建筑总工程承包合同(精选29篇)
委托方:身份证:
(以下简称甲方)承接方:
(以下简称乙方)注册地址:营业执照注册号:责任人:身份证:
甲方因装修房屋,请乙方封闭客厅的阳台,经甲、乙双方友好协商,达成以下一致意见,以咨共同遵守。
1、甲方客厅封闭阳台为塑钢双层真空钢化玻璃窗,图纸大样附后。
2、封闭阳台所用材料:全部塑钢为实德牌型材,内有优质型钢条,双层玻璃均为钢化玻璃,厚度5毫米,夹层为6毫米厚,两层玻璃表层均印有CCC标记,固定钉为 。
3、封闭窗玻每平方米单价为:元(包含纱窗在内),窗户面积为:平方米 ,其中高为:米,宽为:米 。总价为:元 。总价在安装完毕后按实际发生计。
4、 乙方保证所用材料为上述第二条所规定的材料,非假冒伪劣产品,保证材料的品质,若非上述型材,甲方有权利拒付款项。甲方在日后的使用过程中,若为非人为故意损坏的原因,乙方愿意无条件承担给甲方或他人带来的一切损失和伤害。
5、 甲方在签定合同日时付订金给乙方,安装完毕经甲方检验合格同意后,甲方付清余款。
6、 塑钢外表层喷涂为灰色,施工工艺为:,其余为白色。
7、 本合同一式肆份,签字生效,双方各执两份,双方证件附后。
8、 其他:
甲方:身份证:电话:乙方责任人:身份证:电话
发包方: (以下称甲方)
承包方: (以下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,遵循平等、自愿、公平和诚实互信的原则,为明确双方在工程承包施工过程中的权利、义务和经济责任和法律关系,现经双方协商同意以下条款并签订本合同。
一、工程概况
1.工程名称: 棚户区改造项目
2.项目命名:
3.工程地点:
4.工程内容:本项目1#、2#、3#、楼共四栋,八层,框混结构,建筑面积约平方米。由乙方完成甲方所提供的设计施工图的全部工程量。如有设计变更另行按实结算增、减工程造价。
5.工程总造价:约 万元左右。
二、承包方式及单价
甲方以包工包料大包干的方式承包给乙方。单价为 元平方米,工程竣工验收合格后按房地局测给的实际面积进行结算。大包干的施工内容为:
1.地基、基础、临时道路和土方回填;主体工程;内外装饰工程、阳台铝合金窗、公共部位墙面刮胶、楼梯不锈钢扶手、水电、水沟、下水道、化粪池、四周散水等和施工图所标示的设计内容。
2.所承建工程建安税。
3.进户门采购安装价格在 元/条左右的新防盗门。
4.层面隔热及防水工程。四周硬化乙方负责0.5m内。
三、工程款支付方式
1.经甲、乙双方友好协商,本项目乙方自愿垫资从基础到 层主体完工。乙方安装 层预制楼面板完工时,甲方开始按主体工程造价分层拨付乙方主体工程款。每完成一层甲方拨付当层完成主体工程量款的 %。主体工程竣工验收"合格"后。甲方付给乙方主体工程总造价款 %。
2.内外装饰工程进度甲方分期分批拨付给乙方。
3.垫资款在乙方做完二层,甲方把乙方垫资款一次性付清给乙方。
4.该项目全部竣工,经甲、乙双方会同相关部门验收"合格"后,按实际结算额在 个月内甲方付给乙方工程总结算造价的 %,剩余的 %作质保金,在 个月内无质量事故甲方将质保金付清给乙方。
5.为确保本项目保质、保量按期完工,乙方应交给甲方 万元保证金,该保证金在本承包工程项目基础全部完工时一资性退还给乙方。(保证金不计息)。
6.甲方与乙方结算定案时起,在 个月内甲方付给乙方剩余工程款,如果因特殊原因未曾支付工程余款给乙方时,甲方以本项目门面或住房按市场现行销售价低于 %抵给乙方作工程尾款。
四、甲、乙双方职责
1.甲方责任
(1).负责做好拆迁、立项、规划、报建、三通一平(即水通、电通、路通,原则上不影响工程进度)
(2).提供完整的建筑安装施工图(土建4份、水电安装图2份)
(3)协助乙方处理施工中的疑难问题,乙方不负责处理周边关系,如需乙方处理周边关系,一切费用由甲方承担。
(4)甲方派驻工地代表 同志负责全面总施工管理,并搞好技术交底。
2.乙方责任
(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设使用和维修工作。(甲方不再计付给乙方临时设施费)
(2)编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)报送给甲方。
(3)乙方派驻工地代表人 同志。
五、工程工期
1.根据国家工期定额和实际需要,双方决定工程有效工期为300 天(公历日)自 年 月 日开工,至 年 月 日工程竣工验收"合格"交付给甲方使用。
2.如遇下列情况,经发包方驻工地代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定障碍物未能清除影响进场施工;
(2)人力不可抗拒的因素而延误工期。
六、工程质量
1.本工程质量必须保证"合格"工程,争创优良工程。
2.乙方必须严格按照施工图纸,说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规定的标准进行和施工,并接受甲方派驻工地代表的指导与监督,必须服从监理方的监管。
3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、成品、半成品必须按有关规定提供质量"合格"证,未进场之前要经甲方派驻工地代表签证同意后方可进入,否则视为论虚作假不"合格"产品。
(2)乙方对材料改变或代用时必须经原设计单位同意并书面报告甲方派驻工地代表签证后方可使用。
(3)隐蔽工程必须经甲方派驻工地代表同相关部门检查、验收签章后方可进行下一道工序施工。基础超升的部分,甲方必须按实际结算给乙方。
(4)乙方按质量验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送给甲方和质量监督站。
(5)乙方在施工中发生抽量事件,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案,重大质量事故的处理方案经设计单位、质量监督站、甲方等部门共同磋商处理。
七、施工与设计变更
1、甲方交付的'设计图纸,作为施工中的有效依据,开工前由乙方组织相关部门交底、核审、做出核审纪要。
2、甲方如需设计变更必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸,乙方才予以实施。图纸增加的项目,甲房另外按20____年取费标准计取给乙方。
八、工程验收
1.工程竣工验收以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定,施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2.工程施工地下基础隐蔽工程必须有验收签证,工程竣工质量经当地质量监督部门检验"合格"后,甲、乙双方及时办理验收签证手续。
3.工程竣工验收"合格"后甲方方可使用,在规定的保修期内凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修,其保修范围和期限按国家现行法律、法规、规范、参照本合同及有关文件规定执行。
九、双方违约责任
甲方
1.未能按照合同通知规定的开工期限,拖延一个月尚未能开工,甲方应付乙方10万元补偿金。
2.因甲方报建等各项手续未到位,被有关部门责令停工所造成乙方停工的损失由甲方负责,并按停工时间延迟施工工期。包括乙方租的机械设备、钢管脚手架、民工工资等由甲方负责。
3.工程未经验收提前使用,由此而发生的质量和其它问题由使用方承担责任。
乙方
1.在签订本合同三天内必须与甲方办理好交接手续,正式开工,如推迟10天处乙方10万元罚款给甲方,以此类推。
2.施工途中因乙方资金未到位造成工程停工、缓建,甲方有权终止合同,乙方自愿放弃未付的工程款清算权力。
3.工程质量不符合规定的,负责无偿整改或返工。
4.教育好工程施工队伍所有人员,决不准在施工现场赌博、闹事,每出现一次罚款1000元,依此类推。
5.乙方要抓好施工安全管理,有违反施工安全的人和事,甲房每发现一次处罚乙方100元/次(当场兑现)。
6.所有进入施工现场 的人员未带安全帽,每人每次罚款50元。
7.未按合同工期交房给甲方时,每延误一天罚款5000元,依此类推。
十、纠纷解决方法
1.乙方在施工中必须与甲方统一思想和具体布局安排施工程序有条理、顺利进行。
2.乙方在施工过程中要严格遵守工程建设的操作规程,不能违章作业,注意人身和财产的安全。在施工期间发生的安全和人身伤亡事故全部由乙方承担,重大安全伤亡事故乙方承担98%,甲方按人道主义承担2%的责任。(人力不可抗拒的自然灾害除外)
3. 费用分摊:甲方承担工程报建费、环保费、渣土承运费等相关税费;乙方承担工程检测费。按相关部门规定属于乙方负责的费用均由乙方承担,属于甲方负责的费用均由甲方承担。
十一、附则
1.本合同一式陆份,甲、乙双方各持二份,其余由甲方报送相关部门备案存档。
2.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字,加盖公章即生法律效力。
3.本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议一样具有法律效力。本合同在该项目结算付清余款一年内失效。
甲方(发包方)盖章:
_年_月_日
乙方(承包方)盖章:
_年_月_日
建设单位(以下简称甲方):__________________________
施工单位(以下简称乙方):__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:______________________________;
(二)工程内容:______________________________;
(三)承包方式:包工包料。
第二条 工程造价为人民币:(大写) ____________元整。(本价款为含税价款)。
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 天。
开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。
(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。
(三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购,严禁以次充好。
(二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)合同签署后五日内,甲方付总造价的30%给乙方;
(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %;
(三)剩余3 %工程款在竣工验收之日起,保修期结束后一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
(1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
(2)乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
(3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”,由甲方主管经理签字;
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式______份,其中:甲方______份、乙方______份,均具有同等效力。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
甲方(建设单位):_________________
乙方(施工单位):_________________
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称:_________________
2、地址:_________________
3、规模:_________________
4、结构及层数:_________________
5、发包方式:_________________
6、发包范围:_________________
7、__年__月__天。
8、质量要求。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:_________________
人民币:_________________元(大写:_________________)
人民币:_________________元(大写:_________________)
2、价格计算依据:_________________
(1)标定的定额为:_________________
(2)标定的取费标准:_________________
(3)政策性调价文件截止日期:_________________
三、材料采购供应
1、材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_________________
2、对材料质量的要求:_________________
四、工程款支付方式
1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据:_________________
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修。本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:_________________
1、由仲裁委员会仲裁;
2、向人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方(盖章):_________________
乙方(盖章):_________________
代表人(签字):_________________
代表人(签字):_________________
电话:_________________
电话:_________________
签约日期:_________________
签约地点:_________________
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
第一条承包工程概况
_________。(包括工程名称、地点、内容、承包的`范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
第二条合同文件使用的语言文、标准和适用的法律
_________。(本条主要是用于涉外方面的)
第三条图纸
_________。(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条甲乙双方驻工地代表
_________。(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
第五条甲乙双方的基础工作
_________。
第六条工程进度计划
_________。
第七条工程监督
_________。(包括隐蔽工程的中间验收等)
第八条人事同价款及其调整
_________。
第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间
_________。
第十条工程验收
_________。
第十一条决算
_________。
第十二条保修
_________。
第十三条争议处理
_________。
第十四条违约责任
_________。
第十五条双方约定的其他内容
_________。
第十六条本合同一式_________份,当事人各执_________份。本合同自_________年_________月_________(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
承包方(盖章):_________发包方(盖章):_________
代表人(签):_________代表人(签):_________
_________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
发包人(甲方):住址:
联系电话:
承包人(乙方):住址:
联系电话:
(甲方)发包方:
(乙方)总承包方:
(丙方)指定分包方:
月 (以下简称
总承包合同);
丙方为一标段工程 钢结构工程施工之分包方,并就此与乙方达成共识;
并愿意接受甲乙双方为履行总承包合同提出的合理要求; 钢结构工程施工之分包等有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称: 钢结构工程
工程地点:
工程内容: 钢结构
二、工程承包范围
标段工程 钢结构工程施工之分包方,由丙方全面负责完成一标段工程钢结构工
程的施工,包括图纸深化设计、制作、运输、安装及相关服务。
工程 钢结构工程施工的总承包管理。
包安全、包文明施工,丙方不得分包、转包。
四、合同工期:
日起 个日历天内完成本一标段工程 钢结构工程施工。暂定进场安装时间为
鉴于,甲方已将其 标段(以下简称1 标段工程)发包给乙
方,并和乙方于20xx年 日签订了《工程施工总承包合同》
鉴于,甲方依据总承包合同之通用条款、专用条款及补充协议之约定,指定
鉴于,丙方同意按甲乙双方的要求完成一标段工程 钢结构工程之分包施工,
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就一标段工程总承包合同
合同的订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
合同约定:
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
北京市施工合同范本(六)
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程基本概括
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程立项批准文号:
5、资金来源:
第二条:工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条:施工工期限共 个工作日。
议定自 年 月 日开工,至 年 月 日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
第四条:工程质量标准:
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条:材料和设施供应:凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用 承包方式;
2、工程价款 元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式:
第七条:组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条:双方的权利和义务
1、工程师:在工程施工中,发包方委托 为施工监理;承包方指派 为工程项目负责人,承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2、发包人工作:做好施工场地的“三通一平”,制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条:种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条:初步验收:承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
第十一条:工程变更:承包人在工程变更14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行;
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条;检验标准、方法、地点及期限;
1、工程施工验收标准:《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99;
2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核 。
第十三条:竣工决算:
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后28日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照合同约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条:质量保修:养护期为 个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条 履约保证金
承包人在签定合同时,向发包人交纳 元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条 合同解除
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同;
2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行,经承包方催要,发包方仍不支付工程款,承包方有权解除合同;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同;
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;
6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除合同的,应当书面通知对方,并在发出通知前7天造知对方,通知到达对方时合同解除;
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条 合同的终止
发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。
第十八条 安全施工
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条 违约责任
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,按下列第 (一) 种方式解决;
(一)、提交仲裁委员会仲裁。
(二)、依法向人民法院起诉。
第二十一条 合同的生效和份数
合同的订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
合同约定:
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,在自愿、平等、公正的原则下,双方就本建设工程施工事项协商一致,达成一致,特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围
1、面积: ,附工程详单,
2、承包方式:甲方出资,乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差 )含土建。
3、工程造价 元/㎡,总造价 元。
4、付款方式:合同签订后甲方预付总造价 %,柱子立起再付 %,验收后再付 %,剩余 %工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工, 天交工。(备注:除不可抗拒外因素)。 年内保证维护正常使用。
6、在施工期间,乙方施工人员应由乙方全部投入保险,如发生工伤事故等事宜,由乙方从保险金中解决,不足部分由乙方承担,甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用,负责外围治安秩序,乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全,乙方在施工期间,电费由乙方承担,甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务,如一方违约,应向对方支付 万元的违约金。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自签订之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
甲方: __________公司
乙方:____________________
为了科学合理的开采地下黄金资源,完善矿山安全生产管理工作,确保矿山持续稳定发展。依据《中华人民共和国合同法》,本着公平、公正、合理的原则,甲乙双方达成协议,具体内容如下:
第一条 工程项目名称
工程名称:________________公司平巷工程、斜井工程、采切工程、采矿工程等,工程单价括号外为有电施工单价,括号内为柴油发电工程单价。(根据各地区岩石硬度及具体情况条件,可适当上浮或下调工程单价,但原则上不应超过本合同的5%)。
1、平巷工程 240元/立方米(275元/立方米)
(1)平巷断面20xxmm20xxmm(宽高),半圆拱,断面积3.57㎡,单价857元/米,(982元/米)。
(2)平巷断面2100mm2780mm(宽高),三心拱,断面积5.5㎡,单价1320元/米,(1513元/米)。
2、天井工程 500元/立方米,(580元/立方米)
(1)天井断面 1500mm1500mm,断面积2.25㎡,单价1125元/米(1305元/米)。
(2)天井断面 1800mm1600mm,断面积2.88㎡,单价1440元/米(1670元/米)。
3、斜井工程 340元/立方米,(417元/立方米)。
按井巷施工技术设计规范和安监部门验收标准,斜井必须设运输间和行人间,巷道最小净宽度2800mm。断面3000mm2580mm(宽高),三心拱,断面积7.17㎡,单价2438元/米,(2990元/米)。
4、斜井井筒按设计喷浆支护,500元/立方米
5、平巷及斜井铺设道轨所需的枕木、道钉及其它辅件和工时费计130元/米。
6、采矿工程(指到井口400米以内的价格)
浅孔留矿法、留矿全面法、削壁充填法
采幅大于或等于2米为60元/吨,12米为100元/吨,0.31米为140元/吨。
第二条 合同二期
合同工期自20xx年____月______日开始,止于20____年_____月_____日。
第三条 工程质量要求及验收结算
1、乙方必须依据甲方提供的设计方案,按照施工图施工。
2、井巷工程验收依据《矿山井巷工程施工及验收规范》。
3、工程合格率95%。
4、甲方成立验收小组,每月30日前进行井巷工程验收,验收结束经甲乙双方共同签字盖章生效,双方各自存档并转交甲方财务,依此作为甲向乙方支付工程款的依据(乙方凭正规工程税票结算工程款)。在下月5日前甲方支付给乙方工程款。
5、不合格工程不予验收,待重新返工合格后,甲方再予验收。
6、矿体开采,投失率小于10%,贫化率小于20%。
7、沿脉平巷掘进,当矿体厚度小于巷道宽度时,矿岩分次爆破,分装分卸,每吨矿石补25元;当矿体厚度大于或等于巷道宽度时,矿石不另行计价,无偿提供给甲方。
第四条 井巷施工及采矿的地质测量技术工作要求
1、工程施工及采矿的地质、采矿和测量技术全部由乙方专职人员负责,甲方负责监督、管理和收集相关原始资料备案并上交。
2、甲方负责给乙方提供测量控制基准点并现场移交。
3、工程施工后乙方将整理完好的点位及地、测、采实际资料交给甲方。
第五条 施工图、进度及作业计划的要求
1、甲方交给乙方总体施工方案、采矿方案和设计图纸。
2、乙方按照甲方的年月工程进度组织施工。
3、乙方建立施工图、进度与作业计划,逐级会审制度,发现图纸及施工问题及时向甲方反映,不得自行处理。
第六条 材料设备的提供
1、设备:施工用的临时设备设施由乙方自理。用于生产期间的永久性设备(包括卷扬机、空压机、钢丝绳、轨道、矿车、主管线、风机等)由甲方提供给乙方使用。设备设施维修费用由乙方负责承担。乙方在合同期满后,必须将甲方投入的固定资产和设备完好的交付给甲方,丢失损坏负责赔偿。
2、材料:需甲方提供的材料,乙方提前十五天上报计划,领取后乙方负责使用,甲方按实际验收使用量,要求损耗率在2%以内,超出部分由乙方负责承担,其余消耗品及零星材料乙方自购,费用自付。
第七条 安全与保险
1、施工安全:乙方必须执行国家和有关安全部门的法律法规。施工现场的生产安全及管理工作由乙方负责。在施工和生产中,乙方必须按要求建立健全各项安全制度,并严格落实,安全管理严格按照国家和有关安全部门现行的有关安全规程执行,并接受甲方监督,否则由此造成的后果乙方自负。
2、乙方制定安全生产事故应急救援预案,并经甲方同意。施工和生产过程中在可能发生严重事故情况下,乙方应采取紧急防范措施,并作好记录,同时上报甲方,由此产生的一切后果乙方自负。
3、人身保险:乙方现场人员的人身意外伤害保险由乙方负责办理,费用自付。开工后一个月内,乙方须将所有的保险手续办理完毕,交甲方审查备案。井巷施工采矿过程中发生的各类伤亡事故均由乙方负责,甲方概不承担管理和连带责任。
4、各相关管理部门检查时,乙方必须服从管理,积极配合。
5、乙方进场前,必须交纳安全风险抵押金8万元,合同终止后全部返还。
第八条 误工的处理办法
因甲方责任造成停工或窝工3日以上15日以下时,可以工期顺延,甲方支付乙方工人生活费用,标准为每人每天15元,不再做其他补偿。停工超过15天以上,双方另议。
第九条 甲方的权利与责任
1、负责生产区域内的土地征用,道路畅通,协调矿山和政府部门及地方村民关系,协调水、电等其他工作,保证乙方顺利开展施工作业。
2、有权制止乙方不安全不合格作业,下达返工通知,损失由乙方承担,有权对乙方违章作业员工进行处罚直至开除。
3、对乙方的施工作业有指挥、检查、监督等权利。如乙方不顺从,甲方有权单方终止本合同。
4、有权制止乙方使用不合格的材料设备,并令其返工。
5、按合同规定的条件向乙方支付工程款。
6、乙方进驻正常开工10日后,支付给乙方开工费10万元。
第十条 乙方的权利与责任
1、向甲方提供企业营业执照,资质证书,法人身份证复印件,税务登记证(国税及地税)、安全生产许可证、组织机构代码、法人授权委托书原件。
2、乙方在施工中,必须遵守本工种的三大作业规程,杜绝三违指挥。
3、乙方购进的.设备材料必须保证质量,符合冶金矿山井下所用材料标准。
4、遵守当地的村规民约和民风习俗。
5、按规定文明施工,确保安全,组织到位,服从甲方统一规划管理。
6、应在施工的不同阶段建立技术、材料档案,以备查阅。工程竣工后,技术资料全部移交给甲方。
7、乙方按甲方设计要求组织施工,保证按时、保质、保量完成甲方下达的采掘任务。
8、乙方从业人员必须经培训和安全教育,特种作业人员必须持证上岗。
9、按上级各职能部门的要求,积极配合甲方对职工队伍进行定期或不定期的安全教育和培训工作。
10、发现甲方在设计和管理中存在的问题,有权向甲方指出合理化建议,并协助解决。
第十一条 合同依据
1、由甲方提供的地下开采设计方案和补充修改设计。
2、钻探地质报告。
3、甲乙双方的议标条件(包括附件)。
4、国家相关法律、法规和行业标准。
第十二条合同转让、工程转分包
1、本合同不允许转让,乙方如擅自转让,甲方有权终止合同。因此造成的经济损失,由乙方全部负责赔偿。
2、本合同范围内工程乙方不得擅自分包,如确要分包,必须得到甲方的同意,否则甲方有权终止合同。
第十三条 乙方或甲方机构变动后的处理
合同履行过程中,合同一方发生合并、分立应出具法人代表变更书,由变更后的法人代表继续履行合同的权利和责任,不得因此而变更或解除合同。
第十四条 合同的变更修改与终止解除
合同签订后原则上不予变更或修改,单方指出,需经甲乙双方协商后形成书面一致通过后,方可变更、补充或删除,否则仍执行原合同。
第十五条 合同终止与解除
合同在履行过程中,遇到下列情况之一是,可以终止解除合同:
1、双方协商同意。
2、合同一方被国家勒令关闭、停产或转产时。
3、由于不可抗拒力致使工程无法进行下去时。
第十六条 违约责任
以上合同条款双方共同议定,单方违约,由违约方承担给对方造成的一切损失。
第十七条 合同的生效
本合同甲乙双方签字盖章后生效,本合同解释权归甲方。
第十八条 附责
1、本合同一式四份,甲乙双方个持两份。
2、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商签订补充协议,补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
签订合同双方:
甲方:________仪征市新城建设工程有限公司月城熙庭商品房A区工程项目部承包人:
乙方承包人:________
兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工,为了确保质量、安全意识的重要性。经甲、乙双方认真磋商,达成以下条款:
1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的`条件和设施。
2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底,加强对乙方生产质量的检查和监督。
3、甲、乙方在施工过程中,应相互采纳合理化建议,乙方必须服从甲方工程量有效合理安排,做好一切工程合理调配。
4、乙方任务范围:所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。
5、乙方必须做到工完场清,不留遗物。所有前场材料完工后,清理到后场,保证脚手架上,施工场地无杂物。即保持现场整洁。
6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。
7、承包价格:________。
8、资金安排:平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付(含平常生活费),余款在次年年底一次付清(即________年底)。
9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。
10、乙方在施工过程中,坚决杜绝打架、斗殴事件,坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算,并清退现场。
以上事项希望甲乙双方严格执行,本合同一式二份,双方各持一份,双方签字后即为生效。
甲方代表:________乙方代表:________
日期:________日期:_________
甲方:______________________
乙方:______________________
一,工程位于____________市______区______电厂。
二,总工程量为___________平方米。
三,工程承包形式为总承包。
四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五,工程追加20________________元的设备调遣费。
六,工程自___________年____月____日为开工,至___________年____月____日为竣工。
七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求。
其中工程所用水泥必须为国家免检的P42.5普通硅酸盐水泥。
九,乙方进入施工现场,要遵守的`厂规厂法,爱护财物,文明施工,如损坏财物,要按价赔偿。
十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
___________年____月_____日
发包人(全称):___________有限
承包人(全称):___________集团有限责任
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:________________________
工程地点:________________________
工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程
工程立项批准文号:____________________
资金来源:自筹
承包范围:______________________________
二、工程承包范围
承包范围:
1除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中:
1.1土建施工承包范围为________建筑设计院有限设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。
1.2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。
2凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。
3工程师指令经发包人同意的其他项目。
发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。
三、合同工期
开工日期:_________年________月_______日(暂定)
竣工日期:_________年________月_______日
合同工期总日历天数928天(暂定),详细分期交付工期约定见专用条款。
四、质量标准
工程质量标准:各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求,工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》(GB 50300—20________________)的`规定。
质量目标:确保市优,争创国优。
五、合同价款
金额(大写):暂定________元(币)¥:________万元(暂定)
此价款为暂定价,发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程预算书
9.其他合同附件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:_______年_______月______日
合同订立地点:__________________________
本合同双方约定:双方签字盖章并经部门备案后生效。
发包人:_______________(公章)承包人:_______________(公章)
住所:________________________住所:________________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
委托代表人:__________________法定代表人:__________________
电话:________________________电话:________________________
传真:________________________传真:________________________
开户银行:____________________开户银行:____________________
帐号:________________________账号:________________________
邮政编码:____________________邮政编码:____________________
甲方:_____ (以下称甲方)
乙方:_____ 瓦工班(以下称乙方)
根据施工需要,甲方将______工程瓦工工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工,建筑工程瓦工承包合同。为便于班组施工作业的管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款,以供双方共同履行。
一、工程名称:______工程
二、工程地点:______
三、承包范围:施工图纸范围内四大分部的瓦工工程:1、基础,2、主体。包含基础清槽、内墙外墙砌筑、雨棚。
四、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、文明施工、材料节约,工完场清、垂直运输、工地周边100米内的水平运输,砼养护,砂浆搅拌、灰桶、施工用线、成品保护、扫把、施工使用电钻、切割机、切割片、铝合金尺等一切使用工具及其耗品)。
五、承包价格: 蓝图面积按每平方50元计算,基础部分按实际余下全文基础面积50%乘以50元计算 。本工程总造价人民币约 元(工程总造价以竣工结算为准)。
六、付款方式:
七、质量要求:
严格按图纸要求及施工员技术交底单施工,质量必须满足各分项工程检验批验收规范的规定,每一道工序需由监理或质检员检验合格后方可进行下道工序施工,如质量达不到要求所产生的返工,其一切费用包括材料费由乙方承担,严重者作退场处理。
八、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部进度计划,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
九、双方责任:
(一)甲方责任:
1、提供有效施工图纸,会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。
2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。
3、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
4、提供机械负责垂直水平运输。
5、提供外脚手架及安全防护网。
6、负责现场施工质量的验评,并对不符合质量要求进行相应处罚。
7、提供施工用电及夜间施工照明灯具和工人现场临时住宿。
8、协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
9、按本合同约定进度支付工程款。
(二)乙方责任:
1、施工前必须熟悉图纸,对工人进行安全、技术交底,所有工人必须是熟手,特殊工种操作必须持证上岗,遵守法规和甲方的施工各种规章管理制度条例。服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方管理人员。
2.负责砼施工前的准备工作,砼臂架式泵车道路清理,振动棒的检查和安装。
3、乙方在主体施工期间,按其职责及工作需要派1~2名熟练大工专门配合甲方测量员及木工工长做好测量放线工作。且现场配备瓦工人数必须满足甲方工期要求。
4、必须有一名专职管理质量、安全管理人员配合现场施工。
5、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方专项工长汇报,不得擅自更改设计。
6、施工过程中,负责施工质量自查自检、编制施工日记,对已完工程进行复检,文明施工做好施工组织管理,每层每个流水段施工切实做到工完场清。
7、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同,属乙方自己责任与甲方无关,甲方不予认可。
6、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责。
8、按图纸及工艺要求提前3天做好材料计划,报主管工长审批。材料进场时,协助甲方仓管员、主管工长收货,对材料的数量和质量负责。
9、施工过中乙方本班工人因自己原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责,甲方概不负责。
10、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按期完成本合同要求的工程量。凡因管理不善、管理失职所造成的一切损失和不良社会影响的一切事均由乙方负责承担,经二次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的30%工程不做结算。
11、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难。
12、不得带家属儿童或闲杂人员进入现常。
13、临时暂住申报及劳务调合配合同费用由乙方负责。注意作息时间安排,若因到外面闲逛发生的一切打斗及执法部门查抓“三无”人员等事均由乙方自负。
14、遵守项目部有关奖罚规章制度。
十、工程变更:
1、如有设计变更,技术更改,造成工程量增减,乙方必需以现场签证单的形式及时报项目组审核,审批盖章生效。
2、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料,停水、停电因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期签证。
十一、保修责任:
保修期为工程交付使用后2年。保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
十二、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩带工作卡,戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将安甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。
2、砼工程质量必须合格,若出现蜂窝、麻面、空洞一处罚款100元,严重蜂窝、麻面、空洞罚款1000元。每次浇筑砼时控制溅出量,如有浪费按浪费量5倍罚款。
3、本工程的施工质量必须要达合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,达到优良,则每平方单价在合格基础单价上再奖励5%。
4、乙方每个施工阶段均能按甲方要求按质、按量、按时完成,则每平方单价在合格基础单价上再奖励5%。
5、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿由此引起的人工、材料及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。
6、粉刷掉落的砂浆必须回收利用,如有浪费按浪费量5倍罚款。
7、工地内不得闹-事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处500~20__元罚款,情节严重者转送公安机关处理。
8、如有进度延误现象,违反公司有关管理条例或施工质量存在问题时,由项目经理或施工员视情节轻重,处以1000-20__元罚款。
9、不得隐藏、携带甲方材料出场,发现一次按材料价值20倍罚款。
本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
本协议一式3份,甲方一份,乙方一份,公司存档一份,同具法律效力,双方自签字后生效,结帐后自动失效。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
发包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
甲方将白桦林居居住区Ⅲ区9#、10#住宅楼工程的主体结构的施工分包给乙方,为了确保工程优质、高速的完成,保证双方的利益,经双方协商,特签订本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中的各项条款。
一、工程概况
1、工程名称:白桦林居居住区Ⅲ区9#、10#住宅楼
2、工程地点:西安市经济技术开发区凤城九路。
3、工程结构:全剪力墙结构,地下一层,地上十八层。
4、建筑面积:9#住宅楼建筑面积16020m2,10#住宅楼建筑面积15967m2,总建筑面积31987m2(以结算单为准)。
二、分包范围及质量要求
l、分包范围:结构工程的钢筋、模板、砼的施工,施工外架,以及现场文明施工、施工区场地硬化、地面防护棚的搭设和乙方使用材料的现场卸车、倒运等工作;但不包括防水工程、砌体、填充墙、构造柱、门窗过梁、圈梁等不属于主楼结构所包括的内容。
2、分包方式:包工、包机械(塔吊、垂直运输机械、砼搅拌机、钢筋、木工机械等除外)、包工期、质量、包文明施工、包主体结构范围内验收。
3、标准层甲方租用乙方全钢大模板,租赁费含在本合同单价中。
4、质量标准:优质结构 (以有关结构示范工程验收结果为准)。
5、工程进度:标准层在正常情况下平均每月不少于四层进度。
三、工作内容
乙方承包范围内工作内容具体如下:
(一)、钢筋工程
1、钢筋翻样。
2、钢筋机械安装就位、操作、工作台制作和布置。
3、乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运(不包括因甲方原因发生的反复倒运)、归堆码跺、除浮锈、原材料的标识工作。
4、竖向钢筋连接的合理下料,运至工作面。
5、钢筋的制作:
(1)除锈、调直、切断、冷拉、弯曲。
(2)依据料表制作成型。
(3)钢筋直螺纹机械连接的下料、搬运、连接。(直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作由甲方另行委托)。
(4)钢筋的电弧焊、绑条焊、电气焊割、平直钢筋闪光对接焊。
(5)短料接长,余料加工再利用、废料加工再利用、废料归堆。
(6)半成品钢筋分类整齐堆放、标识及水平、垂直运输。
(7)按文明工地的要求将原材料、成品、半成品统一规划,整齐堆放。
6、钢筋的绑扎:
(1)半成品材料运至施工层,按料单就位,并整齐堆放。
(2)按图纸设计和国家规范,对结构施工范围内的各种结构构件进行绑扎。
(3)对绑扎后的成品钢筋进行有效保护。
(4)马凳筋、梯子筋、保护层垫块的制作、安放。
(5)钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。
(6)设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割,洞口加筋处的制、绑、焊。砌体拉接筋的制作、安放。
(7)工作面行人通道的搭设拆除,浇捣砼时钢筋保护工作。
(8)班组自检、互检、交接检,向甲方报送自检记录,参与甲方、建设单位的质量检查及隐蔽工程验收。
(9)预埋铁件的安放(加工制作不包括在乙方工作内容内)。
(10)严格按照文明工地的要求,工完场清,保持工作面整齐干净,无散落材料。
(二)、模板工程
1、依据工程的结构特点,制定详细的模板施工方案和施工操作工艺,甲方审定后,共同遵守。
2、提供详细的模板工程的材料计划,供甲方审定。
3、严格依照蓝图绘制模板详图,进行模板的制作(木模的制作,木方的刨平、刨直加工,小钢模配制成大模板)、拼装。
4、木工机械的安装就位,操作、保养。
5、甲方提供配制模板用的原材料(胶合板、方木等)、设施料(钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓)、定型全钢大模板到场后的二次倒运、归堆码垛。
6、模板的安装,加固,校正,拆除:
(1)模板的清理、刷油、擦光、模板的嵌缝、粘贴海绵条。
(2)支模所需的各种材料(模板、方木、钢管、螺栓、卡具、扣件、脚手板等)的场内水平、垂直运输,且在工作面上分类整齐堆放。
(3)支模所用脚手架的搭拆。
(4)门窗洞口、预留洞口等模板的制作、安装。
(5)严格按照图纸及规范要求对模板进行就位、加固、校正。
(6)拆除后的清理、刷油及整理工作。
7、模板加工场地、堆放场地及模板安装工作面要按文明工地的要求,原材料、成品、半成品堆放要整齐划一。加工场地、堆放场地及工作面应随时保持整洁做到工完场清。模板加工的余料、刨花、锯沫清理不得超过四小时,并按甲方的要求,清理、堆放。
8、模板安装完毕后的自检、互检、交接检,向甲方报送自检记录,参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收;砼浇灌过程的模板看护,发现问题及时处理,确保工程质量。
9、模板的拆除,清理、起钉、刷隔离剂保护,扣件、卡具、对拉螺栓、螺母等工程完毕后的交库(包括浸油,但不包括刷漆及维修等),方木、模板、钢管等材料的分类堆放、码垛。
10、施工过程中,合理节约材料,及时向甲方提供材料使用情况的报告。对于周转材料的正常损坏、损耗及时向甲方提出补充材料的计划。
(三)、砼工程
1、施工方案和操作工艺的制定。
2、商砼的后台放料、输送管道的布设、安拆,临时运输及施工通道的搭设及拆除。
3、严格按照清水砼的操作工艺进行浇灌、振捣、抹面、覆盖塑料薄膜或麻袋、浇水、养护、修补,精心施工,做好成品保护。
4、含底层地面垫层施工、砼输送的泵管拆接、清理。
5、确保不浪费混凝土,对工作面散落的砼、砂浆及时清理再利用,浇捣混凝土的区域随时保持干净。
6、每次浇捣完毕后,泵管的拆除、清洗,输送泵场地的清理。
(四)、架子工程
1、本工程各楼号的外脚手架均采用型钢悬挑式钢管外架,协助甲方对架子方案进行审查,并向甲方提出合理的建议。
2、架子所需型钢、钢丝绳、钢管、架板(含木板)、扣件、密目网、小孔网、各种卡具进场后的场内二次倒运、归堆码垛。
3、严格按架子的设计方案进行搭设。
4、架子底部按施工方案用胶合板进行包装。负责架管、踢脚板、底层包装板的刷油漆工作。
5、架子搭设完毕后,首先进行自检,自检合格后,书面报给甲方参与甲方组织的检查验收,甲方验收合格后方可使用。
6、使用过程中进行日常检查、维护、杂物清理工作。
7、主体结构工程施工中的架子工作,架子下面的清理、打扫工作。
8、防护栏杆的搭设、四口、五临边的围护、防护工作。
9、主体结构完工后,甲方装修工程要继续使用八层以上悬挑外架,甲、乙双方对外架所用的材料进行清点,办理交接手续,乙方不再对施工外架材料负保管责任。外墙装饰工程分段完成后,乙方负责分段拆除八层以上悬挑外架。
(五)、文明施工
1、保证施工区域、作业面、生活区保持整齐、干净,材料堆放整齐,达到省级文明工地标准。
2、进行文明施工的宣传标语、条幅、横幅的布置挂设工作。
3、负责生产区的场地硬化、地面防护棚搭设。
(六)、其他
1、不包含圈梁、过梁、构造柱、防水、砌体等所有不属于本工程结构件的工作内容。
2、不含施工电梯及塔吊附墙架搭设、等工作内容,若需乙方用工费用另行协商。
4、甲方负责将楼层的定位轴线、标高投测到各层,乙方提供专职人员配合,各楼层的细部放线工作由乙方负责完成,甲方复验。
5、负责乙方所需材料的'进场卸车工作,周转材料退场装车乙方不负责,属于乙方的模板材料、工具装车由乙方负责。
6、为了方便管理,塔吊指挥由乙方负责,甲方付给塔吊租赁费时,需乙方签字认可。
四、采用的设备及工艺方案
1、垂直运输每栋楼采用一台塔吊,一台施工电梯。
2、钢筋制作采用一台钢筋对焊机、二台钢筋弯曲机、二台钢筋切断机、一台钢筋调直机、二台电焊机,一台砂轮切割机。
3、模板0.00以下采用50系列小钢模散拼(用螺栓连接,对拉螺栓处采用P10x系列模板打孔)的方案,0.00以上采用86系列断口式全钢定型大模板施工,梁及顶板采用12mm厚优质双面覆塑镜面竹胶板,顶板模板的支撑系统采用碗扣式(或插口式)加丝座的方案,并配备一台压刨、二台平刨、二台电锯、一台台钻。
4、混凝土采用商品砼,运输到施工现场,现场配备一台砼输送泵、二台布料机布料。
5、施工外架:三层以下采用落地式双排脚手架,从基础垫层开始搭设,三层以上采用型钢悬挑式施工外架方案,密目网防护。
6、各栋号楼层均分二段流水作业,以保证二十四小时不间断施工。
五、合同价款及计算办法
在上述设备配制及方案的前提下,按如下取费单价和结算方法进行结算:
1、基础按地下室建筑面积计算,每平方米壹佰零贰元整(102元/m2)。
2、地下室按其建筑面积结算,每平方米壹佰零贰元整(102元/m2)。
3、地上各楼层按其建筑面积计算(但阳台按其实际水平投影面积计算,计入其所在楼层的计算面积中,不足2.2米高的结构层按其实际投影面积计算),每平方米壹佰贰拾元整(120元/m2,含大模板租赁费)。
4、屋面以上所有不能计算建筑面积的结构构件(如女儿墙、花架梁、装饰构件等),按每栋楼壹万元包干(9#、10#楼共计贰万元整)。
5、工作范围以外的零星计时用工,按技工200元/工日,普工100元/工日计算。对于较大量的合同外工作,乙方同意协商施工的,双方协商单价,不能按零星用工计算。
6、本合同单价是按签订合同时的施工蓝图考虑的,若发生变更,只要不发生建筑面积的增减,无论其结构构件的难易与数量变化与否,取费单价和结算办法不变。但变更引起乙方返工的,甲方应给乙方增加相应的费用。
7、以上单价为不含税价,甲方应付给乙方的净费用,税金由甲方统一缴纳。
8、工人住房租赁费由乙方承担。因现场条件所限,乙方尽量把职工食堂开在场外,如现场考察后,食堂开在外面不方便,甲方将设法在现场给乙方提供条件。工人食堂水电费由乙方承担。
六、结算与付款
1、0.000以上开始付款,乙方应在每月26日前报量,甲方10个工作日内结算完毕,经甲乙双方有关人员签认后,于次月15日以前付给乙方上月结算工程款的85%。主体工程完工两月后,付至结算总价的95%,余款待工程竣工后付清,乙方开具收款收据。若甲方不能按合同付款,则每天按应付款的1另付给乙方资金占用费。
2、在合同签订时,乙方需提供银行帐户(如有变更,乙方法人须出据变更函),乙方收款经办人员必须出据法人委托书,手续齐全甲方给予办理付款手续,否则甲方有权拒付。若甲方付款到乙方指定以外的账户,则为无效付款。
七、双方履行的责任、权利
(一)甲方责任、权利
1、甲方做好现场三通一平,办理施工所需要的各种证件、批件,保证施工期间的需要,为乙方创造良好的施工环境。
2、全面负责现场的施工组织工作,编制施工组织设计和方案,制定工程的生产计划,确保生产均衡性和连续性。
3、甲方向乙方提供施工图纸一套、工程设计变更一式两份,并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。
4、甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方及时提供工程施工中所需要的各种材料,提供的材料必须保证质量合格。对于甲方向乙方提供的不合格材料,乙方有权拒绝使用。甲方还应保证二十四小时(建设单位影响除外,工期顺延)材料随时供应。乙方应提前5日提交材料计划。
5、甲方提供筏板、地下室、楼层顶板模板及配套设施料。标准层剪力墙全钢大模板乙方向甲方提供租赁。
6、甲方负责提供合同规定的塔吊、垂直运输机械、砼搅拌输送机械、钢筋加工机械、木工加工机械及施工用电、用水。其中塔吊、施工电梯、砼输送泵的司机工资由甲方负责。对于设备用电线路甲方派专人经常检查、维修、保养。
7、甲方配备专职电工,对现场用电线路进行布置、检查、维修。乙方未经甲方同意私自接拆电源、开关,违反操作规程者,发生的一切后果均由乙方负责。
8、甲方负责钢筋直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作,其余工作内容由乙方负责完成,甲方提供机械连接的大扳手等工具。
9、甲方负责现场施工的安全管理工作,对乙方施工人员要进行进场前安全教育,宣传正确使用安全三宝,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及处罚处理。
10、甲方现场制定的管理制度,在不违反合同的前提下,乙方应遵照执行;甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务,乙方应努力完成。若乙方逾期不能完成施工计划,甲方根据施工整个过程进行客观公正的分析,责任方承担相应的责任。
11、甲方协助乙方处理施工过程中发生的安全事故(费用由责任方承担)。
12、甲方协调乙方同公安、劳动等社会部门的关系,对于同这些部门发生的费用由责任方负责(暂住证由乙方自行办理)。属于甲、乙方各自行为(或内部职工行为)造成的损失或责任,责任方自理。
13、甲方按省、市有关规定协助乙方办理务工许可证、计划生育有关证件手续,费用由乙方负责。
(二)乙方责任、权利
1、乙方进场应具备以下条件
(1)有营业执照,编号:
(2)有资质证书,编号:C。
(3)有进场人员花名册,及特殊工种上岗证书。
(4)保证合同人数及技术水平,合同初定进场人数为240人。
(5)乙方人员均需乙方正式编制员工,并按时支付员工工资,在甲方按合同付款的情况下,因拖欠造成的一切后果均由乙方负责。
(6)严禁使用童工和体、智残缺工人。
2、乙方施工人员进入施工区域,必须按甲方要求的质量、安全、文明施工和进度要求组织施工。同时乙方不能转包工程,否则,甲方有权终止合同。
3、乙方应遵守甲方的规章制度、地方法规及国家法律。
4、乙方在施工前应熟悉图纸,存在问题应及时向甲方提出。
5、乙方在施工前应根据合同协议条款,认真编制作业指导书及质量安全措施,在施工中严格按规程、规范施工,服从甲方、监理监督检查,做好施工的自检、交接检、专检工作,发现问题立即纠正,并按要求做好质量记录。
6、乙方应根据总工期要求向甲方提出月旬作业计划,并提出工期保证措施。
7、乙方应根据总工期要求及甲方批准的月计划,提出材料、设施等需用计划,由甲方审核备料。
8、乙双方对进场职工进行安全教育。乙方在工作中或接受其它任务或甲方提出整改,应无条件服从,不推诿、拖拉。
9、乙方应按省、市进城务工有关规定,办理务工、计划生育、人身意外伤亡保险等手续。
八、大模板租赁
1、甲方向乙方提供设计模板所需的工程图纸及其它资料,并向乙方作书面技术交底,模板设计方案完毕后交甲方审核签字,进场后甲方按国家有关规范进行验收,合格后方可使用。
2、乙方提供的模板如不符合质量标准,应予以修复或退换,如甲方提供的技术资料或工程图纸有误以及变更,导致乙方不能按时供货或不符合质量标准,其责任、损失均由甲方负责。
3、模板进场前甲方应及时解决模板堆放及拼装平台专用场地,进、出场时甲方要积极组织协调相关事宜(包括塔吊配合卸车、码放等)。租用的全过程甲方要协助大模板的保管,无乙方签字许可,不许外运。
4、租赁物在租赁期间由乙方负责维修和保养,由乙方原因造成损坏,乙方负责;由于甲方的原因导致的模板改制或损坏要照价赔偿;甲方应向其他有关配合单位交底,防止模板的损坏,由于第三方原因导致的损坏,甲方负责赔偿。
5、由于非乙方原因导致的工程停工20日以上,大模板租赁费另按每日1.30元/m2 (梁模板、异型模板每日按2.5元/m2)支付;若停工三十日以上且近期确无复工希望,甲方可付清本工程预计租赁费总额,要求乙方将模板改造调往其它工地使用,乙方在收到甲方的预计租赁费总额后不再计取每日1.30元/平方米的租金。复工后乙方应将大模板调回,甲方再次使用模板的改造费用,甲方承担二分之一。
6、乙方向甲方不收取大模板租赁押金。
九、质量与验收
1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下,乙方的施工应达到如下质量要求:本工程必须是优质结构,结构示范工程、确保达到省级文明工地、召开西安市或省级现场会,若因乙方原因(出现安全、质量等问题),没有达到上述结果,乙方应承担责任,并赔偿甲方为创建省级文明工地、结构示范工程所付出费用。
2、甲方对乙方进行全过程跟踪质量检查和验收,乙方承包范围内的分部分项工程的合格率必须达到100%,允许偏差项目合格率必须达到85%以上,优良率必须达到80%。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方根据合同发出的指令施工,应随时接受甲方、工程监理的检查和验收,发现问题应及时进行整改,并承担由于自身原因导致返工整改的费用。
3、在合格的全钢清水大模板的前提下,乙方施工的主体部分必须达到清水砼的效果,即达到不用抹灰直接上腻子的效果,否则结构部分发生的抹灰费用由乙方负责。
4、如施工质量达不到约定条件部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,直到符合约定条件。因乙方原因,不按施工图预埋铁件、预留插筋、孔洞,由乙方承担违约责任,负责返工和返修材料、人工费用。
5、为实现长安杯目标,乙方成立QC小组,创建两项QC科技成果。
6、如乙方不能按国家建筑规范和甲方要求施工,分部分项工程质量存在严重问题时,甲方可采用警告、处罚要求撤换有关人员等方式限期整改,若仍未见效,甲方有权终止合同,乙方承担违约责任,罚总承包费用的30%,并限期三天内退场,乙方任何人不得滞留甲方场所。甲方对乙方已经实施过的成品质量达到合同要求,可按合同价款予以办理。
十、工程施工进度
根据甲方的施工组织设计,并按现场实际情况经双方商定的形象进度实施。正常情况下,标准层平均每月不少于四层的进度,若工程进度达不到要求,是乙方的原因,乙方要承担责任,每日按1000元承担违约金;工期提前一天,甲方应奖励乙方500元;非乙方原因造成的工期拖后,工期顺延,乙方保留因窝工索赔的权利,因不可抗力因素除外。
十一、安全和治安
1、甲、乙双方共同签订《劳务分包安全生产管理协议书》,并作为合同附件。
2、甲方在施工中提供安全工作设施、料具(除自备安全用具外),安全设施搭建已包含在承包单价内由乙方完成。
3、甲方负责现场施工的安全管理工作,对乙方施工人员进行进场安全教育。宣传正确使用三宝,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位必须设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。
4、乙方进场时应协助甲方做好进场前安全教育。进入现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加防范,系好安全带。室外高处作业操作前首先检查脚手板是否安全,是否牢固等。如发现不安全因素,乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。在专人动用简单机械电锯、电刨、砂轮机时,要注意用电设施的接线是否正确、安全,电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作,严禁私拉乱接电线。在模板支拆过程中,注意自身及他人安全,防止模板、卡子、扣件及穿墙螺栓等材料坠落伤人。甲方借用乙方人员干合同以外的工作,乙方人员的安全由甲方负责。
3、乙方人员在施工操作中,不按安全规范进行施工,违章作业所造成的一切安全事故,乙方负责解决并承担全部费用,甲方应给予必要的协助;由于非乙方自身的原因而引起的安全事故,甲方解决并承担全部费用,乙方应给予必要的协助。在施工中未按安全操作规程造成事故的,应分析责任,由责任方负责。
4、若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其它法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目部综合治安合同的处罚条款。
十二、文明施工与工完场清
1、乙方必须保证在自己的责任区和施工范围内达到省级文明工地的要求。
2、乙方必须做好文明施工,进场必须统一服装,统一安全帽,管理人员安全帽颜色为红色,安全员安全帽颜色为黄色,工人安全帽颜色为蓝色。严禁打闹、吵架等不文明现象的发生,违者按甲方有关规定处罚。
3、工完场清与文明施工要求。乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工完场清料尽。任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,分类堆放。施工现场,要做到随手清,要把所有的材料堆放在指定的地方。对于不使用的材料应及时退还甲方,以免造成材料积压、浪费等现象。拆完模板应及时清理、刷油,以便下道工序再用。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区,保持作业面及生活区整洁卫生,要达到省级文明工地标准。
十三、材料的管理
1、乙方向甲方提供纯劳务服务,除了乙方自备的机械和工具外,其余所有的施工工具、材料、安全防护用品均由甲方负责提供,乙方领用,施工过程中甲方对乙方的使用行使管理权。
2、乙方自备的机械、工具及劳保用品:
①移动配电箱及其电缆、振动器、振动棒、手提电锯、手提电刨、角磨机等机械。
②主体结构施工的木工、架子工、钢筋工、砼工四工种的操作工人随身携带的榔头、扳子、钢卷尺、吊线锤、手锯、手钳、手斧、扎丝钩、刮尺、刮杠、铁铲、铁抹子等工具。
③雨鞋、安全带、安全帽、电焊手套、眼镜等劳保用品。
3、甲方向乙方提供一间现场办公室和一间牢固的材料库房。
4、乙方应确保科学、合理和节约地使用施工材料,应对材料的节约使用提出具体管理方案,不得随意乱锯木方、模板等。对工程中所使用的木方、模板、铅丝、铁钉、粘贴胶带等材料,应有一个合理的使用限额消耗量,甲乙双方应本着实事求是、科学合理的原则,共同测定使用限量,以确定材料消耗,并签订材料管理协议。
5、甲乙双方的工长应对各施工层低值易耗品材料进行比较准确的定量,甲方工长根据定量签发限额领料单,乙方工长在上面签字,甲方库管人员凭签字后的领料单每层发放一次材料。如果乙方使用时管理不当,因浪费而造成的材料不够用,追加的材料甲方按进价调拨给乙方;如果乙方严格管理、精打细算节约了材料,甲方可对乙方给予适当的奖励。在施工的过程中若发现材料的定量不当,甲乙双方的工长都有权提出修改定量,但必须根据现场的实际情况做出更科学、准确的定量。绑扎铅丝的使用亦按照此条的规定执行。
6、甲方的材料管理应该是过程控制,对于当时发生的问题必须当时解决或处理,以真正达到合理使用材料节约成本的目的。不得在施工完毕后对乙方进行材料方面的处罚或扣款。乙方必须在施工过程中及时的配合甲方的管理。
6、模板、木方等较大型的材料的管理。
(1)乙方必须按甲方的交底合理使用。
(2)杜绝野蛮施工,乙方在施工的过程中必须珍惜材料,不得随意抛、摔、和乱锯。
(3)施工时,剩余的材料必须清理干净,码放整齐并及时利用。
(4)甲方的主管工长对乙方的使用进行过程控制,若发现乙方可能造成材料浪费的行为,甲方可视情节给予处罚。
(5)由于材料自身的质量问题(如钢模板、丝座的焊点不牢固、木方变形等)或正常使用造成材料损坏的(如竹胶板周转几次后的损坏),乙方不承担责任,但必须及时向甲方反映情况,并将损坏的材料集中码放整齐,甲方应视损坏的情况决定修复或更换。
7、对于钢筋机械、木工机械等应专人专机,安装完毕由双方共同验收合格后,交乙方保管、使用,并负责日常保养维修,由于使用不当造成损坏的由乙方负责。架子车、灰浆车、水管和不属于乙方自备的工具、用具等由乙方向甲方借用,丢失或损坏应按原价赔偿。
8、较大的施工工具、电动工具的管理。
(1)较大工具(如钢筋剪、管钳、大扳手、大锤)由乙方管理人员在甲方签字领用。
(2)使用过程中正常损坏的,乙方要及时交给甲方,甲方负责修理,乙方不承担费用;但属乙方人为损坏的,修理费由乙方承担。
(3)由于乙方的原因而丢失的乙方照价赔偿;对于乙方领用的工具,甲方在未得到乙方同意的情况下,不得调用出场,由于非乙方原因而造成丢失的乙方不负责任。
(4)甲乙双方应共同管理,爱护一切工具、设施、设备。
(5)所有的领用工具、电料因正常损坏或老化无法再使用的,乙方应报请甲方作报废处理,费用由甲方承担。
9、扣件、U型卡、型卡等小型钢化周转材料的管理,由于这类材料具有易散失性,为加强管理,甲方只能向乙方指定的管理人员发放,乙方的管理人员签字领用和保管。归还时应整洁,扣件螺杆清丝刷油。正常损耗扣件按3%,U型卡、型卡按5%,其余部分应全部如期归还,超损部分由乙方负责原价赔偿。乙方在施工时应对材料的领用严格管理,必须做到工完场清,不得让材料散失在垃圾或打入砼中,并不得人为造成材料的损坏,如造成丢失、损坏由乙方负责。
10、乙方若发现其他人偷窃工地材料和破坏工具、设施、设备的行为应立即向甲方反映并协助甲方处理
11、因材料问题而发生的甲方对乙方的扣款或调拨,必须由乙方的现场总负责人签字方才有效。
十四、其它约定
1、结算和付款是双方工程管理中十分重要的环节,双方应高度重视,若甲方不能按时办理结算或付款,即构成单方违约,造成因乙方不能按时向其班组工人发放工资而引起的停窝工损失,乙方保留向甲方索赔的权利。
2、甲乙双方在施工过程中若发生甲方对乙方调拨、罚款或乙方向甲方提出索赔等问题,不能超过合同的范围和违反国家法律法规,双方应本着实事求是、公正合理的原则办理有关处罚或签证的手续,而且必须经过双方的现场负责人签字才有效。材料实行过程管理,存在问题必须当时解决,甲方不得在完工以后对乙方进行材料方面的扣款。
3、罚款是一种迫不得已的管理手段,而不是目的,对与乙方在施工过程中有违反合同的事,甲方应先签发工作联系单或整改通知提出整改,若乙方不能按时有效的整改,甲方可以对乙方给予适当的处罚。处罚必须遵守及时性、公开性、公正性三原则。及时性要求当时发生的问题立即(或二日内)做出书面处理并以双方代表签字有效(逾期无效);公开性是要求罚款要公布以起到教育的目的;公正性是指罚款数额适当,能起到教育的目的即可,不能违反合同和违背国家有关政策、法规的准则。
4、高层施工进度的管理关键在于施工机械,特别是塔吊的管理,为加快进度,科学合理的利用塔吊及其它机械,甲方应授予乙方对塔吊等机械使用过程的管理权,让机械的使用服从于乙方的要求。
5、为保证质量、加快速度,必须保证工序的按时交接,甲方的管理人员必须过程控制、跟踪检查、及时验收,同时甲方应保证工程监理人员的验收应不分昼夜的随工序跟进,不要出现检查滞后和验收滞后的现象。
6、甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理,双方都应做到文明行为、文明语言、互相尊重。
7、甲方应给乙方员工营造整齐、卫生的生活环境,尽可能给乙方的员工提供生活上的便利;甲方有事需要乙方协助的,乙方应力所能及协助。
8、本合同末尽事宜,可通过友好协商解决或签订补充协议。补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。
9、在实际施工过程和执行合同的过程中有可能出现的有争议的问题,双方应本着公正、客观、平等、相互尊重、相互理解、相互支持的原则,通过友好协商解决,或由人民法院裁决。末尽事宜按合同法有关条款执行。
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签字、盖章后生效,结构工程完工,结算付款完毕后自行失效。
甲 方:(公章) 乙 方:(公章)
甲方代表人: 乙方代表人:
联系电话: 联系电话:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
合同签订日期: 年 月 日
签订合同双方:
甲方承包人:
乙方承包人:
兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工,为了确保质量、安全意识的重要性。经甲、乙双方认真磋商,达成以下条款:
1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。
2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底,加强对乙方生产质量的`检查和监督。
3、甲、乙方在施工过程中,应相互采纳合理化建议,乙方必须服从甲方工程量有效合理安排,做好一切工程合理调配。
4、乙方任务范围:所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。
5、乙方必须做到工完场清,不留遗物。所有前场材料完工后,清理到后场,保证脚手架上,施工场地无杂物。即保持现场整洁。
6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。
7、承包价格:
8、资金安排:平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付(含平常生活费),余款在次年年底一次付清(即20__年底)。
9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。
10、乙方在施工过程中,坚决杜绝打架、斗殴事件,坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算,并清退现场。
以上事项希望甲乙双方严格执行,本合同一式二份,双方各持一份,双方签字后即为生效。
甲方代表:
乙方代表:
甲方:______________________
乙方:______________________
一,工程位于____________市______区______电厂。
二,总工程量为___________平方米。
三,工程承包形式为总承包。
四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五,工程追加元的设备调遣费。
六,工程自___________年____月____日为开工,至___________年____月____日为竣工。
七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八,工程所用的混凝土标号为30,所用材料必须符合规范要求。
其中工程所用水泥必须为国家免检的42.5普通硅酸盐水泥。
九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。
十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一,本合同如有未尽事宜,按和执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:______________________乙方:______________________
___________年____月_____日
甲方: (发包方) 乙方: (承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.承包项目及工程量
2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20_及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20_并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2. 乙方承包内容:
1.水电开槽、布线、穿线、埋槽
2.所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3.水电施工的穿墙、打孔、切割
4.开关面板安装
5.小五金、马桶、的安装
6.后期灯具的安装
第六条 工程结算方式,按实结算、总价结算元/平米(套内面积)
第七条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
甲方:(承包方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的'范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)
第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
第五条甲乙双方的基础工作第六条 工程进度计划第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)
第八条人事同价款及其调整
第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条工程验收
第十一条决算
第十二条保修
第十三条争议处理
第十四条违约责任
第十五条双方约定的其他内容
第十六条本合同一式__份,当事人各执__份。
本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为明确甲乙双方的'权利和安全经济责任,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商同意签定本合同。
一、工程名称:新城第一社区6#楼;
二、承包范围:塑钢窗制作及安装;
三、承包方式:包工包料;
四、承包价格:以每平方米190元承包给乙方,按实际面积计算;
五、工程质量:按设计要求达到合格工程;
六、合同工期:自 年 月 日至 年 月 日,工期50天;
七、双方责任:甲方提供指定型材(康瑞达80绿,玻璃5+10+5,钢衬,锁轮:三力牌),所有检验报告及合格证由乙方提供,乙方按合同期要求负责施工,如不按甲方要求延期施工,后果自负。
八、付款方式:乙方按计划材料提供给甲方,分期付款,乙方工资按施工进度支付;
九、安全责任:在制作和安装过程中,发生的一切意外事故,所造成的一切经济损失和法律责任,全部由乙方负责承担(甲方不承担一切费用);
十、本合同一式两份,双方各执一份,甲乙双方签字后生效,未尽事宜,另行协商。
甲方:
乙方:
年 月 日
甲方: 乙方:
甲方现将圣保罗新型材料有限公司工业园厂房A栋基础工程,经甲、乙双方协商,将该工程基础人工挖孔桩由甲方发包给乙方施工。具体事宜如下:
一、施工范围:乙方施工范围为圣保罗新型材料有限公司工业园厂房A栋孔桩基础(包括人工挖孔桩、浇灌孔桩护壁、浇灌孔桩砼)。
二、施工工期:年月 工,工期天。停电停水、下雨及其它特殊情况造成停工的不能计算工期。
三、工程质量:达到检验合格。
四、工程量计算方式:按图纸和设计变更施工,与实际验收工程量为准,孔桩方量按桩径加护壁每边加15cm和实际验收深度的砼计算工程量。(如:0.900m的孔径方量计算式:
3.14*0.6*0.6*高+孔桩扩大头部份)。
五、工程造价:包工包料每立方计人民币$叁佰叁拾伍元正(¥335.00元)。本工程除工程人工材料,其中施工现场三通一平、其它(水、电安装费、建筑公司挂靠费、检测费)费用和税收均由甲方承担。
六、付款方式:
1.孔桩浇灌时甲方应付给乙方工程总价的30%工程款。
2.孔桩全部浇灌完成后甲方付给乙方工程总价的50%工程款。
3.孔桩动测合格后,三天内甲方将余款的20%付清给乙方。动测费用由甲方承担。
七、本合同条款甲、乙双方必须共同遵守,如单方违约,违约方必须承担工程总价的20%违约金。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,贰份合同具有同等的法律效力。在施工过程中,出现安全事故由此发生的任何费用由乙方负责,与甲方无关。
九、根据本工程地质勘察报告地下水比较丰富,特别在沙砾层会遇到而容易产生流泥、流沙现象时补人工工资计人民币$壹佰捌拾元正(¥180.00)。护壁加强钢筋由甲方承担,同时工期延期。
十、末尽事宜,甲、乙双方协商解决,合同自签字之日生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
发包人:____ (以下简称甲方 )
承包人:脚手架班组 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法 规规定,甲乙双方遵____等、自愿、公平和诚实信用原则,协商一致,甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工,为明确双方权利和义务,订立本合同,双方共同遵守。
第一条 工程名称:
第二条承包范围:甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。
第三条 架子类型: 式钢管脚手架。
第四条 承包方式:包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。
第四条 合同价款及结算方式: 1的全部工作内容按 元平方米(建筑面积)结算,此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。
2、现场签证发生后,必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效,否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的,甲方有权在结算中视为无效。
3、结算依据:包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单,且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章,否则无效,乙方自行承担相应后果。
第五条 付款方式:
1、按月乙方已完工程量付 %;
2、工程完工付 %;
3、 甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %(注:乙方领取该笔款项时,需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单);
4、剩余 %作为本工程的保修金,在保 修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起________年)届满后____日内无息支付。在付款时,乙方必须提供所有工人和乙方,签字捺印的人工工资发放证明,否则甲方 有权拒付承包费。
第六条质量标准:本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注:必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。
第七条 工期:
一、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完工,乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求,具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。
二、乙方应根据自己的承包范围,合理安排劳动力计划,严格执行进度计划,确保按时完工。
第八条 安全施工:
一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按G59《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施,承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。
三、进场前,乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等,乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况,乙方应承担由此产生的一切责任。
四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系,由乙方承担相应的法律责任,与甲方无关,甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。
五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作,否则后果自负,如甲方每发现一次,视为乙方违约,需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。
六、架体经验收合格后甲方使用时,乙方应向甲方做好明确安全交底。
七、在施工期间,乙方应在现场设置警戒线,并设专人看护。
八、乙方应定期对架体进行检查及维护,如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为,应及时报甲方,甲方根据实际情况给予乙方办理签证。
第九条 甲方义务:
一、甲方代表 ,联系电话: ;监督电话:
二、甲方负责工程施工的管理工作,对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。
三、向乙方进行施工质量、安全技术交底,并提供相关资料。
四、按合同约定付款。
第十条 乙方义务:
一、乙方代表 ,联系电话: ;联系地址: ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址,一经送达即视为乙方收到。
二、严格服从甲方统一管理。
三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工,在合同约定的工期内完工,确保工程质量一次验收合格符合甲方要求,并按标准和规范自检工程质量,接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。
四、按甲方要求的时间和方式,及时上报:
1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;
2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;
3、施工进度安排和用工计划报表;
4、甲方要求的其他资料。
五、做好安全防护工作,并对施工人员进行安全及教育交底,确保施工安全,接受甲方管理,杜绝伤亡事故的发生。
六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施,机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定,确保施工现场文明、规范。
七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方,如延期报送结算资料或资料不全,由此产生的后果由乙方自行承担。
第十一条 材料、机具供应:
一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊),龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备,费用由乙方自行承担。
二、甲方提供的材料,乙方必须合理并节约使用,不得出现浪费现象,如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款,乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。
三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划,否则造成工期延误的,乙方承担相应的违约责任。
第十二条 违约责任:
一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准,每延误 壹 天,乙方承担违约金 元,累计延误超过天,除承担违约金外,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。
二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误,甲方有权采取包括终止乙方合同,乙方无条件退场等一切断然措施,且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算,余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的,乙方仍需承担实际损失。
三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求,乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变),并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕,甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复,由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除,乙方无条件接受。
四、乙方施工应确保不发生安全事故,每发生一次,乙方需承担元违约金。
五、乙方必须做到文明施工,负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生,否则视为乙方违约,需向甲方承担每次元违约金。
六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为,视为乙方违约,并向甲方按元次支付违约金。甲方支付乙方承包费后,乙方未及时支付班组人员工资,导致严重后果的,乙方应承担民事责任和刑事责任。
七、甲方未按照合同约定支付承包费,对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。
第十三条 其他:
一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验,乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求,应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求,并承担由此造成的一切费用和损失。
二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放,并承担其清理费用。
三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。
四、施工中不便计算工程量,以零工形式办理签证的,技工每工日 元,普工每工日 元。
五、本合同签订后3个工日内,乙方向甲方交纳 元履约保证金,保证金的退还方式:
六、乙方不得向甲方管理人员贿赂,不得私自请甲方人员吃饭、送礼,一经发现,视为乙方违约,乙方需按贿赂金额的 倍向甲方支付违约金。
七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂,或以其它理由向乙方索取财物等,乙方可拨打监督电话举报,一经查实,甲方将给予乙方适当奖励。
第十四条 争议的解决: 本合同履行中发生争议的,双方友好协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十五条 合同效力:
一、 合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。
二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效,其他印章加盖一律无效。 甲 方: 乙 方: 项目经理: 工程承包人: 电 话: 身 份证:________年____月____日________年____月____日
我单位______楼新建工程,按照已办理招标申请,并报经省(市)招标办批准,决定采用公开招标方式,择优选定施工单位,现将本工程的招标事宜及有关要求说明如下:
1.工程概况
1.1工程名称:______楼建筑工程
1.2建设地点:______市和平路______号
1.3计划批准机关:______市计委文号______计基____________号
1.4勘测单位: 市建筑设计院,,级别甲级
1.5设计单位: 市建筑设计院,级别甲级
1.6招标代理单位: 市 建设工程招标代理中心,级别乙级.
1.7资金来源:自筹,已到位资金15万元
1.8建筑面积:300平方米
1.9工程结构概况
本工程类别为四类土建,安装工程,结构形式为框架,砖混,层数为三层.总高度7.2米,基础形式为钢筋混凝土独立基础,钢筋混凝土条形基础。
1.10工程建筑概况:外墙:水泥砂浆面上刷墙漆;窗:铝合金推拉(平开)窗;内墙:混合砂浆上刷外墙涂料;门:一层外门为防盗门,其他为榉木板门;屋面防水:刚性与柔性防水结合。
1.11工程主要使用功能:商住楼。
1.12施工图设计及设计资料:施工图设计资料齐全。
1.13施工现场四通一平情况(包括地理、气象、地形、地质、水文、水源、供电、物源、通讯、交通运输及可供利用的旧建筑物等情况)
1.14采用新技术、新材料、新设备和特定材料设备,以及对防水、防腐、防污染、地下、水下特殊工程施工的要求。(无)
1.15大中型工业、公共建设项目用电线路、管道和设备安装工程,高中楼装饰装修工程,另列工程量清单;(无)
2.招投标有关事宜
2.1招标范围
本工程招标范围为下列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑩项中的第②③项内容。
①大型土石方工程,
②基础施工
③土建工程
④给排水、电气安装工程
⑤设备安装工程
⑥装饰工程(系指二次装修工程)
⑦采暖、通风、电视、电话、除尘工程
⑧附属建筑物工程
⑨构筑物工程
⑩拆迁、四通一平工程。
2.2承包方式
本工程按中标造价,以包工包料的方式进行承包。
中标单位不得将工程倒手转包,否则取消该单位对该工程的中标资格,由建设单位报经省(市)招标办批准后从未中标单位中选定一单位承包。
2.3投标报价:
各投标单位根据工程情况、建筑市场行情,以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价。
工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制;
工程量清单工、料、机计价参考______市建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息;
工程量清单计费参考X省公布的建设工程取费率,各企业报价按自身实力确定。
2.4工期与质量要求
2.4.1工期要求:本工程要求在某些方面______年_____月_____日开工,总工期按建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》编制确定。要求投标单位按定额工期适当提前的原则自行确定投标工期,并具体明确投标工期日历天数。
2.4.2质量要求:中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求,工程竣工时必须达到优良工程质量标准;为了达到目的优良工程标准,中标单位必须委派Ⅱ级以上项目经理任项目负责人,工程师以上人员任技术负责人(或具有5-8年以上施工经验的人员或助理工程师任技术负责人,具有5-8年以上施工经历的人员(或类似具备工程施工经历的人)任施工员。
2.5投标须知
2.5.1关于投标书的编制与投送
2.5.1.1标书必须具备下列内容;投标书一式三份,商务标一正本二副本,技术标不分正副本。
(1)封面:包括招标项目名称、投标单位名称、法宝代表姓名、填报日期。
(2)投标书目录
(3)投标书汇总表,加盖单位和法人代表印鉴
(4)投标书综合说明:包括:①投标书编制依据;②投标报价依据,优惠条件及各项费用计算说明;③本单位基本情况(包括企业资质等级、职工人数、经济技术、管理人员、资产资金、技术设备、施工经历、近两年工程质量、安全、文明施工情况等)。④对招标书有关要求的答复及对合同主要条件的确认⑤其他需要说明的事项。
(5)投标报价:以工程总报价为准(大写)
(6)施工组织设计,内容包括:①施工方案、施工方法;②保证工程质量、安全、文明施工的主要措施。③施工进度计划及保证工期的主要措施。④选用的主要施工机具设备及进出场计划⑤劳动力需用量及进出场计划。⑥施工总平面布置图图⑦其他需要说明的施工技术问题等。
(7)施工组织机构。包括:项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量安全员、资料员及其他经济技术管理人员名单及其资格证书复印件。
2.5.1.2投标单位必须按本招标书和设计图纸、资料认真编制招标书,密封后于______年_____月_____日上午8:00-8:30时送达招标单位,招标单位按技术标和商务标分别集中包装贴上密封条,并经各招标单位代表在密封处签名后,交由招标单位纪检监察人员按机密文件保存。
2.5.2关于招标答疑与现场查勘。
2.5.2.1本工程于_____月_____日9:00时,招标单位在现场组织现场查勘。
2.5.2.2本工程于_____月_____日15:00时,在招标单位进行招标答疑。请各投标单位对招标书和施工图中不清楚的问题,统一以书面形式提出,招标单位将会同设计单位书面答复。
2.5.3关于招标答疑与现场查勘
2.5.3.1评标组织
本工程由招标单位、项目主管部门及邀请的经济、技术专家、其他人员组成评标委员会或评标小组。
招标办、公证部门及招标单位的监察部门的代表负责开标、评标、定标全过程的监督工作。
2.5.3.2开标时间
本工程定于______年_____月_____日10:00时在X市招标交易中心开标,请各招标单位法人代表(或法人代表委托代理人)及相关人员(不超过3人)按时参加会议,不得迟到,也不得无故中途退场。
2.5.3.3评标原则
在评标中坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的原则,力求标价合理,工期适当,质量可靠,技术先进,方案可行。
2.5.3.4评分原则及毫不相干办法
本工程采用______市招标文件中的计分评标办法,对报价(或优惠条件)、工期、质量、施工组织设计,企业实力与信誉等方面进行综合后评分,计算出各投标单位的总分,得分最高者为中标单位。
如有两个单位并列第一的,以投标报价得分者为中标单位。
2.5.4关于无效标书的规定
2.5.4.1标书逾期送达。
2.5.4.2投标书未按规定密封.
2.5.4.3投标书未加盖单位和法人代表印鉴。
2.5.4.4投标书未按招标书要求编制或字迹辨认不清的。
2.5.4.5投标单位法定代表人或者其委托代理人未参加开标会议。
2.5.5关于投标纪律
参加本工程的各投标单位必须遵守下列纪律规定。
2.5.5.1不得哄抬标价、不准串通投标。
2.5.5.2不得虚报企业资质等级及其他有关资料情况。
2.5.5.3不得与招标方有关人员勾结,排挤其他投标单位的公平竞争。
2.5.5.4不得扰乱招标会场秩序。
2.5.5.5招标单位人员和评标小组成员不得作为投标单位的代理人参与投票活动。
2.5.5.6本工程招标投标整个活动中,各有关人员必须有忠于职守,廉洁自律,不得有徇私舞弊行为,更不得有行贿、索贿行为。
凡有违反上述纪律的行为,严格按建设部《建设工程招标投标管理条例》的有关规定进行处罚。
2.5.6.其他事宜
2.5.6.1投标单位领取招标书和其他有关资料,应向招标单位交纳投标保证金1000元。投标单位在投标书送截止时间前放弃投标的,其交纳的保证金于工程中标通知书发出后7日内退回;中标单位交纳的保证金于签定合同后七日内退回;投票单位在投标书送达截止时间后退出投标活动的;中标后逾期或者拒绝签订合同的,其交纳的保证金不予退回。
2.5.6.2投标单位中标后,在七天内凭中标通知书与建设单位签订工程承包合同,其合同条款应根据招标书、中标单位投标书的内容及有关规定,由合同双方当事人协商确定。
2.5.6.3各投标单位的投标费用自理,无论中标与否,建设单位不承担任何补偿费用。
3.合同主要条款
4.本招标书中未尽事宜,按国家、省、市和建设工程施工招投标和有关规定执行。
招标单位:______房地产开发公司
招标代理单位:______招标代理中心
______年_____月_____日
甲方:乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《北京市建筑市场管理条例》及其它法律规定,双方达成如下协议:
一、合同主要内容
1、甲方将形式承包给乙方承做。
2、工程总造价:人民币大写:
3、工程工期年日起至年日。
4、工程付款方式列下表:
注:①增项款与第三次工程款一次付清
②只有尾款付清后,公司才给予办理保洁、维修、开具发票等有关手续。
③本工程质量保证金为工程总造价的3%。工程若无质量问题,半年内付清。
5、工程保修期:壹年
二、合同细节说明
1、甲方工作
①开工前,甲方对乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等用品规格及尺寸、并说明使用注意事项,办理施工所涉及的申请、批件手续。
②甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理工程验收、变更、登记手续。甲方其他人对工程及乙方单调均需通过甲方代表与乙方接触。
③负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。
④如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
⑤协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
2、乙方工作
①组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必须甲方审定并签字认可。、
②严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算
③施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
④工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、工期
①因甲方未按约定工作,影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的,应付误工费。
②因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
③因设计变更或甲方原因造成停水、停电、停气及不可抗力的因素影响,导致停工4小时以上(一周累计计算),工期相应顺延,因此造成乙方和误工费用由双方协商解决。
4、工程质量及验收
①工程竣工后,甲乙双方以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为准进行验收。
②甲、乙双方应及时办理隐藏工程和中间工程的检查,乙方可自行验收,甲方应予以承认。
③由甲方选购的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。
5、变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目,必须及时与乙方代表联系,在签订变更后方能进行该项目施工。由甲方私自更改施工内容所引起的工切后果,甲方自负,给出乙方造成损失的,甲方还应赔偿;由乙方私自更改设计图纸及甲方意图而造成的损失,由乙方承担,工期不顺延。
6、结算
工程竣工验收后,乙方提出工程并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在3日内结算余款。
7、争议或纠纷处理
①本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
②当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。
10、违约责任
本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将给出对方工程预算总造价5‰的违约金,并承担由此而产生的其他经济损失。
11、附则
①本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
②本合同履行完成后自动终止。
12、补充条款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日________年____月____日
甲方:________________法人代表:________________
乙方:________________法人代表:________________
甲乙双方经友好协商,本着互利互惠的原则,依据《________》以及相关国家法律、法规,就花池护栏工程制作安装达成如下协议:
一、工程范围和工作内容
1、工程名称:________________
2、工程范围:工程护栏的制作安装施工。
3、工作内容:乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求,完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期
本工程项目工期为________日。自________年________月________日至________年________月________日。
三、工程价款及付款方式
(一)工程价款
以上工程造价共计:________________元大写:________________元整
(二)结算方式
工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
五、施工要求:
护栏高度65?M;立柱为5_________5方钢,2m一个,底部加预埋件,水泥浇筑;其余部分为3_________3方管,栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底,黑漆罩面。
六、本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜双方协商解决,解决不成,经法律途径解决。
甲方:(签章)________________乙方:(签章)________________
负责人:________________负责人:________________
代理人:________________
________年________月________日
甲方
乙方
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包常德市光荣路水谢花城北城宁波海鲜酒楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以常德阔达装饰公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以常德阔达装饰公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以材料出资,所需材料为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。
2.乙方以现金出资,占 %。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。
六、权利与义务
1.合伙期间的财务由甲乙双方共同核算,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意方可支出与进帐;
2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
七、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方 乙方
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同:
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程承包范围:按基础施工图及首层施工图土建部分承包
四、 工程承包内容:乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算。
五、 工程承包形式:包人工、材料、机械设备。
六、 工程工期:合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,(拆除原有建筑物的工期不计在内)。
七、 工程造价:
八、 工程付款方式:
1.合同签订后,甲方支付乙方备料款: 元整,(¥230000.00元)。
2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款: 元整,(¥230000.00元)。
3.全部完工后,甲方支付乙方工程款: 元整,(¥110000.00元),余下的¥ 元作为工程保质金,无质量问题,满一年后10天内付清。
九、 甲乙双方责任:
1.甲方责任:
① 按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期。
② 甲方做好进场施工前的三通工作。
③ 甲方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责。
④ 甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
⑤ 甲方负责水电接点到现场30米内。(电用量30千瓦以上)
2.乙方责任:
⑥ 严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容。
⑦ 负责购买工人劳动保险。
⑧ 不能无故拖延工期。
十、 竣工验收:本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过。
十一、 本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
为了加强双方互相合作,明确甲乙双方责、权、利、经双方协商,特签订如下条款,作为该工程施工承包合同的依据。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
第二条 承包范围
2.1本工程桩基完成后,从浇捣基础垫层至屋顶水箱及屋顶瓦片安装的所有泥水工作业,主要包括混凝土浇注及养护、墙体砌筑、室内外墙体粉刷(室内顶棚不粉刷,但暗角必须做平整,符合规范要求)、楼地面找平、楼梯找平等施工图纸内所有的泥水项目在内。
2.2本工程施工图纸中所有需用零星构配件浇捣、养护、安装、零星预制品构件和安装、砼保护层水泥砂垫块制作和安装都在承包范围内。场内排水、砼主体养护、内外墙粉刷养护、以及所有场内建筑垃圾清理工作等全部由乙方总包。
2.3乙方各分项承包内所有职工劳动保护用品及安全帽、雨衣、且夜间施工餐费及工人住宿,一切由乙方自理。甲方应提供3间约45平米的工棚给乙方做工具房及值班室。
第三条 承包方式
3.1本工程泥工的承包方式以包工不包料形式,甲方提供1台塔
3.2乙方提供:两台以上350型砼搅拌机、砂浆机、斗车、平板振动器、插式振动机、振动棒等,其中二级配电箱以外以下的各级配电箱、电缆线、照明灯具等所有零星工具、机具及铝合金方盒由乙方提供,机具保养及修理费用由乙方自负。
第四条 承包价格
4.1以中标通知书的建筑面积2 ,单价按建筑面积元/㎡计算,本合同总价暂定为 1111111 元。如有图纸变更增减的工程量根据实际情况经业主及监理单位签证后,在结算时应给予增减调整价款。
4.2本工程约定的工程质量为(以验收报告证明书为准)。乙方在施工期间,如对施工质量无法保证或达不到质量目标和县标化要求,必须返工整改到合格为止,如由于质量问题造成的材料及人工费等经济损失,一切费用由乙方自负,在工程竣工结算时甲方按实际的经济损失扣回。
4.3乙方在施工过程中出现明显质量及工期无法按合同完成,甲方有权撤走乙方的施工班组,并可以调派其他施工班组进场施工,由此所增加的一切费用在乙方结算款中扣回。
第五条 施工工期
5.1本工程工期按甲方统一安排,从第一幢楼浇捣基础垫层开始至本工程全部完工验收之日计算工期,提前不奖,延迟处罚(罚款按甲方与建设单位的合同为准)。施工工期按甲方对每幢楼的总施工计划统一安排,并对各分项施工班组合理调配的工日列入施工进度表,甲方据此再与各分项班组签订施工进度协议。
第六条 工程款支付办法及竣工结算
工程款支付按甲方与建设方签订的合同进行,乙方按每月25日前浇筑完成每层楼面的建筑面积计算,以分项子目完成的工程量经业主及监理单位认可签证后支付该月75%,本工程全部完工后应支付至总完成工程款的90%,其余15%除预留结算款的1%作为质量保修金(保修为一年)外待工程竣工验收合格后三个月内按实际完成的工程量进行结算。乙方在签订合同前必须预先支付3万元作为合同履约保证金,工程完工验收合格后一次性退还。以上合同履约保证金和质量保修金不计利息。
第七条 安全施工、文明标化
7.1乙方进场前须与甲方签定《安全生产责任书》,对乙方的现场发生违章行为,则按《安全生产、文明施工管理细则》有关条款处罚。
7.2乙方进场必须遵守《浙江省暂住人口管理条例》的规定,凭身份证,就业证,暂住证招收民工,或按工人的身份证复印件,照片三天内向工地办公室办理登记手续,由甲方向所属地方派出所统一申领《暂住证》,乙方按规定缴纳办证费用,如有不办理者,经查获其一切后果由乙方负责。乙方人员在进场前应提供相片2张及施工人员花名册,甲方应为乙方人员办理人身意外保险。
7.3 乙方所购进的施工机具设备,乙方需当场自行验收,验收合格后乙方才可使用。设备出现故障,造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7.4乙方按国家、省市和甲方的有关规定,进入施工现场严格遵守施工安全管理条例。由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,甲方概不负责。
7.5乙方在施工时,施工机具不得擅自接电操作,需通知甲方由专业电工进行接电,否则一切后果自负。
7.6有特殊要求的施工作业,乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗,若需培训其费用由乙方自行负责。
7.7本工程定为创县标化工程,乙方人员必须服从甲方管理人员指挥,乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,不准光背,不准穿拖鞋,如发现每人次各罚款50元,此款从结算时扣回。如发现乙方自大自强或个别人员素质极差造成对本工程整体形象不良的,甲方有权辞退乙方或个别人员,前帐不结。
7.8乙方施工人员必须做到“落手清”,对每天施工时造成的建筑垃圾要及时清理,保持施工现场的环境整洁。
7.9如因乙方原因造成本工程无法达到县标化要求,其相应损失由乙方承担。
7.10乙方必须组织安排技术操作熟练、思想素质好及作风纪律严明的员工进场施工,并且不准带家属和小孩进入施工现场。
7.11由甲方供应的施工材料,乙方不得浪费,发生浪费现象,由乙方负责赔偿。
7.12每道(天)施工工序完成,乙方必须做好“落手清”工作,如不及时处理或不听指挥,发现一次罚款200—500元。
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。在双方完成了约定的工作内容后即告终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程名称:___________
发包方:_____________
承包方:_____________
合同编号:__________
发包人(全称):________________
承包人(全称):________________
承包人资质等级:________________
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
第1条工程概况
1.1 工程名称:_____________
1.2 工程地点:_____________
1.3 工程内容:_____________
1.4 工程立项批准文号:_____________
1.5 资金来源:__________________________
第2条工程承包范围
2.1 承包范围:__________________________
2.2 工程总面积:________________________
二、合同文件及图纸
第3条本合同文件及解释顺序
3.1 除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1) 双方签订的补充协议
(2) 本合同条款
(3) 中标通知书
(4) 投标书及其附件
(5) 标准、规范及有关技术文件
(6) 图纸
(7) 工程量清单
(8) 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条适用法律、标准及规范
4.1 适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2 适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212- 20__)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(DB11/T211- 20__)、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213- 20__)、_____________。
4.3 双方另有约定列入补充条款。
4.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。
第5条图纸
5.1 发包人提供图纸日期及套数:____________________________________________________
5.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3 发包人对图纸的特殊保密要求:__________________________________________________
三、双方的权利义务
第6条监理
6.1 监理单位名称:_____________
6.2 监理工程师
姓名:_________________________职务:______________________
职权:________________________
需要取得发包人批准才能行使的职权:
除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条双方派驻工地代表
7.1 发包人派驻工地代表姓名:_________________
职权:_________________________________________
7.2 承包人派驻工地代表姓名:__________________
职权:______________________________
7.3 任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。
第8条发包人工作
8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:__________________
(1) 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:__________________________
(2) 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:________
(3) 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:________________________________
(4) 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:__________________________
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:______________
(6) 水准点和坐标控制点交验要求:___________________
(7) 组织图纸会审和设计交底的时间:_________________
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作:_____________
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:______________________
8.2 发包人委托承包人办理的工作:_________________________
第9条承包人工作
9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:____________________
(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:
(3) 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求:_____________,发包人承担由此发生的费用。
(4) 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:_________,发包人承担由此发生的费用。
(5) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担:____________
(6) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:____
(7) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:___________________
(8) 双方约定的承包人应做的其他工作:__________________
四、施工组织设计和工期
第10条合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数_____________日
第11条进度计划
11.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
11.2 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。
11.3 群体工程中有关进度计划的要求:________________
11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条延期开工如发生:______________________
因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
第13条暂停施工如发生:
因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。
第14条工期延误
14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件;
(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;
(3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期;
(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工;
(6) 不可抗力及自然灾害;
(7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况;
(8) 其他可调整工期的因素:
14.2 承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。
第15条工期提前
15.1 工期如需提前,双方协议如下:
(1) 发包人要求提前竣工的时间:_____________
(2) 承包人应采取的赶工措施:______________
(3) 发包人应提供的条件:__________________________
(4) 因赶工而增加的经济支出和费用承担:____________
五、质量与检验
第16条工程质量
16.1 工程质量标准:_______________
16.2 双方对工程质量有争议时,由____________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
第17条隐蔽工程的中间验收
17.1 双方约定的中间验收的部位:__________________
17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包人自检,并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格,发包人、监理方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,承包人可自行组织验收,发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担,相应顺延工期。
六、安全施工
第18条安全施工
18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
18.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
第19条事故处理
19.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。
七、合同价款与支付
第20条合同价款
20.1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
20.2 金额(大写):_____________ 元(人民币)
(小写):________________ 元
第21条合同价款的调整
21.1 本合同价款按照招标文件中规定,采用_______方式确定。
21.2 合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式:_______
第22条工程量的确认
22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:_______
22.2 发包人核实已完工程量报告的时间:_____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。
22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认。
第23条工程款支付
23.1 合同生效后_______日内,发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。
23.2 双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:________________
23.3 发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。
23.4 工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后______日内,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的___%,结算总价的______%作为工程保修金。
23.5 本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。
八、材料设备供应
第24条发包人供应苗木材料设备
24.1 发包人供应苗木材料设备一览表(附后)
24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准:_________________
24.3 发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:_________
24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法:____________
第25条承包人采购苗木材料设备
25.1 承包人采购苗木材料设备的约定:______________
25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。
25.3 双方约定的检疫证明及方式:__________________
九、工程变更
第26条设计变更
施工中发包人对原设计变更,发包人向承包人发出书面变更通知,承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求,经发包人、监理方批准后方可实施,并签署书面变更协议。
第27条其他变更
施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,采用协议形式双方加以确认。
第28条确定变更价款
28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。
28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。
十、竣工验收与结算
第29条竣工验收
29.1 工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。
29.3 因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。
第30条竣工结算
30.1 双方办理工程验收手续后,双方进行工程结算。
30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。
30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。
30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。
十一、质量保修
第31条质量保修
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
31.1 工程质量保修范围和内容:
31.2 质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下
(1) 土建工程:__________________________
(2) 绿化种植工程:______________________
(3) 喷泉、喷灌工程:____________________
(4) 其他附属工程:______________________
质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
第32条质量保修责任
32.1 属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
32.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。
32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。
32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。
第33条保修费用
33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担:____________
第34条其他
双方约定的其他保修事项:_______________
十二、违约与争议
第35条违约责任
35.1 任何一方违反本合同的.约定,均应承担由此给对方造成的损失。
35.2 因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额和计算方法:_____________
35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任:__________
35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任:_______________________________
35.5 其他:________________
第36条争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_________种方式解决:(只能选择一种)
(1) 依法向_________人民法院起诉;
(2) 提交________________仲裁委员会仲裁。
十三、其他
第37条工程分包
37.1 分包单位和分包工程内容:_______________________
37.2 分包工程价款及结算方法:_______________________
第38条不可抗力
38.1 双方关于不可抗力范围的约定:________________
38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:_________
(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3) 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4) 停工期间,承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5) 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
(6) 延误的工期相应顺延。
38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第39条担保
39.1 本工程双方约定的担保事项如下:
(1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:______________
(2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:_______________
(3) 双方约定的其他担保事项:____________________
(4)担保合同作为本合同附件。
第40条合同解除
40.1 双方协商一致,可以解除合同。
40.2 发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
40.3 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
40.4 有下列情形之一的,发包人、承包人可以解除合同:
(1) 因不可抗力致使合同无法履行;
(2) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
40.5 合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
40.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第41条合同生效及终止
41.1 本合同自____________之日起生效。
41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
第42条合同份数
42.1 本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数___________份,由双方分别收持。
第43条补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。
发包人:(公章)_________承包人:(公章)_________
住所:___________________ 住所:___________________
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
委托代表人:_____________委托代表人:_____________
电话:___________________电话:___________________
传真:___________________传真:___________________
开户银行:_______________开户银行:_______________
账号:___________________账号:___________________
邮政编码:_______________邮政编码:_______________
_______年______月______日_______年______月______日
合同订立地点:___________
附件:
发包人供应苗木材料设备一览表
北京市工商行政管理局
北京市园林局制定
20__年_月
合同编号:________________
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:________________
签约地点:________________
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
____________。
二、建筑面积(工程形式):
____________。
三、施工地点:
________________。
四、工期:
1、开工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:
________。
六、工程质量标准:
________
七、工程价款:
共计人民币____元。
八、付款方式:
本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:
____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:_____________
承包方:_____________
委托代理人:_____________
委托代理人:_____________
日期:_____________
甲方:
乙方:
为了确保 外墙面砖工程顺利完成,明确双方的责任、权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、公正的原则,双方就本工程承包中的有关事项协商一致,签订如下合同:
一、工程承包范围及工作内容
甲方将刮完糙的工作面交给乙方,所有外墙粘贴及清洗沟缝均承包给乙方负责完成。工作内容含:大面积粘贴,门窗洞口小面积粘贴,沟缝及清洗。涂刷有机硅防水层等。补充:
二、质量要求:必须严格按现行施工验收规范及管理人员技术交底进行施工,确保工程质量达标。
三、施工工期:自合同签订之日起 个有效工作日完成,乙方必须按甲方的工期要求和自己承包的工程量配备足够的劳动力和技术力量,以确保工期。工期每延误一天罚款
四、工程承包单价及结算方式
粘贴施工按外墙实贴面积每平方米造价包干。单独承包5#、楼按元每平方米结算,如若承包5#、6#、楼,则按元每平方为结算。付款方式:甲方按每人每天 元付给乙方生活费及零花钱(含饭菜票),粘贴完工后付工程款的 %,乙方所有工程量完工经甲方及监理公司验收达标后余款
五、甲方的义务与权利
1、乙方进场后,甲方给乙方提供食宿水源、电源及吊栏、搅拌机、翻斗车等大型机具,施工中所用的小型工具,切割机、切割片、线、钉子及清洗面砖用品,劳保福利用品由乙方自备。
2、甲方管理人员负责给乙方进行技术交底和技术指导工作。
3、甲方负责组织各种材料及时进场,并协调乙方和其它各工种之间的配合施工。
4、如果乙方不服从甲方的管理,甲方有权勒令其停工整改并进行经济处罚。
5、在施工过程中,因乙方人员配备不到位,工程质量存在问题,造成停工,影响工程进度的,甲方有权终止合同,更换施工队,人员调整过程中发生的差价在乙方工程款中支付,并按乙方所完成工程量的50%结算付款。
六、乙方的义务与权利:
l、乙方必须按合同工期要求完成所承包的工程量,施工中乙方必须严格按建安操作规程及技术交底进行施工,不按要求施工,造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
2、乙方人员进场后,必须服从甲方现场管理人员的管理和指挥,对不服从管理的甲方有权进行处罚。
3、乙方应爱护甲方提供的机具设备、搅拌机、翻斗机等必须坚持每天由专人负责清理干净和不定期加油保养。砼的养护乙方应派专人负责。楼层及施工现场的清理,乙方应按甲方文明施工有关要求派专人进行清理。
4、乙方工人每天施工用的贴砖灰当天应用完,如若到处乱丢,甲方将视情节进行处罚。因甲方材料组织不到位造成停工待料6日以上,乙方有权要求甲方赔偿乙方人员伙食费。
七、安全生产及文明施工
1、乙方人员必须严格按《建安操作规程》进行施工,严禁野蛮施工违章作业。因乙方工人操作不当造成人身伤害,一切经济损失由乙方自负,设备损坏应赔偿。
2、机械操作方面,乙方应派懂业务的熟手进行操作,配备2-3人轮流操作,并应保持操作人员的相对稳定,机械出现问题及时向管理人员反映。因操作不当造成事故,一切后果由乙方自负。
3、甲方提供给乙方每人安全帽一项,工程完工后乙方必须退还给甲方,如损坏或丢失按每顶8元扣回成本。
4、根据文明施工有关要求,乙方应保持自己生活区及施工作业区的环境卫生干净达标,严禁擅自在楼内生活做饭及随地大、小便。如果乙方不按文明施工有关要求进行施工,甲方将视情况进行处罚。
5、严禁班组之间扯皮闹事。如若发生,甲方将对无理取闹班组进行处罚,情节严重的将移交司法机关进行处理。
八、补充内容:
本合同及管理制度附件同合同等效,一式二份,甲乙双方各执1份,双方共同遵守,自签字之日起生效。工程款付完后,本合同自动失效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日