路基土石方运输合同（精选27篇）
甲方：
乙方：
根据《_____》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责，经双方协商达成以下协议。
第一章承包工程概况
1.1工程名称：露天煤矿煤土分离
1.2工程位置：山西省晋中市灵石县
1.3工程内容：土石方运输（含自：土、石、煤、渣等）。
1.4工程数量：20_________万立方
1.5承包期限：___________年___________月_________日至___________年___________月_________日
第二章施工设备、人员、材料
2.1乙方参加的运输_____型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。
2.2甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施，并保障乙方人员及设备的安全。
2.3乙方必须管理好、维护好甲方所提供的`水电及设施。
第三章双方责任
3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系，为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平，保证乙方装卸作业面不堵车，保持道路畅通。
3.2乙方_____进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。
3.3_____进入工地作业，除严各遵守道路交通法规外，还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶，遵守安全规程，并严格按照现场管理人员的要求进行作业，服从现场管理人员的指挥和调度，严禁酒后驾驶，严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。
3.4_____在工程作业时，要按照指定地点拉运、排倒土方，凡不按要求、不听指挥、不服从管理的，经调查属实的，严肃处理。但甲方必须明示标志，不得违法违规指挥。
3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员，管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。
3.6如有在现在打架闹事，一经发现将交公安机关处理，后果自负。
3.7因天气原因停工，待具备正常施工条件时，乙方在接到通知后必须尽快将_____到达施工现场，不得以任何理由拖延时间。
3.8乙方应按时参加甲方的安全生产例会。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理，一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任，若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。
3.9车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复，则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准，加高的材料必须要达到安全标准，否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间，应及时主动清理车厢内粘附的余渣。
3.10在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必须提前十五天通知甲方，经双方协商再作决定。
3.11夜间施工中途，乙方司机不得在半途停车睡觉，如需要休息必须要向现场管理人员请假后，到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理，给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。
3.12如因甲方原因造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象，先告知甲方，如不解决按问题，每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元
第四章计量、结算、单价、付款方式
4.1挖运价格元每车，运输价格以运距20_________米元每立方为基础价，运距每增100米距离将在基础价上增元每立方。每车运输量不能低于方，多出此方数每增加一方增加费用每方元。方量计算方式按车型容积（长_________宽_________高）计算，柴油保底元每升，不受市场涨幅价影响。运输_____所用油费于每月结算工程款时一并结算，以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费，司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价，人机费提价，再另补差价。
4.2付款方式
_____进场后，付调车费每辆20_________元，挖机7000元，第一个月结算扣除。每月号为验票结帐日，乙方_____到场试拉后可以预见支，每10天预支工程量的30%，其余待验票后一并月结算，如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算，按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款，如没有按时结算，乙方有权停运等待结算，如甲方达不到承诺乙方有权停运，待甲方结清此款，退场费用由甲方承担每辆车20_________元补贴。
4.3双方在签订合同后，甲方提供生活费、修车费元，此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。
第五章合同的变更，停止条款
5.1由于上级政府与天气恶劣等不可抗力的因素，影响了合同的执行时，经双方确认后可终止或顺延合同期限，因此给乙方造成的损失应当补偿，
5.2合同期满后，合同双方自动解除关系，乙方若能严格履行合同，本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。
5.3合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决，协商未果，可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。
甲方：
______年______月______日
乙方：
______年______月______日
合同编号：__________
甲方：____________有限公司
乙方：____________________
签订地点：________________
甲乙双方根据《民法典》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、工程名称：高速公路路基工程土石方运输
二、工程量：以实际运输土方量为准。
三、进场日期：____年____月____日前。
四、运输单价：人民币____元/方.公里（大写：____），以上运输单价为含税价。
五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计____万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。
六、结算付款方式：
乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。
七、甲方责任：
1.甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。
2.甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。
八、乙方责任：
1.乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。
2.乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。
3.乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。
4.因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。
5.乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
6.在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。
7.在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。
8.履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。
九、双方安全责任
（一）甲方安全责任
甲方对乙方机械设备进行现场监督检查，发现存在较为严重的安全隐患时，有权责令停止施工作业，提出限期整改意见，以书面形式通知乙方。对不符合施工要求或限期不整改者，甲方有权清退设备。
（二）乙方安全责任
1.乙方操作人员必须严格执行国家法律、法规及《机械设备安全生产操作规程》的规定。不得违法，违规、违章和疲劳及酒后驾驶机车；不得带病运输作业；进入作业现场不得超速行驶，行驶中注意观察和瞭望；遇到作业区及有作业人员必须减速慢行，保障作业人员的人身安全；启动车辆前进或倒车及装卸料时，必须观察、瞭望周边无作业人员且鸣笛后方可启动车辆作业。
2.乙方操作手应遵重施工所在地的民俗民风，不寻衅滋事。发生一切纠纷后果由操作手及乙方自行负责。
十、违约责任：
1.甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。
2.施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。
3.乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。
4.合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
十一、其它约定：
1.在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交人民法院。
2.本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。
十一、本合同书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。
甲方（章）：__________ 乙方（章）：__________
代表人：______________ 代表人：______________
身份证号：____________
单位地址：____________ 单位地址：____________
电话：________________ 电话：________________
合同签订日期：________ 合同签订日期：________
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
第一条 工程项目与说明
工程名称：
工程地点：
工程总量：松动爆破石方约为400万/m3，土方约为20/m3万。以实际完成的山体测量方数量为准。
工程内容：清表、装车、运输、扫平。
承包方式：单价包干。该单价一次性包干，单价中不再增加包括因地质原因或其他因素引起的不可预计费用。
项目单价：石方综合单价(包含装车、运输、推平)为9元/m3，土方综合单价(包含装车、运输、推平)为6.5元/m3。单价均已包括了实施和完成本工程需的施工机械费、劳务费、材料费、管理费及其它一切相关费用。
工期时间：20____年_____月_____日至20____年 月 日。
第二条 工程施工内容：
1、乙方应提供运输车辆为后八轮自卸车。
2、挖掘机、铲车、推土机、压路机等。
3、运输距离：2公里范围内。
4、乙方运量必须满足匹配甲方每日工程量。
第三条 工程款结算方式
1、甲方先行提供柴油，柴油依据市场价格最高不超过7.5元/升，超出7.5元/升的部分由甲方承担。
2、按月结算的方式进行结款。甲方为乙方提供油料供应，其费用甲方在乙方月结算中扣回。根据当月工程进度方量，每月25日上报工程量，次月10日前月结付款80%，剩余的20%在年终相加结算80%工程款。其余款项在工程结束并由业主和监理验收合格后一个月内付清。
第四条 双方权利与义务
一、甲方权利、义务与责任：
1、理顺运政、交警、环保、国土、城管及周边关系，确保道路顺畅。
2、甲方有权对乙方施工质量、施工进度、施工安全进行监督和调整。
3、甲方必须确保乙方施工进度，不可抗拒的自然灾害及政府行为除外，如甲方原因造成乙方停工三天以上的，甲方赔偿乙方挖掘机每台500元/天，运输车辆每台300元/天，生活费每人50元/天。如乙方无故旷工造成甲方损失的，乙方赔偿甲方每天10000元，直至正常开工。
二、乙方权利、义务责任：
1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动各类设备及人员进场开工，安全生产;乙方机械设备如因违规操作，发生安全事故，一切责任由乙方承担。
2、因乙方技术、设备、管理人员、施工队伍与任务不匹配或现场组织指挥不力，造成工程进度迟缓、发生重大质量事故、严重违章操作，违法乱纪等，甲方有权终止合同，并限期清退出场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。
3、乙方必须采取有效措施保管好材料、机械等，做好防潮防水，材料或机械被丢失、遭雨淋等由此而产生的损失均由乙方承担。
4、加强施工现场管理，避免扬尘污染，随时保持现场整洁，机械停放整齐，做到工完场清。
5、安排负责指挥装车、卸车、推平和其他施工队伍的协作，相互支持和配合，避免施工相互干扰。
6、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，车辆必须证照齐全，如发生交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。
7、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家法律法规，不得在施工现场惹事生非，不得从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。
8、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当日结算并罚款每车每天1000元。
7、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的'工伤安全意外等由乙方全部承担，与甲方无关。
9、乙方车辆及工作人员不得带病作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。
10、严格按设计文件要求进行施工，确保工程质量，按规定时间完工。
第五条 违约责任
1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。
2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度。
3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。
4、签订本合同后乙方须缴纳工程保证金伍拾万元人民币，工程验收结束后10日内退还乙方。
第六条 其他事项
1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不了的向签约所在地光泽县人民法院提请诉讼解决。
2、如遇自然灾害、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。
附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。
甲方：_____________________
______年______月______日
乙方：_______________________
______年______月______日
甲方：_________________
乙方(施工责任方)：_________________
甲方承建之_____场地准备______，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：_________________
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_________________站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的______80___________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1.甲方责任：_________________
(1)负责工地现场的.工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
甲方(盖章) ___________
______年______月______日
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
托运方（甲方）：____________________________________
承运方（乙方）：____________________________________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：
第一条 运输任务
由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条 合同期限
自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。
第三条 运输起止地
起始地：_________军区生产基地四分场 到达地：__________________办公楼新址
第四条 运输_____
乙方提供自卸式工程运输_____：9辆，载重量：30吨。 运距：11公里
第五条 运费结算
运费按 27.5元/方计算。
本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。
甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。
第六条 运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
第七条 燃油供应
乙方运输_____所需燃油费由乙方承担。
第八条 运输管理
1、乙方运输_____必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输_____不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和_____停放场地由乙方负责，费用自理。
4、乙方运输_____的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因_____检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。
第九条 争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。
第十条 其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。
托运方（签字）：___________________________ 承运方（签字）：___________________________
签约日期：_________年_______月_____日 签约日期：_________年_______月_____日
托运方(甲方)：____________________________________
承运方(乙方)：____________________________________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：
第一条运输任务
由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。
第二条合同期限
自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。
第三条运输起止地
起始地：军区生产基地四分场到达地：__________________办公楼新址
第四条运输车辆
乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里
第五条运费结算
运费按27.5元/方计算。
本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。
甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。
第六条运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
第七条燃油供应
乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。
第八条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。
第九条争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。
第十条其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。
托运方(签字)：___________________________承运方(签字)：___________________________
签约日期：_________年_______月_____日签约日期：_________年_______月_____日
甲方：_________________身份证：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________身份证：_________________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：_________________
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：_________________运输地：_________________
要求乙方车辆：_________________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距：________________公里运费：_________________元
结算方式：_________________按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同，在约定时间内于________________年______月______日乙方将施工车辆安排到现场
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：_________________工程总费用的'_____%
违约罚金：_________________乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：_____________
______年______月______日
乙方：_____________
______年______月______日
甲方：身份证：（以下简称甲方）
乙方：身份证：（车队以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：
要求乙方车辆： 部 （解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距：公里? 运费： 元/
结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）
此协议双方认同，在约定时间内于年?月?日乙方将施工车辆安排到现畅?
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的? %
违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年 月 日
--------
土石方运输合同
甲方：身份证：（以下简称甲方）
乙方：身份证：（车队以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：
要求乙方车辆： 部 （解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距：公里? 运费： 元/
结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）
此协议双方认同，在约定时间内于年?月?日乙方将施工车辆安排到现畅?
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的.管理费：工程总费用的? %
违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年 月 日
文章来源：
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息！任何媒体未经许可不得任意转载！
甲方：___________________
乙方：___________________
一、甲方修建龙桥乡新XX3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥_____可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方_____运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。
二、具体协商细节项目条款如下：
1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。
2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。
三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。
四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20_________年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。
五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新XX3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。
六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何_____拉料进场（除长途沙石）。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。
七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的`本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。
八、本合同一式三份，自签字之日起生效。
甲方：___________________乙方：___________________
日期：___________________日期：___________________
甲方：_______(以下简称甲方)
乙方：_______(以下简称乙方)
乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：
一、工程名称：
工程地点：_______
二、工期时间：
1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。
2、竣工时间：_______
三、结算方式：每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。
四、运输计费：
1、运至弃土场，一公里以内运价_______元。(运输税后价)
2、超出一公里，每公里加人民币0.80元。(运输税后价)
五、挖机撞车计费：
六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币_______元，泥头车每台人民币_______元；乙方必须在_______天内组织_______台车辆，挖机进场开工。
七、甲方责任：
1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的'情况下，发生责任费用由甲方负责。
2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方承担。
3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。
4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。
八、乙方责任：
1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产；乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。
2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。
九、未尽事宜双方协商解决
本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。
甲方：(公章)_______
乙方：(公章)_______
合同签订日期：_______年_______月_______日
甲方： 合同编号：
乙方： 签订地点：
甲乙双方根据相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、进场日期： 年 月 日前。
四、运输单价：运距一公里内人民币 元/m3，(大写： )，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费 元/m3.公里，(大写：)，以上运输单价均为税后价。
五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆 台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。
六、结算付款方式：
乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的 %支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。
七、甲方责任：
1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。
2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不及时造成的延迟支付除外)。
八、乙方责任：
1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。
2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。
3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。
4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。
5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。
7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。
8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。
九、违约责任：
1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。
2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。
3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。
4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
十、其它约定：
1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。
2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。
十一、本合同书一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
托运方（甲方）：_____________
承运方（乙方）：_____________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：_____________
（二）工程地点：_____________
（三）工程总量暂定：_____________
（四）合同期限：_______年___月___日起至_______年___月___日。根据中云邦建筑工程有限公司项目部下发的时间为依据。
第二条工程施工内容
（一）材质：
（二）工程运距：_____________。
（三）装卸地点：上料点根据甲方场内指定，卸料点。
（四）运输方式：运料（不含炸药爆破）。
（五）机械车辆：车辆数：根据甲方要求。
（六）计算方式：按车箱容积方量计算。
（七）甲方指派统计结算员：乙方指派统计结算员：
（八）统计结算以双方现场人员签字的票据或相关签证为结算依据。
第三条工程价款结算与拨付办法
（一）合同单价：清运价运距公里按每立方米人民币计算。以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。
（二）运费结算办法及支付方式：
1、运费结算办法：每十五天提交运输方量凭据，2-5个工作日进行结算付款。油料由甲方负责供给乙方在结算时扣除，油料价格按中石化市场价为准。
2、本合同双方约定付款方式在休息日、法定节假日等因素限制适当延误正常上班及时付款。
3、保证金退还：乙方运输车辆按时按量完成所有工程量，退场需提前一星期书面文件通知甲方结束该车辆合同。
第四条双方责任
（一）甲方责任
1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在24小时内安排乙方车辆投入正常允许。
2、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，造成车辆停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。
3、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。
4、甲方负责料场至公路间运土路面的日常维修和维护、卫生。
5、工程如遇变更，甲方应三天前以书面形式通知乙方并签定补充合同或另行办理施工签证。
6、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，若影响时间超过三天，则甲方将给乙方考虑部分生活费用及台班补助每车800元，不可抗拒因素除外。
（二）乙方责任
1、本合同签定后，乙方确保在24小时内将该工程所需车辆驶入施工现场。
2、乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。
3、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律事故）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
4、乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，则给乙方每车伍仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。
5、乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的.管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶，无证驾驶驾驶等现象的发生，如发现一次将给予20xx元罚款。所造成的后果及损失和责任必须由乙方及当事人承担。
6、乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如因乙方原因发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。
7、乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。
8、乙方在运输期间由乙方责任影响施工进度按每日5000元罚款进行处罚，情节恶劣无条件清理退场并扣除所有未结清的运输费用。
9、甲方在拨付运输费用支付给乙方，如果乙方未能及时拨付驾驶员及运输责任人费用造成驾驶员罢工、堵门、堵路等任何事故由乙方负责赔偿甲方所有损失。
10、甲方根据项目部下达每月计划工程量转交乙方，乙方无条件按时按量完成所有工程计划，如果出现不达标、不达量，甲方有权把工程合理安排或者另行组织其他施工运输车辆完成。
11、不按甲方规定装车超载罚款由乙方自行负责，不按甲方行驶线路运输出现规章罚款乙方自行负责。
第五条违约责任
（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。
第七条附则
（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体一锭附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同一式贰份。甲乙双方各执壹份。
第八条附加条款
（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况根据甲方要求自行调配运输车辆。
（二）工程总车量：暂定100万方以实际情况每天运输计算，须满负荷运输。以实际运输量为准，如果出现不达标，不达量，甲方有权把工程量合理安排或者另行组织其他运输车辆完成。
甲方：_____________乙方：_____________
身份证号：_____________身份证号：_____________
电话：_____________电话：_____________
_______年___月___日_______年___月___日
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲方双方为了顺利完成本项目土方运输工程建设，本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，公平、公正、公开的基础上，就乙方为甲方提供土方运输事宜，经由双方友好协商，一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款，以资共同遵守。
第一条：工程项目与说明
工程名称：漳州招银疏港高速公路A3—工区
工程地点及范围：
工作内容：于本桩号段内将土石由挖方段挖掘、装车运至路基填方段，按现场规划卸车（不含推平碾压）。
工程总量：约为方，以实际完成的数量为准。
工期时间：____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第二条：承包方式及单价
1、甲方为加快路基土石方工程施工进度，经双方友好协商，确定挖掘（不含爆破）、运土石综合单价每立方米____________元，其综合单价包括完成土石方挖掘、装车、运输、卸车所发生的劳务费、挖掘费、电费、管理、各项税费、利润等各项费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2、乙方负责组织挖掘、运输、卸车等施工机械，满足土石方挖掘、装车、运输、卸车要求，且所有的机械费、燃料费用、机械修理及其他一切费用均由乙方负责。
3、施工期间，挖、运土石综合单价为固定价，乙方不得以材料涨价、当地协调问题和其他理由等要求涨价。
第三条：工程款结算方式
结算方式：以每月实际完成的数量为准，每个月月初结算上个月工程款，乙方提供运输发票后20日内甲方按90%支付所结算款项，余下10%待工程完工验收后一个月付清。
第四条：双方权力与义务
一、甲方权力、义务与责任：
1、做好工地施工协调，组织工程计量和验收工作。
二、乙方权力、义务与责任：
1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动挖掘机械及运输车辆及人员进场开工，乙方进场后必须服从甲方的调配安排，安全生产，应提供车辆、驾驶员等有效证件给甲方。乙方机械如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任有乙方承担。
2、乙方的'机械、车辆行驶安全、维修、加油等费用由乙方负责。
3、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，如发生交通事故，有乙方负责全部经济责任及法律责任。
4、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家及港务局法律法规，不得在施工现场惹是生非，不的从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。
5、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方罚款没车每天500元。
6、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等乙方全部承担，与甲方无关。
7、乙方车辆及工作人员不得带病作业。不得在危险地段强行作业。司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任由乙方自负。
8、乙方如有特殊原因需要离场，必须提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。
第五条：违约责任
1、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人按时向甲方报工作进度，按规定时间上交结算单据。如发现管理人员和施工人员有不正当交易损害任何一方利益，甲方将给予违规者十倍的经济处罚并追究其法律责任。
2、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。
3、合同双方均不得采用虚假测量、虚假记录或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不登作为运费计算依据外，还需按其虚假运费的十倍计算
违约方应承担的违约金。
第六条：其他事项
1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不成可向有关部门申请仲裁。
2、如遇自然灾害、征地拆迁、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不得向对方索赔。
本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，经甲、乙方双方签订、盖章生效。此合同及其影印及扫描件具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同尊守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
托运方(甲方):________
承运方(乙方):________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就汕头市海滨长廊填海工程项目土石方运输作业事宜，达成如下协议：
第一条工程内容及施工期限
由乙方负责________市________工程项目土石方货物运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。施工期三年，甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从，甲方应保障乙方随工程进度至少一百五十台车参与施工。
第二条工程承包运输价款
1、单价以本工程单趟运距为43公里，按每吨______元人民币计，每超一公里每一车加14元。此为完税价。以双方共同核实实际路程为准。
2、每次结算以计量验收单为准，每天以现金结算。
第三条工程结算方式
工程开工后，每天结算当天运输量的运输款，并于第二天将工程款一次性全部付给乙方，乙方车辆进入现场后，并由甲方负责供给乙方柴油，柴油单价按市场价每升下浮0.3元计费。从每次运费中扣除。(注：第一天的柴油由乙方加)
第四条运输质量和安全
甲方保证运输道路、取土石方装卸土石方的畅通，负责协调交警、公路管理等执法部门的道路执法，但不承担由于乙方司机交通违章而造成的人身与财产损失。乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成土石方运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如在运输过程中发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
第五条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。
2、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由甲方负责，食宿费用自理，车辆停放场地免费。
第六条违约责任
1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除合同或终止本合同义务的履行。
2、乙方车辆进场后，甲方必须在三天内安排开工，如拖延工期，甲方按每台车1000元/天赔偿损失。如因不可抗力因素影响正常运输而造成停工，甲方不属违约，如因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按每台车1000元/天标准补偿乙方的损失。
3、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计，违约方应予承担的违约金。
4、甲方应按照本合同的第三条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，则按每天未付款计算1%的利息。
5、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。
6、合同期限届满，甲方结算并支付清乙方的运输款项后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。
7、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。
8、乙方运输车辆需服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥。
9、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸、不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台帐中剔除。如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的石方进行清理，装运至指定地点卸载。
10、合同履行过程中，乙方的个别车辆如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权通知乙方，对违章个别车辆给予5000元的罚款。
11、乙方必须唯足够车辆用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。
12、不论任何原因，双方中止合同，甲方都必须将余下工程款一次性付清给乙方离场。
第七条争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均有权将合同争议向双方所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。
第八条其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。
甲方：________
______年____月____日
乙方：________
______年____月____日
甲方：__________
乙方：__________
经双方友好协商，按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、守信的原则，为确保土石方运输工程按期顺利完成，特订协议条款如下：
第一条、工程概况
1、工程名称：__________;
2、工程地点：__________;
3、价格：统一价格_______元/车，装载机_______元/小时。(按甲方指定装卸点为准)。
4、车型：______________;
5、承运时间：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______日。
6、协议总价：________元。
7、工程总车量：协议总量约_______万方，以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。
第二条、付款方式
工程结束一次进行结算，结算时乙方要提供足额的建筑工程税票。土方车数由中磊建设项目部施工人员计量。
第三条、甲方责任
1、乙方车辆到达现场后，甲方保证立即安排乙方的车辆进行运输作业。
2、甲方负责联系协调施工单位进行卸车位置制定及数量统计。
第四条、乙方责任
1、认真执行道路交通的有关法律法规严格安全行车措施，做到文明开车文明运输。
2、认真组织好车辆保证车辆及时进入施工现场和运输效率保证按时完成工期。
3、乙方加强安全教育，做好安全第一，如因管理不严，驾车不慎，酒后驾驶造成人员、车辆事故，责任自负，甲方不负任何责任。
4、乙方在运输过程中如发生交通事故、违章等均由乙方自行解决，责任由乙方自负，如乙方不能解决，甲方可协助解决，费用由乙方负责。
5、乙方施工人员在施工现场内禁止打架斗殴，聚众闹事等行为，如发现，乙方负全部责任，行为严重的将报公安机关处理。
6、乙方必须做好工程道路上的交警、路政、城管等行政执法部门及相关村民的'协调工作，如因超载或未办理渣土通行证的罚款系乙方责任由乙方支付，扣罚单由乙方负责当天处理。
第五条、运输质量和安全
1、乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
2、乙方在履行协议过程中，必须确保运输、车辆安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。
第六条、违约责任
1、甲方保证按本协议规定的结算方式按时和乙方结算运费，如不及时结算，乙方有权停运。如乙方停运超过24小时，所造成的损失由甲方承担，并赔偿乙方每辆车每天壹仟元。
2、甲方必须与乙方指定的专人结算运费，不得与其他人结算。
3、乙方保证所运输的物料安全运到指定地点，如若乙方擅自将物料中途抛洒或卸到其他地，由此造成一切损失，乙方负责全额赔偿。乙方不得以任何形式倒卖物料小票，违者甲方有权要求其双倍赔偿。
第七条、不可抗力
本协议所称不可抗力，是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1、本协议所称不可抗力包括但不限于下列情况：
甲方：_________________身份证：_________________（以下简称甲方）
乙方：_________________身份证：_________________（车队以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商达成如下协议：_________________
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：_________________运输地：_________________要求乙方车辆：_________________部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：_________________公里运费：_________________元/结算方式：_________________按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）
此协议双方认同，在约定时间内于________________年______月______日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：_________________工程总费用的_____%违约罚金：_________________乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：_________________身份证：_________________（以下简称甲方）
乙方：_________________身份证：_________________（车队以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商达成如下协议：_________________
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：_________________运输地：_________________要求乙方车辆：_________________部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：_________________公里运费：_________________元/结算方式：_________________按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）
此协议双方认同，在约定时间内于________________年______月______日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的'管理费：_________________工程总费用的_____%违约罚金：_________________乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
________________年______月______日
合同编号：116663
甲方：____镇场镇：余_________
乙方：阳通乡个体运输户：黄_________
一、甲方修建龙桥乡新_________3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥_____可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方_____运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。
二、具体协商细节项目条款如下：
1、甲方所需用大河沙是王_________，甲方给乙方结帐王_________，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。
2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。
三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。
四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。
五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新_________3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。
六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何_____拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。
七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。
八、本合同一式三份，自签字之日起生效。
公证人签字：甲方：
乙方：
________年____月____日
土石方运输合同
甲方：
合同编号：
乙方： 签订地点：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双
方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、工程名称：
二、工程量：以实际运输土方量为准。
三、进场日期： 年 月 日前。
四、运输单价：人民币 元/方.公里（大写： ），以上
运输单价为含税价。
五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳
壹万元履约保证金，合计 万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。
六、结算付款方式：
乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对
账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。
七、甲方责任：
1、甲方负责修整维护运输途中的.非等级道路，保证运输道路平整畅通。
2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。
八、乙方责任：
1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织
车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。
2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。
3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。
4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，
甲方不予承担任何责任。
5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情
况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及
争议由乙方自行处理。
7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承
担，与甲方无关。
8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并
承担相应责任。
九、违约责任：
1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或
其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。
2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无
故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。
3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输
款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。
4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄
虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
十、其它约定：
1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协
商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。
2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具
有同等法律效力。
3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。
十一、本合同书一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份具有同等法律效力。
本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。
甲方（章） 乙方（章）
代 表 人 代 表 人
身份证号
单位地址 单位地址
电 话 电 话
合同签订日期合同签订日期
承 诺 书
致：
本人承诺：
1、 保证按合同约定的数量提供状况良好的运输车辆；
2、 保证按投标文件承诺的垫付能力完成运输任务，不无故停运；
3、 保证服从甲方的生产调度和现场指挥，遵守甲方的各项规章
制度；
4、 保证本着诚实守信原则，如实计量，不弄虚作假；
5、 保证遵守国家和地方有关法律法规，尊重地方民俗，不寻衅
滋事。
以上承诺如有违背，我方自愿扣除相关违约车辆的履约保证金作为
违约金。
承诺人：
年月日
车队授权委托书
致：
本人（姓名）系自卸运输车车辆产权所有人，委托（姓名）为我方代理人，代理人根据此授权，以代理人名义进行车辆日常管理以及与贵公司进行合约签订、运输量计量、财务结算等事宜。
委托期限自 年月 日至 年月 日。
车辆信息：
***号
车辆行驶证号
车辆道路运输证号
本人身份证复印件：
委托代理人身份证复印件:
车辆所有人（签字）：
授权委托人（签字）：
20xx年月日
发包人(甲方)：-------
承包人(乙方)：-------
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：-------
工程地点：-------
二、工程承包范围：
基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。
三、合同工期：
-------
四、工程质量标准：
本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。
五、合同单价及价款及工程量计算方式：
项目单价总价备注说明
1土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;
2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;
3本单价含外运泥尾场地清理费用;
4本单价含一切乙方机械进退场费用。
六、付款方式：
1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;
2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;
3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。
七、甲方责任：
1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;
2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;
3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;
4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。
八、乙方责任：
1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;
2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;
3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;
4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;
5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;
6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工，如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用，甲方负者80%的相关费。
7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。
8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;
9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;
10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;
11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;
12、乙方负责周边外围关系(如---、---、街道、村委等)。
九、违约责任：
1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;
2。甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;
3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;
4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;
5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;
十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解
本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)
发包单位：(公章)-----承包单位：(公章)-----
法定代表人：--------法定代表人：--------
签约代表人：--------签约代表人：--------
电话：--------电话：--------
帐号：--------帐号：--------
日期：--------日期：--------
小区土石方运输合同
托运方：________(以下简称甲方)
承运方：________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规等规定，为了明确双方在工程承包的权利和义务责任，确保工程全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商达民运输施工合同条款，供双方共同遵守：
一、工程内容
l、工程名称：碎石运输。
2、工程地点：________________。
3、车型、车辆要求：暂定____辆车，车型为________前四后八和前两后八自卸车，但车辆规格需与该车行驶证一致。
4、工程期限：自______年____月____日至______年____月____日。
5、运输距离及价格：运距____公里以内，按吨位计算，每吨______元，按实际装载重量计算。车辆台数：____视工地实际情况或甲方需要确定。
二、车辆要求
车辆数量要求____台，甲方付给乙方调车费每台____元，此款第一次结帐一次性扣完。
三、甲方责任
1、如乙方车辆没有违规、违章，正常运输，如被交通运管、交警等行政执法部门罚款及社会人员干扰造成的一切损失，由甲方负全部责任。因超载而产生的罚款也由甲方承担。车辆因查扣、被拦堵超过12小时，甲方应赔偿乙方每车500元。乙方必须保证车辆手续齐全，如手续不齐全，后果由乙方自行承担一切费用。
2、甲方要保证12小时有人有车上下货及开票等工作人员，保证乙方车辆在早上6点至晚上10点正常运行，反之属甲方违约，按每天每车10000元赔付的比例付给乙方。但如遇大检查等突发情况除外。
3、甲方负责安排车队的住宿及停车场地，住宿费用由车队自己承担。
4、甲方必须保证新老路价格不变。
5、甲方应保证给乙方及时办理结算运费，如因运费结算不及时而造成的损失由甲方承担。
6、保证上料卸料场地及路途通行顺畅。
四、乙方责任
1、车队必须听从甲方管理人员指挥和调度，乙方必须保证工期正常完工。
2、如因司机违章、违规引起的安全事故，由乙方全部负责，如车辆人员造成的交通事故等由乙方承担法律经济等一切责任，与甲方无关，关于超载不在违章之内。
3、乙方车辆如有特殊原因退场需提前10天申请，经甲方同意后方可退场。
4、乙方车辆进场后不准外出拉货物，如发现外出拉货物，车辆不在甲方指定地点装卸，罚款1000元。
5、乙方必须拉运甲方提供的场地所约束的条件及车辆拉所明确的路线组织运输，确保施工进度和数量。
6、甲乙双方签订协议后，乙方不得因价格问题造成甲方损失，后果由乙方自负。
7、乙方应按照甲方周期计划完成甲方给予的任务。
8、本协议在实施过程中，如遇到人力不可抗拒的自然灾害及政府全市大检查等，甲乙双方互不承担任何经济损失和法律责任。
五、违约责任
1、以下条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款，如有违约，按合同违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须有违约方全部承担。
2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，同心同德，共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。
3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。如补充协议条款与本合同条款不符，以补充协议为准。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。
5、双方不得以任何方式虚假计量，如有发生，则以虚假部分的十倍违约金赔偿给对方。
六、结算方式
1、每月3号之前交票，到15号结帐。
2、甲方保证按时结算运输费用，未按时结算，因此产生停运的损失费由甲方负责，车辆必须办手续齐全的合法车辆。
托运方(甲方)：________
签约代表(签字)：________
身份证号：________
联系方式：________
______年____月____日
承运方(乙方)：________
签约代表(签字)：________
身份证号：________
联系方式：________
______年____月____日
甲方：
身份证：
(以下简称甲方)
乙方：
身份证：
(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。
二、运输地：
三、要求乙方车辆：______部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。
四、运距：
五、运费：
六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)。
七、此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。
八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_____ %。
十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_____元/天。
十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
土石方运输合同
甲方： 身份证： (以下简称甲方)
乙方： 身份证： (车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：
要求乙方车辆： 部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米。
运距： 公里 运费： 元/
结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)。
此协议双方认同，在约定时间内于 年 月 日乙方将施工车辆安排到现畅。
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的` %
违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年 月 日
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况：新宁县人防办办公大楼。
1、工程地点：地处金石镇古田村六组、七组、十六组。
2、承包范围：上述工程的土方运输。
二、合同价款：
1、运输价格：起步价为 元，每超五百米加 元，以此类推。
2、结算方式：本工程的结算为甲、乙双方确定的实际车数和本协议约定单价为结算依据，按已完成工程量支付油费，每个月支付一次。
3、工程全部完成，经业主方确认后一个月付清。
三、甲方的权利和义务：
1、提供开工场地，保持车辆运输正常。
2、为乙方提供必要的运输条件。
3、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
4、工程质量达不到约定的标准时，甲方有权要求乙方继续施工运输，并合理加班，直到符合约定的标准。
5、正常施工时，乙方在施工现场应无条件听从甲方指挥、调动，如有不服从指挥的车辆甲方有权扣除他当月运费的10%作为罚款处理。
四、乙方的权利和义务：
1、提供施工所需运输车辆。
2、乙方应当与车队人员签定劳动合同，并收取驾驶人员的相关证件的复印件(驾驶证、行驶证、身份证)交于甲方存档。
3、按期完成承包的工程。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。
5、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由乙方自行承担，甲方不负任何责任及费用。
6、因工程需要，乙方应按时增补车辆，甲方无权从外界调入车辆。
五、本协议一式两份，甲、乙双方方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日
甲方：_____
乙方：_________
根据国家_____和有关法律、法规的规定，结算时间情况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下：
一、工程名称：______
二、工程地点：_____
三、工程范围：______
四、付款方式：
1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米元，此价格为综合价。公里以外按每百米0.13元/立方米计算。
2、每天结算一次，每天早上8点收前一天票(牌)，乙方将所有_____的票(牌)交与甲方(甲方出具收据)，经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。
五、甲方的责任和权利
1、乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。
2、甲方以每升6.8元油价供乙方使用，结账时扣除。
3、甲方负责道路维修，倒土场的清理、平整，确保乙方的正常施工。
4、甲方给乙方提供驾驶员必须的_____停放，维修和保养场地。
5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。
6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。
7、甲方负责安排施工任务，说明平台作业地点及运输去向。
8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，及时协调外部供应，确保油料供应。
9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。
10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育，或给予经济处罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。
11、如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应承担乙方每台自卸车每天元，挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的'停工，甲乙双方不追究)
12、乙方_____进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车元，挖掘机每台元，15天内陆续扣除。
六、乙方责任
1、乙方要听从甲方管理人员安排，密切配合甲方工作，按指令装卸，不得乱装、乱卸，否则甲方有权按承建方项目部规定对违规_____罚款5000元，并对违规_____扣押20天。
3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目，可提前30天当面告知甲方，不接受电函之类的告知，乙方必须由相等数量的_____补充，乙方_____退出，如提前一天退出，扣除_____30000元工程款项，并承担由此给甲方造成的经济损失。
4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。
5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌)，欺瞒甲方一经发现，甲方有权扣除乙方所有_____及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
6、后车厢无挡板扣除3立方。
7、乙方_____在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方承担。
七、因自然因素造成的停工，双方都不承担责任。
八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
______年______月______日
乙方(公章)：_________
______年______月______日
甲方：
乙方：
签订地点：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。
一、工程名称：
三、进场日期：x年x月x日前。
四、运输单价：运距一公里内人民币x元/m3，（大写：x），运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费x元/m3公里，（大写：x），以上运输单价均为税后价。
五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计x万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。
六、结算付款方式：
乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的x %支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。
七、甲方责任：
1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。
2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。
八、乙方责任：
1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。
2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。
3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。
4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。
5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。
7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。
8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的'任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。
九、违约责任：
1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。
2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。
3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。
4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
十、其它约定：
1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。
2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。
十一、本合同书一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定，遵循平等，自愿的公平原则，双方就本土石方工程运输协议事项协商一致，订立本协议。
一、 工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、 工程承包范围：
清运。
三、 合同期限：
开工日期：
竣工日期：从开工之日计算，1095天竣工。
四、 工程质量标准、合格。
五、 工程量： 1000 万立方米土石方，运距8-18公里，运输时间约一年。
六、 工程运输里程：
土石方运输，运距。
七、运输工程执行价格：运距8-18公里，价格元，运输车辆达到35方拉60吨清运，运距每超1公里每车增加15元。
八、车辆要求前四后八，20xx年后有效手续必须齐全，正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张（每车配两名驾驶员）。
九、车辆调车费的支付方式：
乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元，挖掘机每台
元。（调车费的支付方式甲乙双方协商后调车）。
十、工程款的'支付方式：
进场施工后，第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量，下午十五点前结清工程款。
十一、油料供应：
甲方免费提供油料。
十二、员工的安置：
由甲方提供临建住房等设施，停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。
十三、甲方责任：
如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的，甲方必须每天每辆车补偿800元，驾驶员工资每人200元，如超过72小时还不能进场施工的，车队可以自行决定去留，返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事，施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责，按时计算机械和人工工资，赔偿标准每台车800元，驾驶员工资每人200元。如工期完工后，车辆返回的路费均由乙方自理。
十四、乙方责任：
乙方必须严格按照规定的时间上车，以甲方有效通知为准，上车的时间3-5个工作日，如没有按照甲方的要求上车，乙方赔偿甲方每台车800元，乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料，乙方进场施工的人员确保无犯罪前科，确保进入工地后一切听从指挥，遵纪
守法，保守国家机密，遵守交通运输规定，如有违反者，由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠，停工按机械台班费（挖机24小时每台1200元，运输车24小时每台800元，人工工资每24小时200元）。如甲方工程款拖欠3天以上，乙方有权停工，造成的一切经济损失均由甲方负责。
十六、其他未尽事宜，双方根据业主大合同和变更情况，另行补充协议或者协商解决。
十七、协议生效与终止，自签订协议之日起，双方签章签字生效，工程结束，甲方全部结清乙方工程款后，此协议自动终止。（车辆手续不合格协议作废）。
十八、违约责任：按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份，甲方双方各执一份。
甲方： 乙方：
（盖章签字）： （盖章签字）：
20xx年XX月XX日