甲方:
乙方:
签发日期: 年 月 日
甲方:工程有限责任公司
乙方:
经双方协商,乙方自 年 月 日至 年 月 日止与甲方结成工程施工合作伙伴,为甲方提供劳务保障。为工程项目的正常进行,双方责任承担责任如下:
第一条:甲方工作
1-1、 甲方指定为法人劳务协议委托人,本协议书内的所有通知、变更、签证必须有甲方的法人委托人签字后生效,甲方的委托人如有变动,以甲方书面通知为准。
1-2、 甲方在各施工项目开工前一周内,向乙方通报该工程项目全部的内容、概况、要求。
1-3、 甲方负责与建起方(业主),总包方,监理公司的接洽,负责施工现场的管理和监督。
1-4、 甲方在协议期内,有对乙方人员进行教育、指导、帮助的权力。如发现乙方有违法、违纪及违反协议书条约的行为,可有权终止协议。
1-5、 甲方根据乙方施工作业完成额情况,计发相应的劳动报酬。
第二条:乙方工作
2-1、 乙方按甲方要求承担施工作业项目,并按甲方要求完成施工进度,确保工程质量,如有违约行为,甲方有权终止协议,限期退场,由此发生的一切经济损失均有乙方负责。
2-2、 乙方进入施工现场,应符合《XX市建设工程施工现场管理规定实施细则》的通知[()X建设字423号],《XX市建设工程施工现场环境保护工作》的通知[()X建设字第号],和《XX市建设工程施工现场保卫工作基本标准》的通知[()X建设字第号]的要求,如乙方未按上述文件要求而造成工程、财产损失及人身伤害(包括第三者)均有乙方承担责任。
2-3、 施工前三天,乙方应向甲方提交施工方案及进度计划。乙方搭建临建必须经甲方审批后方可施工,并应严格按文明施工要求施工。
2-4、 乙方在现场施工中,不得损坏周围建筑、设施及水、暖、电、地下管线,若有损坏造成损失,均由乙方承担责任及赔偿损失,并在劳务报酬中扣除。
2-5、 乙方负责对工程的成品保护,直至验收报告合格后交付甲方。
2-6、 乙方不能按要求按期完工,应承担由此造成的经济损失,工期不顺延。
第三条 检验及验收
3-1、 乙方应认真按规范及甲方要求进行施工,并随时接受甲方检查。
3-2、 工程中凡隐预检项目,乙方应提前准备自检验收记录,在自检基础上经甲方验收后合格后方可进行隐蔽和下一道工序施工。
3-3、 经甲方检验,因乙方原因工程达不到质量要求,由乙方承担由于返工造成的工料损失及全部费用,工期不予顺延,乙方并承担违约责任。
第四条 工期延误
4-1、 乙方未能按规定工期竣工,每延误一天罚违约金:X%(按本工程造价)计算,造成工程总体工程延误,乙方要承担给建设方造成的经济损失的赔偿。
4-2、 在同一天内停水、停电累计超过X小时,须经甲方现场负责人认可签字,因此、受影响的工种工期顺延相同时间,无甲方现场负责人签字无效。
第五条 施工报酬及结算
5-1、 根据各单项工程施工方式不同,以各单位工程的施工约定条款为准。
5-2、 付款方式:按单项施工约定日期扣X%的质保金(一年)。
5-3、 结算方式:按单项施工协议或概算定额。
第六条 保修条款
6-1、 保修期:壹年
6-2、 保修内容:所承担的项目范围内。
第七条 本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效。本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方: 乙方:
经办人:
日期:
甲方:
乙方:
现居住地址:
家庭地址:
电话:
因工作需要,甲方招聘乙方作为餐厅服务员,经甲、乙双方协商一致,共同签订并履行本合同所列条款:
一、劳动合同期限
1、本合同为固定期限劳动合同,合同期从_____年_____月_____日止。
二、工作内容和工作地点:
1、工作内容:乙方在甲方餐厅从事服务工作。
2、工作地点:
三、甲方对乙方的具体要求
1、乙方在上班期间,乙方外出必须向甲方申请,得到甲方批准方可外出。
2、乙方工作时不能偷懒,必须认真高效地完成甲方安排的工作,若在规定的时间不能完成,甲方有权批评乙方,若乙方工作效率实在太低,甲方有权扣乙方工资。
3、乙方在工作必须热情、周到、主动,诚信、不做小偷小摸的事,若偷拿客人、主人、同事的东西,甲方有权开除乙方,并有权要求一定的赔偿(包括本月工资和奖金扣除)。
4、甲方总共押乙方500元的工资,到合同期限满,甲方将全部支付给乙方,若乙方做不到合同期限,甲方有权不退回所押工资。
四、劳动报酬:
甲方每月支付乙方工资,月工资为________元。
五、乙方做到合同期限,甲方根据乙方平时工作的表现给予一定的奖金。
甲方:___________乙方:____________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
甲方: 工程项目部
乙方(代表):
根据国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》及劳务合同有关条款的规定,结合本工程的实际,经双方共同协商,一致达成共识,签订本协议,并共同遵守以下条款。
一、总则
1、甲方负责本工程的实施,乙方负责提供高空劳务作业。
2、本协议的使用仅限于云南天星实业有限公司对外高空劳务用工作业。
二、工程名称、地点、劳务用工项目及范围
工程名称:
工程地点:
劳务用工项目及范围:
三、劳务用工费用计算
根据工程项目部考勤表,劳务用工费用按每人每天 元(大写: 元)人民币计算。
四、劳务用工项目范围工期约定
在规定时间内必须完成甲方交给的工作任务。
五、劳动工具及工地运输、住宿费用规定
个人所需安全防护用品、工器具及食宿由甲方负责。
六、工程质量要求及验收规定
严格按照国家标准、行业标准及甲方的要求执行。
七、安全防范措施及双方应承担的安全责任
(一)甲方应承担的责任
1、开工前应组织乙方人员进行安全学习并考试,考试不合格者不允许乙方人员进行高空作业。
2、开工前甲方应对乙方进行安全技术交底。
3、开工前组织乙方人员进行身体检查,体检不合格,不允许乙方人员进行高空作业。
4、停送电工作由甲方负责。
5、监督乙方遵守相关法律法规及规章制度的执行。
6、对违章作业有权制止工作。
7、向乙方提供合格的高空作业工器具及合格的个人安全劳动防护用品。
(二)乙方应承担的责任
1、乙方进入施工现场前,应参加甲方组织的安全学习,经考试合格后才能进入现场施工。
2、施工中必须执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《中华人民共和国劳动法》等有关规定,乘坐车辆时应服从驾驶员的管理,并遵守《道路交通安全法》。
3、分部分项工程施工前必须参加甲方所组织的安全技术交底。
4、遵守国家法规及甲方的有关规章制度。
5、搬运重物件时设专人指挥。
6、严禁野外用火及抽烟,以免发生森林火灾。
7、由于乙方违反上述规定所造成的设备事故、人员伤亡事故及经济损失和法律责任由乙方自己负责。
八、付款及结算办法
劳务用工费用根据考勤表,按月结算。
九、违约责任
乙方应按甲方提出的时间完成工作任务,如不能按时完工,甲方有权重新组织施工人员进行施工,并扣减相应的工资。
十、其它约定事项
1、乙方在施工过程中不听从甲方指挥,违章操作所出现的安全事故,甲方不承担任何法律及经济责任,若乙方在施工过程中发生违章作业,甲方有权按照相应的考核办法对乙方进行处罚。
2、在作业过程中,出现的原材料损坏,工器具损坏,由乙方负责赔偿。
3、如对事故责任有异议的按事故调查组认定的责任各自分担相应的法律及经济责任。
十一、若在作业过程中发生人身及设备损坏,造成的经济损失,由乙方承担一切责任。
十二、协议履行中,如一方因故需要变更或解除,应经双方协商同意,另立协议,否则协议仍然有效,对已鉴证的协议应将变更协议书送相关部门备案。
十三、任何一方违反本协议条款,应按《中华人民共和国经济民法典》和有关法规的规定承担违约责任。
十四、协议执行中发生纠纷,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向项目所在地工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉。
十五、本协议经双方签章后,至劳务作业全部完成,结算费用,办理财务手续后失效。
十六、本协议正本一式四份,甲方三份,乙方一份。
十七、未尽事宜双方协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
负责人: 负责人:
签约代表: 签约代表:
年 月 日 年 月 日
1、开工前应组织乙方人员进行安全学习并考试,考试不合格者不允许乙方人员进行高空作业。
2、开工前甲方应对乙方进行安全技术交底。
3、开工前组织乙方人员进行身体检查,体检不合格,不允许乙方人员进行高空作业。
4、停送电工作由甲方负责。
5、监督乙方遵守相关法律法规及规章制度的执行。
6、对违章作业有权制止工作。
7、向乙方提供合格的高空作业工器具及合格的个人安全劳动防护用品。
(二)乙方应承担的责任
1、乙方进入施工现场前,应参加甲方组织的安全学习,经考试合格后才能进入现场施工。
2、施工中必须执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《中华人民共和国劳动法》等有关规定,乘坐车辆时应服从驾驶员的管理,并遵守《道路交通安全法》。
3、分部分项工程施工前必须参加甲方所组织的安全技术交底。
4、遵守国家法规及甲方的有关规章制度。
5、搬运重物件时设专人指挥。
6、严禁野外用火及抽烟,以免发生森林火灾。
7、由于乙方违反上述规定所造成的设备事故、人员伤亡事故及经济损失和法律责任由乙方自己负责。
八、付款及结算办法
劳务用工费用根据考勤表,按月结算。
九、违约责任
乙方应按甲方提出的时间完成工作任务,如不能按时完工,甲方有权重新组织施工人员进行施工,并扣减相应的工资。
十、其它约定事项
1、乙方在施工过程中不听从甲方指挥,违章操作所出现的安全事故,甲方不承担任何法律及经济责任,若乙方在施工过程中发生违章作业,甲方有权按照相应的考核办法对乙方进行处罚。
2、在作业过程中,出现的原材料损坏,工器具损坏,由乙方负责赔偿。
3、如对事故责任有异议的按事故调查组认定的责任各自分担相应的法律及经济责任。
十一、若在作业过程中发生人身及设备损坏,造成的经济损失,由乙方承担一切责任。
十二、协议履行中,如一方因故需要变更或解除,应经双方协商同意,另立协议,否则协议仍然有效,对已鉴证的协议应将变更协议书送相关部门备案。
十三、任何一方违反本协议条款,应按《中华人民共和国经济民法典》和有关法规的规定承担违约责任。
十四、协议执行中发生纠纷,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向项目所在地工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉。
十五、本协议经双方签章后,至劳务作业全部完成,结算费用,办理财务手续后失效。
十六、本协议正本一式四份,甲方三份,乙方一份。
十七、未尽事宜双方协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
负责人: 负责人:
签约代表: 签约代表:
年 月 日 年 月 日