价有出入，以单价为准。在确认投标货物技术指标等满足采购人要求后，再由各投标人报出一次最终最低报价。
6、投标文件的组成
6.1投标书
6.2谈判一览表
6.3货物简要说明一览表
6.4法定代表人授权委托书
6.5关于资格的声明函(含营业执照复印件及其他)
6.6工程业绩表
6.7产品设备的的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
6.8产品制造、安装、验收标准
6.9售后服务的内容、措施和承诺
6.10其他投标方认为有必要提供的资料。
7、投标方资格的证明文件
7.1投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部份。
8、投标保证金
8.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。
8.2投标方应在________年____月____日_________时前向招标方提供足额投标保证金。
8.3投标保证金应以银行保函或支票、汇票形式提交。
8.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
8.5若发现有意串标者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。
8.6未中标的投标方的保证金，在开标后____日内退还。
8.7如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。
8.8中标的投标方的投标保证金转为履约保证金，在质保期满一年无质量问题后七日内退还(不计息)。
9、投标有效期
9.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。
10、投标文件的密封和标记
10.1投标方应将投标文件正本和副本各一份分别用信封密封，标明招标编号投标货物名称及正本或副本字样，并加盖公章。
10.2投标书填写字迹必须清楚、工整，每一密封信封上注明于_________时前不准启封的字样。
11、递交投标文件的截止时间
11.1谈判地点即为投标文件的递交地点，采购方在谈判仪式开始前，即_________，开始接收投标文件。
11.2谈判时间即为投标截止时间，采购方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
12、有下列情况之一者其投标无效
12.1投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。
12.2投标文件未密封;封面未加盖单位公章或法定代表人印章。
12.3逾期送达投标文件。
12.4逾期提供投标保证金或不提供投标保证金。
12.5谈判中不同供应商的投标文件出现雷同或相似(包括部分雷同或相似)，对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。
13、开标仪式中，向投标方宣布开标、评标办法。
附件五：投标书
致：_________政府采购中心根据贵方为_________项目的投标邀请_________(招标编号)，签字代表_________(全名、职务)经正式授权并代表投标方_________(投标方名称、地址)。以_________(提供形式)提供的投标保证金，金额为_________元。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物投标总价为_________(注明币种)，即_________(大写)。
2、投标方已详细审查全部谈判文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。
4、其投标自开标日起有效期30个工作日。
5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，投标保证金将被贵方没收。
6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：_________。
投标方(公章)：_________投标方代表(签字)：_________
投标日期：________年____月____日
附件六：关于资格的声明函_________政府采购中心：
关于贵方________年____月____日第_________(采购编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供谈判货物一览表中规定的_________(货物名称)和_________服务，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。
1、由_________签发的我方工商营业执照正本复印件(加盖公章)一份。
2、产品的代理、专卖等资格证书。
3、其它：_________。
本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
签字人：_________
附件七：投标保证金保函
致：_________为采购编号_________的_________货物的投标提供的投标保证金。
本保函作为_________(以下简称投标方)对采购编号为_________的投标邀请提供_________(货物名称)和_________服务的投标保证金。_________(开具银行名称)无条件地、不可撤销地具结保证本行或其后继者和其受让人，一旦收到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付总额为保证金：a.从开标的日期和时间起到投标文件有效期满前，投标方撤回投标;b.在收到中标通知后，投标方未能按中标通知书规定的时间和地点与买方签订合同。本保函自开标日起30个日历日内有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如贵方和投标方同意延长有效期，投标方须通知本行。
出XX银行(公章)：_________代表(签字)：_________(注：如以其它形式提供投标保证金，则此页不必填写)
附件八：谈判和评标须知
1、谈判
1.1招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须派代表参加。
1.2谈判时招标方将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行谈判。谈判内容为投标文件正本中谈判一览表内容，以及招标方认为合适的其它内容并记录。
2、评标小组
2.1采购方将根据招标采购项目的特点组成评标小组。其成员由采购人、专家等代表组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
2.2询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场。
3、对投标文件的审查和响应性的确定
3.1谈判时，采购方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准;若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。
3.2如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。
4、评标原则和方法
4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，对所有投标评价，均采用相同的程序，以谈判满足技术要求后最低投标报价法对招标项目作出评标结论。
4.1.1检查参投产品所报技术规格及说明是否符合标书要求。
4.1.2检查售后服务承诺、交货期是否满足标书要求。
4.1.3符合以上要求且报价最低者为中标候选人，但须检查商务报价组成是否合理，如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标人不能中标。评标委员会可将第二个最低投标价的投标人作为报价最低的投标。如第二个投标人有上述情形，则以此类推。
4.2采购方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。
4.3在谈判、投标期间，投标人不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
4.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。
4.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。
5、中标通知
5.1评标结束后，由_________政府采购中心和_________共同签发《成交通知书》。
5.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。中标方按指定的时间、地点与_________签订合同。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的要求和聊城星河食品有限公司的要求，本着平等互利的原则，双方协商一致，签订本合同。
一、供应范围和价格
合同价格为指定地点的交货价格(包括配件和所有运输及杂项费用)。
二.货物质量要求及乙方对质量负责的条件和期限
1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准和产品出厂标准。
2.乙方提供的货物必须是全新的机器(包括零件、配件、随机工具等)。)，表面无划痕或碰撞。
3.对商品质量有争议的，由山东省聊城市商检部门进行质量鉴定。如果货物符合质量标准，鉴定费由甲方承担；如果货物不符合质量标准，鉴定费由乙方承担..
4.乙方应对所供设备提供免费上门保修(保修期内)。在保修期内，如果货物的质量或故障不是由甲方的人为因素造成的，乙方应负责修理、更换或退货，并承担修理、更换或退货的所有费用。如果乙方不能维修或更换，则视为违反售后服务承诺。
三.交付和验收
1.交货时间:YY。
2.所有产品和配件必须有出厂合格证。
3.乙方应向甲方交付所供产品的用户手册、保修手册、相关材料、附件和随机工具..
4交货地点:聊城星河食品有限公司
5.货物验收:在设备现场安装过程中，如果设备与供货合同条款不符，用户提出异议，供应商无条件更换。
四.付款方式
1.货物到达并安装调试后，乙方必须在十个工作日内进行验收。
2.甲方应在验收后十个工作日内一次性支付全部工程款给乙方；同时，乙方应开具销售发票(或收据)，并提供用户认可的验收报告。
动词 （verb的缩写）违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方支付货款总额5%的违约金。
2.如果甲方未能支付设备款项，每逾期一天，甲方应向乙方支付所欠款项总额的百分之五；累计滞纳金不超过所欠款项总额的5%(如因乙方原因导致甲方无法支付，乙方应承担违约责任)。
3.如果乙方提交的设备型号、规格与合同不符，甲方有权拒收设备，乙方应向甲方支付总采购价格5%的违约金。
4.如果乙方逾期交货，乙方应向甲方支付逾期部分货款总额的5 & permil。累计逾期付款金额不得超过逾期交付部分付款总额的'5%(逾期超过20天，甲方有权解除合同)。
5.如果乙方未能履行合同规定的售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行维修，所有费用由乙方支付，乙方应承担违约责任。
不及物动词售后服务
1.所有设备应送货上门，由乙方免费安装调试。
2.乙方应为所有设备提供终身保修服务..自验收之日起三年内，如乙方提供的设备出现非人为故障，乙方应免费修理或更换性能指标不低于原规格型号的新零件。
3.乙方接到维修通知后，应在约定期限内派技术人员到现场维修，并在约定期限内解决问题。设备在规定期限内不能修复的，应当向用户提供同等级的机器进行更换。如乙方未能及时在现场解决问题，甲方可委托其他单位维修，相关费用由乙方承担..
4.在三年保修期内，如果同一硬件在一个月内出现多次故障，供应商应免费更换相同等级的机器。
5.负责维护的单位名称:
地址:联系人:电话:
七.不可抗力
如果由于战争、严重火灾、洪水、台风、地震或其他不可抗力等事件，合同的执行被任何一方阻止，经双方协商，合同的执行应相应延长。受影响的一方应在任何时候采取所有合理的措施来减少不可抗力事件造成的合同执行的任何延误。
八.合同的终止和中止
如果合同终止，任何一方都有责任完成合同中已经执行的部分。
九.合同仲裁
1.对设备质量有争议的，由山东省聊城市质监局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；如果设备不符合质量标准，鉴定费用由乙方承担..
2.本合同引起的所有争议应由双方通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼。
3.本合同的诉讼管辖地为合同履行地广州市人民法院。
X.其他约定条款
本合同一式两份，两份均为原件，甲方执一份，乙方执一份。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合同编号：_________
工程名称：_________
买方(甲方)：_________
卖方(乙方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。第一条工程概况
1、建设单位：_________。
2、施工单位：_________。
3、工程名称：_________。
4、工程地点：_________。
5、运距：_________。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_________种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行__《北京市建设工程预算定额》。
在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。
甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第
(1)种方式结算。
3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4、价款支付期限：_________本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1、甲方义务
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2、乙方义务
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定履行义务的，应按_________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4、_________。
第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向_________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_________种方式解决：
(1)向_________人民法院提起诉讼;
(2)向_________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。
2、_________。第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。
补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同及附件一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，具有同等法律效力。
买方(签章)：_________
卖方(签章)：_________
住所：_________
住所：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
电话：_________
电话：_________
委托代理人：_________
委托代理人：_________
电话：_________
电话：_________
现场联系人：_________
现场联系人：_________
电话：_________
电话：_________
签订时间：_________
签订地点：_________
编号：
采购单位(甲方)：
供应商(乙方)：
鉴证方：
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号：)，甲、乙双方经协商，达成如下条款：
第一条：设备品牌、规格型号、数量、价格及其它
金额单位：元数量单位：台
设备名称品牌
规格型号
数量
单位
单价(元)
总价(元)
备注
合同总价(人民币小写)：
合同总价(人民币大写)：
注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
第二条：质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第三条：交货时间、地点
1、乙方在合同生效后个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(杭州市内)拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责)，正常运行后交甲方验收。
2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。
第四条：验收
1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
第五条：售后服务
1、售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起，质保期为个月，乙方免费提供7_24小时的电话技术支持和5_12小时的现场技术服务。
2、现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，杭州市区30分钟内响应，2个小时内到达现场，4小时内修复故障，4小时内不能修复的，采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。
第六条：履约保证金
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币元)，
合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证证方办理履约保证金无息原额退还手续。
第七条：货款的支付
经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在个工作日内，向甲方办理结算货款手续。
第八条：其他约定
_。
第九条：违约责任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
第十条：争议的解决
本合同如发生纠纷，供需双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
第十一条：合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号：)、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
或受委托人(签字)：或受委托人(签字)：
地址：地址：
邮编：邮编：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
鉴证方(盖章)：政府采购中心
法定代表人：
或受委托人(签字)：
地址:东新路155号
联系人：
邮编：
联系电话：
传真：
签约时间:_年_月_日
签约地点:杭州市区路号
采购方(甲方)：
供货方(乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，就变频供水设备(设备组装成套)供应及安装以及相关的售后服务工作，本着真诚合作，互惠互利的原则，经双方友好协商，达成共识，签订下列合同条款，共同遵守。
一、同价款及其调整：
1、根据甲方要求的实际到货数量及包干的综合单价(见附表)结算。综合单价包含材料费、制作费、运输费、管理费、利润、税金、安装费、风险费及售后服务等与之相关的一切费用，一次性包干(产品名称、数量、价款见附表)。
2、合同价款的调整：因设备数量或型号规格调整，原合同中有相同规格、型号综合单价的，按合同综合单价结算;合同中无相同规格、型号的，由甲方签证认可。
二、付款方式
1、价款凭统一发票结算，设备到位安装调试完成，经甲方验合格，待工程综合验收合格，财政部门拨付工程款5日内结清设备款的95%，其余5%作为本次采购设备的质量保证金，在设备安全使用二年后支付(每次付款必须保证以电汇转账或支票的形式付款)。
2、乙方需交给甲方贰万元履约保证金，此款项在第一次付款时支付壹万元，安装调试完毕支付剩余的壹万元。
三、质量标准和保证
1、设备主机及各组件原产地生产厂家出厂标准、产品技术性能说明;
2、设计图纸载明标准
3、当地环境条件下正常使用寿命不少于20xx年(无大故障);
四、发货、验收的时间及地点
1、乙方负责将货物送到甲方工地现场，当现场达到适当的进货时间前，甲方应向乙方书面通知到达现场的时间、数量和型号规格，乙方组织发货、运输等相关事宜，并书面通知甲方产品到达现场的时间。货物送到汽车能到达地点，并由乙方负责卸货，经甲方验收(产品的规格型号、数量及外观质量等)。如甲方需调整供货数量，应在发货前7个工作日书面通知乙方，乙方须及时给予调整。
2、验收以确认产品本身质量为依据，在甲乙双方签字认可后进行结算;
3、乙方须向甲方提供产品合格证。
五、运输及装卸保险
1、货物在到场验收前，在运输途中发生损坏或短缺，由乙方负责;
2、乙方保证在确认货物因运输中发生损坏或短缺后，在甲方指定期限内给予调换和补齐缺件至符合产品质量要求为止。
六、质量保修期
1、乙方应保证其提供的货物符合甲方规定的质量、规格和性能，应保证其货物经过正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好，在乙方承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责，保证该机组能通过本地相关管辖政府部门的验收。若不能通过验收，乙方应向甲方交纳金额为合同价5%的罚金，甲方有权直接在货款中扣除。
2、乙方保证按ISO9001质量管理体系标准，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3、乙方设备整机免费保修贰年，保修期自工程综合验收合格之日起算。
4、产品质量保证期内，乙方对由于产品设计，工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，并赔偿经济损失。
七、违约责任
1、产品质量责任
如乙方所供产品经检测不合格或不符合合同约定，乙方必须免费退、换产品，承担由此引起的一切费用，甲方有权在支付货款时直接扣除乙方应承担的各类费用。
2、违约赔偿
除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定支付违约金。
(1)乙方必须在合同约定供货期内供货，如供货延误，乙方必须承担500元/天的工期延误费用，供货延误10天以上甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的经济损失：
(2)若乙方部分不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款总值的30%计取;若乙方全部不能交货，按合同总价的30%计取违约金，甲方有权解除合同，乙方承担由此产生的全部费用并赔偿甲方的所有经济损失;
(3)甲方无正当理由延期付款超过18天，按延期付款额的0.05%/天计算违约金。经甲乙双方协商同意延期交货和双方友好协商同意退货且无需承担违约责任者不在此例。
3、侵权责任
乙方应保证甲方及业主在使用本合同标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权，专利权，商标权，工业设计权的指控。否则，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方全部损失。甲方保证购买乙方的供水设备不转让，否则，应承担给乙方造成的损失。
八、合同修改
1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书;
九、合同解除
甲方在乙方存在如下违约情况时，有权解除合同或部分合同。
1、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的时期内交付全部或部分产品;
2、乙方未能履行合同规定的其他义务;
在甲方提出解除或终止部分合同的情况下并不解除乙方对已执行部分合同应承担的责任，乙方应继续执行合同中未被解除或终止的部分。
十、争议解决
凡合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，向项目所在地法院申请诉讼。
十一、适用法律
本合同按照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律进行解释。
十二、合同生效
1、合同在双方签字盖章后生效;
2、本合同壹式肆份，具有同等效力，甲方执贰份，乙方执贰份。
十三、其他约定事项：
1、在合同执行过程中，若需对合同进行修改或补充，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议作为合同不可分割部分，与合同具有同等效力。
2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(章)
法定代表人：
乙方(章)
法定代表人：
甲方：________(购货方)
乙方：________(配送方)
为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的办公设备购销秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同：
一、采购产品及其价格
甲方通过方式后，决定向乙方采购一批办公设备(配置详情及相关售价详见附件)，含电脑、打印机、传真机和一体机等办公设备，合同总价为元(大写：________元整)。
二、产品的验收、售后服务及质保
1.双方协定的合同价格包含所有设备的运输、安装、调试、检验及售后服务、税金等一切费用。
2.乙方按附件要求提供的电脑、打印机、传真机、一体机和数码相机等办公设备应为真品，并保证三包，硬件必须为原厂原装。为保证乙方所使用的产品非串货、拼货，验货时必须出具制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为买方的证明原件。
3.乙方提供的所有办公设备均进行实物验收，安装完毕后再进行整体验收，使设备能够正常工作，不出现由于配件不兼容出现的硬、软件问题。安装过程中涉及的所有辅材，包括多用插座、电源线、等均由乙方免费提供。甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格，确认无误后，在销售单上签字。
4.甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙方，乙方确认问题后，负责联系厂家，履行各产品相关的三包规定。其中，对于电脑设备，乙方需要免费提供一年的软件系统维护。
5.如因战争、台风、洪水、地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。
三、货款结算
1.合同签署后，乙方需要向甲方缴纳履约金元(大写：元整)。待合同履行完毕10个工作日内，甲方应全数退还乙方。
2.乙方应在合同签订7日内备齐所有设备，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕10个工作日内，甲方将全部货款元(大写：元整)一次性支付给乙方。
四、合同的补充、变更与解除
1.本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。
五、适用法律及合同争议解决
1.本合同适用中华人民共和国法律。
2.凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方应友好协商解决，如果协商解决不了争议，则任一合同方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
六、合同的生效及合同份数
本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效，有效期一年，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：________
乙方(盖章)：________
________年________月________日
乙方：
按相关特种设备操作规范规定，维护合同项目内的特种设备设施正常运行，乙方愿意承包甲方所属项目特种设备设施的维修保养。经双方协商特签订本维修保养承包合同。
一、合同范围：
合肥二电厂(2*350MW)脱硝系统特种设备设施的维护、检修及保养。
二、维修保养范围：
脱硝特种设备设施的测试、维修、保养、年检。包括以下系统： 1) 压力容器(液氨罐、蒸发器、缓冲罐、空气压缩罐); 2) 压力管道(氨管、空气管); 3)安全阀。
三、合同金额与付款方式：
特种设备设施年维修保养费为人民币 元/年(大写： 元)。合同签订生效后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款30%的预付款，即人民币 元 (大写 ); 合同到期后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款70%的尾款，即人民币 元(大写 )。
四、维护保养期限：
合同期限：自201 年 月 日至201 年 月 日止。
五、甲方责任：
1)甲方及时向乙方反馈厂区内特种设备设施的使用及故障情况，使乙方在维修保养时能快速及时;
2)甲方负责厂区内的协调工作与配合，并及时按合同支付费用;
3)甲方为乙方提供维修保养时所必需的水、电、登高扶梯及其它可提供的工具等，并在乙方工作时提供方便;
4)甲方为乙方提供维修保养时所需的技术文件、图纸资料等。
六、乙方责任：
1)乙方全权负责甲方特种设备的正常运行;
2)乙方按规范要求和维护保养方案对特种设备设施进行维修、保养;负责
对系统及设备出现的问题及时提出意见及执行整改;
3)维护要求
a)当甲方的特种设备发生故障时，乙方必须在接到甲方通知后的一天内(24小时内)到现场检修;
b)乙方在维修过程中需增加或更换设备时，应向甲方提供工程业务联系单，经甲方同意后再采购与使用，所维修产生的费用除人工费由乙方承担外，更换设备的费用由甲方承担。
c)乙方在每次维修后填写维修记录单，由甲方检查后签字确认。
4)保养要求
a)乙方根据特种设备产品的保养周期和甲方的要求进行保养。 b)乙方在每次保养后填写维修记录单，由甲方检查后签字确认。 c)乙方参加甲方定期或节日前安排的安全检查活动。 d)乙方应按照不低于1次/月的频率对所属设备进行巡检。
5)其它事项
a)乙方需参与甲方的事故调查;
b)乙方每年底应该对甲方的特种设备的维护提出建设性意见(包括备品备
件的采购计划);
c)乙方需根据有关特种设备的相关规定对甲方相关项目进行检测，检测费
用由乙方负责。
七、争议解决：
本合同若在执行过程中产生不同意见，双方应友好协商，若协商不成可将争
议提争议发生地法院诉讼。
八、经济责任：
本合同经双方签字盖章后生效后，如发生毁约，由毁约方按本合同金额的2%/天赔偿对方经济损失。
九、 其它：
本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方： 乙方：
法人或法人委托人： 法人或法人委托人：
电话： 电话：
日期： 日期：
甲方：（采购人）______________________. 签约地点：______________________
乙方：（供应商）______________________. 签约时间：______________________
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见“投标报价表”第_________号。
第二条 合同总价款
1、本合同项下货物总价款为____________________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于采购办公室__________号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的报价文件（报价单）；
（2）技术规格响应表；
（3）服务承诺；
（4）甲乙双方商定的其他文件。
第四条 质量保证
乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的`货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条。交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点：___________________。联系人：_________，电话：___________。
2、交货时间：则乙方应当在___________年___________月___________日前将货物交付甲方。
3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。
4、甲方应当在到货后的___________个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
第六条。伴随服务/售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
第七条 货款支付
甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票复印件后，15个工作日内支付货款。
第八条。违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达(10)天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，还将视情节轻重由采购办公室扣缴贰仟元以下的履约保证金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
第九条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（盖章）：___________
_____年____月____日
乙方：______________________
_____年____月____日
甲方（购方）_________________
乙方（供方）_________________
经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量及数量
1、____________________________________
二、合同价格
设备总价为人民币（大写）_________
总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。
本合同总金额不得做任何变更与调整。
三、合同生效
本合同经双方签字后生效。
四、付款方式
货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价_____%货款。
五、交货、包装与验收
1.交货地点：按甲方指定的地点。
2.交货时间：合同生效后_________日内。
3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前_____小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。
4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。
6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。
7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。
8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
六、产品质量保证与售后服务
1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。
2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。
3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。
4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。
七、责任与义务
1.在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。
八、违约责任
1.乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的_____%金额计￥_________元计算。
2.甲方延期付款时（正当拒付除外）应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的`_____%金额计算，支付款办理期为_____个工作日。
3.双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
九、合同的解除和变更
1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。
2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。
十、合同纠纷的解决
1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。相关的合同范本·办公家具采购合同·水果（苹果）采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购（订货）合同2.本合同履约地为_________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。
3.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。
十一、免责条款
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
十二、其它约定事项
本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。
甲方（签字）__________
乙方（签字）_________
_______年_____月_____日
_______年_____月_____日
甲方(需方)：____________________
乙方(供方)：____________________
经过双方友好协商，依据《民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及友情链接
1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致，可附后)
设备名称____________________
设备型号____________________
数量____________________
单价____________________
合计____________________中标总价格(大写)
2.全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的________%即元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额________%的余款即________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二、交货时间及地点
1.交货时间：________(投标文件承诺时间)。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《民法典》有关条文处理。
2.交货地点：送货上门，安装调试。
三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容)。下例情况不属保修范围：
1.不可抗力引起的损害;
2.用户电力系统故障(如接地不良，电压超过规定范围等)引起的损坏;
3.用户私自维修引起的损坏;
4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);
5.其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务
1.甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;
2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成;
3.甲方有权监督乙方的售后服务，对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;
4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;
5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行;
6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;
7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项;
8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求;
9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
六、其它
1.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，政府采购中心一份;
2.本合同自签订之日起生效;
3.本项目的招标文件，投标文件，中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力;
4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《民法典》有关条款执行。
甲方(印章)：____________________乙方(印章)：____________________
甲方代表(签字)：____________________乙方代表(签字)：____________________
地址：____________________地址：____________________
电话：____________________电话：____________________
日期：____________________见证方：____________________见证方代表(签字)：
地址：____________________电话：____________________
甲方：__________________________
乙方：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条 合同标的要求
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。
2.产地：详见附件。
3.质量标准：
(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。
(2) 其他：____________
4.技术标准：
乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。
5.其他要求：________________________
第二条 合同价款及支付方式
1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________
2.支付方式：
(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：
① 甲方在货到并安装验收合格后______个 工作日内一次性支付所有款项。
② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第三期付款：________________________
③ 其他：______________________________
(2) 付款信息
乙方单位名称：________________________
开户银行：______________________________
帐号： ______________________________
乙方负责开具相关发票。
第三条 交货时间、地点和包装
1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间
(1)自合同签订之日起 ______日内。
(2)于______年______月______日内。
(3)其他方式： ? 以甲方指定人员签收确认日期为准
2.交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。
甲方指定地点：_____________
接货人：__________________电话 ：__________________
3.乙方负责包装货物，包装标准：
原厂包装标准并适于运输需要;
其他：________________________
由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。
4.设备的运输费、包装费由乙方负责。
第四条 设备的安装与验收
1.甲方在全部设备签收后______个 工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在 ______天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后，应在______个 工作日内负责处理。
2.甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果 5 个工作日内因甲方原因没有验收，则视为该批设备验收合格。
3.甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。
4.验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。
5.乙方负责进行设备的安装、调试。
6.其他：________________________
第五条 保修服务与培训
1.乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。
2.乙方对销售给甲方的设备在送货之日起______个 月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起______的设备免费上门保修服务，到场的时间在______小时内(从接听用户报障电话______起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。
3.保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。
4.乙方向甲方提供的技术支持热线：__________________
5.培训条款：__________________
6.其他：________________________
第六条 违约责任
1.合同生效后，乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的______% 交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的 20% 。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。
2.乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格品。
买 受 人：
法定代表人：
地址：
联系电话
出 卖 人：
法定代表人：
地址：
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵照执行。
一、合同标的及付款
1、具体内容包括但不限于产品品名、规格型号、数量、价格、生产厂商、交货期等（见附件一：商品清单）
2、供货范围的变更必须做出书面合同的修改，并由合同各方签字盖章。
3、合同签订甲方即付人民币伍万元整（50000.00）给乙方作为定金，装机调试完成后3个工作日内付货款总额的90%即人民币玖万元整（90000.00）。剩余10%即人民币壹万元整（10000.00）作为质保金，保修期过后7日内付清。
甲方支付第二笔货款后的5个工作日内，乙方应将甲方所支付的货款总数的等额发票发送至甲方。剩余质保金支付后5个工作日内，乙方提供给甲方等额的发票。
4、甲方可以将上述款项支付至乙方指定账户如下：
户名:
帐号:
开户行：
二、 交货、运输及保险
1、交货期：乙方在收到甲方首期货款后壹拾个工作 日内，将货物运送至甲方指定地点。
2、运输费：均由乙方承担，送货至甲方指定地点：，若地点有变更，甲方提前一周通知乙方。
3、保险：乙方负责运输费用及运输途中货物保险、货物安全责任。
三、包装和标记
1、乙方对出运设备应牢固包装，适于长途运输。应采取措施防止设备在交货途中受潮、雨淋、生锈和被腐蚀。乙方应在每个包装箱中放入一份详细的装箱清单。
2、乙方应在每个包装箱的相邻四周醒目印上相应运输标记，包括但不限于合同编号、目的地、设备名称、 箱号、毛/净重、尺寸等。
3、包装上应注明“保持干燥”、“小心轻放”、“此端向上”，“重心位置”，“吊装位置”等字样以及其它运输中常用的标记。
4、文件应与相关设备一起包装，发运。
四、货物验收
1、甲乙双方根据销售出库单对合同设备及其附件的数量、外观进行共同开箱清点、验收。如设备安装调试后无异议，甲乙双方共同签署设备验收合格单；如发现数量不足、缺陷或损坏等问题，各方应将发现情况作详细记录, 并在设备安装调试完毕后5个工作日内出具报告，甲方有权要求乙方采取补足、更换或修复等措施，并由乙方承担由此产生的费用。
2、在开箱检验前，如相关包装已被打开或损坏，或箱内设备与本合同规定不符，乙方应修复或更换有关设备，费用由乙方承担(包括运费和保险费)。
3、如果任何被检验的货物不能满足规格的要求，甲方有权拒绝接收该货物，乙方应按甲方要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求，对此甲方具有选择权。
4、乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书等常规资料各一份。
五、 产品质量
1、设备保修期为设备验收合格后保修24 个月。设备在保修期内免费进行保修。
2、设备如使用不合格的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。
六、售后服务
1 、无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。
2、无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。
3、无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。
4、根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。
5、在保修期内及时无偿提供备用机。
七、违约责任
1、乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。
2、乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的千分之一/日的标准向甲方支付违约金。
3、乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐。如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同。乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。
4、乙方的设备包装不符合本合同规定时，则甲方有权单方解除本合同。乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。
5、乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同。乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。
八、争议的解决方式
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决如协商解决不成或任何一方不愿协商，则任何一方均有权提起诉讼，并由甲方所在地的人民法院管辖。
九、 不可抗力
在本合同履行过程中，如发生国家法律法规所规定的不可抗力，导致本合同不能全部或部分履行时，由双方协商解除本合同。
十、 补充约定
1、甲乙双方中的任何一方违反本合同的任何规定，则须由违约一方承担全部责任和费用。
2、乙方须保证自己是本合同项下货物的全部和部分专用技术或专利的合法所有人或拥有者，而且能保证自己有权许可最终用户使用。
3、甲方如因使用本合同项下的货物而被诉或被裁定侵犯知识产权，则乙方须进行解决，并承担最终用户因此所遭受的一切损失。
十一、 附则
1、本合同自甲、乙双方签字盖章生效。
2、本合同生效后，任何一方不得擅自变更。，如有变更需以书面形式经双方签字盖章后生效。
3、技术附件及其它约定/协议见合同附件，与本合同具同等法律效力。
4、 本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。
协议签字页
甲方(全称)：(盖章) 乙方(全称)：（盖章）
法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月
甲方：_______________________乙方：_______________________(以下简称甲乙双方)
一、甲方从乙方购买如下设备品名规格质保数量单价总价。
二、甲方付乙方货款计小写：￥_______，大写：______________________元整。
三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。
四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：___________________。
五、售后服务条款
1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修)，如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：______________
签字：______________
盖章：______________
时间：______________
地点：______________
乙方：______________
签字：______________
盖章：______________
时间：______________
地点：______________
合同编号：_________
工程名称：_________
买方(甲方)：_________
卖方(乙方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1、建设单位：_________。
2、施工单位：_________。
3、工程名称：_________。
4、工程地点：_________。
5、运距：_________。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_________种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行__《北京市建设工程预算定额》。
在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。
甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。
3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4、价款支付期限：_________本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1、甲方义务
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的.供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2、乙方义务
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定履行义务的，应按_________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4、_________。
第七条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向_________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_________种方式解决：
(1)向_________人民法院提起诉讼;
(2)向_________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。
2、_________。
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。
补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同及附件一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，具有同等法律效力。
买方(签章)：_________卖方(签章)：_________
住所：_________住所：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
电话：_________电话：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
电话：_________电话：_________
现场联系人：_________现场联系人：_________
电话：_________电话：_________
签订时间：_________签订时间：_________
配电柜设备买卖合同出卖人：北京电力设备有限公司（乙方）合同编号：买受人：北京高科工业有限公司（甲方）签订地点：新能装备科技产业园甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10KV中心控制室设备委托乙方加工定做。
第一条标的、数量、价款及交（提）货时间签订时间：20__年12月5日标的名称生产厂家计量单位数量单价金额合计交（提）货时间及数量配电柜北京电力设备有限公司面9见附件330000（包含辅件）20__年12月31日。合计金额（大写）：叁拾叁万元整(小写：￥330000.00)
第二条质量标准：主要元器件采用常州森源品牌，（需提供证明），质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：正常使用条件下，质保期为2年。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：由出卖人提供包装物，并由出卖人回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无
第七条标的物所有权自标的物运抵交货地点时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：出卖人送标的物至买受人指定现场。
第九条运输方式和到达站（港）和费用负担：汽车运输、费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
第十条检验地点、时间：出卖方将配电箱送至买受方指定的地点，时间为标的物送达之时。
第十一条验收：1、货物到达交货地点交付前，由甲方和乙方在3个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。2、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。3、对产品和安装提出异议的时间和办法买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
第十二条付款及结算方式、时间及地点：合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
第十三条本合同解除的条件：货、款两清。
第十四条违约责任：1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调节不成的，向廊坊市有管辖权法院起诉。第十六条本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法人代表：法人代表：
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
时间：时间
甲方：
乙方：
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下：
一、甲方从乙方购买如下设备
品名：徕卡全站仪
质保：保质期1年
数量：一台
单价___
二、甲方付乙方货款计
小写：￥_______，大写：______________________元整。
三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同预付总价的80%金额。
四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：__________________。
五、售后服务条款
1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款
货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修)，如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日