关于水电工程合同(精选26篇)
承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。以下是小编整理的关于水电工程合同范本五篇,欢迎阅读参考!
关于水电工程合同范本
(一)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方现就甲方委托乙方水电暖安装包工事宜,经协商达成一致,签订本合同并共同遵守。
第一条 委托事项
甲方由于工程进展需要,拟将 的水电安装工程以包安装、包工具、不包料的形式委托乙方承包施工。
第二条 乙方工作内容
1、按图抽料,每工段提前三天以上写请购单,备料、验收材料质量,包工程施工所需的工具。
2、包材料损耗(损耗按定额执行)。
3、包预留套管、预埋给水管等。
4、水工程总表后供水管、泵后给水管、消防管预埋(不包括水井立管,暖气井立管,不包泵房泵及控制设备)。其余地下室潜污泵包安装。
5、电施工程,除发电机及高压设备外,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。连接,包灯具开关插座等安装工作。弱电预埋。(不包括穿线及面板)
第三条 施工工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为 天;开工日期为:________年____月____日,竣工日期为:________年____月____日。
2、如遇下列情况,经甲方代表书面签字认可后,工程可以顺延。
(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件;
(2) 工程量变化和设计变更;
(3) 非乙方原因超过4个小时以上 (包括但不限于)停水、停电等情况;
(4) 工程款未按时支付;
(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
第四条 工程包干工价
单价:
给水工程及暖气、消防管预埋、电工程(含弱电预埋),
按每㎡建筑面积 元作为结算依据;
总价:
工程总量 ㎡,合计工程总造价为人民币大写【 】元,小写【 】元。
第五条 付款办法
依工程建造不同时期为付款的时间节点,分批支付,具体为:
1.出正负零,付总造价的3%,即 元;
2.正负零以上每完成三层,付总造价的3%,即 元;
3.主体封顶,甲方支付给乙方的款额不低于总造价的30%,即 元;
3.主体配管做盒,付总造价的15%,即 元;
4.积水排水做完,付总造价10%,即 元;暖气做完,付总造价的15%,即- 元;
5.完工验收,支付总造价的97%,即 元;
6剩余3%,即 元,为维修质保金,保修期满结清。
第六条 双方责权
(一)甲方:
1、提供水源、电源及场内施工道路,提供施工图纸,派出专业施工员现场管理,解决工程有关问题。
2、负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。
3、组织各层段的隐蔽工程验收,及时提出存在问题及发出整改通知书,监控工程质量。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、及时组织有关材料进场。
6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保收工,如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成 天内,还没有组织竣工验收,双方均视作已验收,并支付乙方工程余款,进入工程的保修期内。
7、甲方必须按节点支付工程款,如因工程款不按期发放,而影响工程进展,则工期相应延期,并承担每日工程款总额的 5% 的违约金。
8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必须按本合同结清余款,如果无法结清,甲方除承担支付余款义务,并当承担每日工程款总额的 5% 的违约金。
(二)乙方:
1、按图抽料,填写材料申购单,负责保管领用后的材料,依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。
2、编制施工方案及施工计划,上交参加施工人员名单及组织架构表,按时参加安全学习及工程例会。
3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏,追究乙方法律责任及索赔,如非乙方故意破坏,乙方可协助甲方修复,材料由甲方负责,甲方仅支付正常施工的平均工资即可。
4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工,如认为需作图纸变更的,书面向甲方提出申请,否则,后果由乙方负全责。
5、按规定搞好文明施工及安全生产,由于乙方故意违章作业,造成安全事故,包括伤及他人的,一切责任及赔偿均由乙方负责。
6、如因乙方故意浪费使材料超耗的,全部按进货价乘以
1.1倍扣罚乙方。节约的按进货价
1.1倍奖励乙方,损耗量按有关定额执行。
7、按规定协助资料员完成资料。
8、执行项目部的管理制度,违反者甲方按规定处罚乙方。
9、乙方包本工程修改人工 元以内,超过的按签证调整,
10、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥。
关于水电工程合同范本
(二)
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规,并遵循 平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方的 水、电、暖安装工程,以建筑面积每平方米 元,共 平方米,共计 元人民币的人工费总价款承包给乙方。
甲、 乙双方达成协议如下:
第一条 工程概况及承包内容
1 水、电、暖安装工程。 2 施工地点3 工期:________年____月____日开工至日竣工。 4 承包内容:根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工 程会审、变更记录的内容。
第二条 甲、乙双方责任的约定
1 甲方向乙方承诺,按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合 同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用,并按乙方提供的材料 预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。 甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工,协调 不成所造成的损失及工期的延误,责任及损失由甲方承担,工期顺延。
2 乙方向甲方承诺,严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国 家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工,自备施工工具,耗材除外。并向甲方承诺,由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失,责任及损失由乙方承担。 3 本合同工程在保修期内,由于
第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失,乙方不承担责任及损失。
4 本合同工程在施工中或保修期内,因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误,经甲、乙双方确认后,乙方不承担责任及损失,工期顺延。
5 乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。
第三条 施工材料的约定
1 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单,并注明数量及规格。
2 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品,并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的,或没有按时到达施工现场的,乙方应及时向甲方提出建议,甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的,由此造成的损失,责任及损失由甲方承担,工期顺延。
3 在施工过程中,甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后,由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费,并超出施工材料废品率以外的损失,由乙方负责按原价赔偿。在施工中,乙方必须节约用料,若故意浪费施工材料,必须按所浪费材料的原价进行赔偿。
第四条 付款方式及违约责任的约定
1 甲方向乙方承诺,付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%,箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%,给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%,穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%,剩余10%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。
2 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的,每逾期一天,甲方必须向乙方支付五十元的违约金。
3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的,每逾期一天,乙方必须向甲方支付五十元的违约金。
第五条 纠纷及处理方式的约定
1 因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时,双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内,由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失,甲方主张施工的甲方承担责任及损失,乙方主张施工的乙方承担责任及损失。
2 因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时,双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的,可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。
第六条 合同变更及终止的约定
1 本合同由甲、乙双方签字(盖章)后,双方必须严格遵守,任何一方需要变更合同内容,必须经双方协商一致后签订补充协议。
2 本合同签订后竣工前,甲、乙双方如果一方要终止合同,需以书面形式向对方提出,经对方同意后,提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的10%支付给对方违约金,支付完账款后本合同终止。 3 本合同签订后施工中,由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的,甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减,经双方协商一致后必须签订补充协议。
4 本合同签订后竣工前,若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的,甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前,若甲方未按所承诺的付款方式付款的,乙方有权终止本合同。上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后,本合同终止。
5 非乙方原因工程半途停工达半年以上,乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款,支付完后乙方有权终止合同。
6 本合同签订后竣工前,无论哪种方式终止合同,甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费,办理清算手续并支付完账款后,本合同终止。
第七条 附则
1 本合同工程保修期给排水工程________年,电气工程________年,采暖工程 个采暖期,保修期以后乙方不负责维修。
2 本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效,且涂改无效。 3 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
________年____月____日
关于水电工程合同范本
(三)
甲方:
乙方:
(以下简称乙方)
经甲乙双方协商同意,现甲方将该乙方包工,包工程验收合格。为了保证工程质量,为了确保工人施工安全,为了工程能顺利进行和按时完工,为了明确双方责任,根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款,以便双方共同遵守和执行。
一、工程概况
1、该工程座落在
,面积约
㎡。
二、工程承包内容
1、乙方承包
工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。
2、排水管按图施工,室内至各楼层排水点,室外至雨水沙。排污按图施工,室内至各楼层排水点,室外至化粪池。室外排水及排污管道,如是水泥或陶土管,由土建完成至化粪池;如是塑胶管道,则由乙方安装铺设。
3、给水管道按图施工,室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装,热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。
4、电气部分按图施工,线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留,不包括穿线和调试,消防水泵的供电线路由水电班完成。XX部分按图施工,完成图纸上所有的网,电位等结器及楼层的均压带的焊接和安装。
5、风施部分,乙方完成所有风机的电源和管线预留。
6、给水在供电单位指定的水阀接入,排水排至室外检查井,排污排至化粪池,强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。
7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道,管线预埋、预留,管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、________年内保(维)修等工作。
三、承包方式:
1、包工不包料,包质量,包安全,包工期,包验收。
2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。
3、乙方负责工人的施工安全工作。
四、质量要求
1、按图纸和规范要求施工,电气工程要符合(GB50300)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB5024
2)验收标准以及国家新规定的验收标准。及其他项目要符合有关单位的验收标准。
2、各项工程完工自检和调试合格后,要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的,其一切工料费用均由乙方负责。
五、甲方的责任和义务
1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印),图纸会审记录(由乙方向设计提出问题),设计变更等。
2、甲方要提早10天备料,但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。
3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作,共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和
第三方存在施工摩擦问题,确保乙方工程顺利进行和按时完成。
4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险,项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费,估计收取乙方保险费 5000 元。甲方可代支,结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故,保险金不足赔偿的,甲方垫支七成,乙方垫支三成。
5、乙方工人进场开工
第三天,乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档,没有花名册和复印件存档的工人,其工伤的一切费用全部由乙方负责。
6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力,并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。
六、乙方的责任和义务
1、乙方在合同签订后,要组织有技术、责任心强的人员进场施工,要保证该工程按合同约定的时间,按设计要求完工并验收合格。
2、提前看透看懂施工图纸,对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见,确保不浪费材料和出差错,保证交工验收符合设计要求。
3、乙方要对新进场人员进行安全教育,不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查,发现问题和隐患要及时整改,发现大问题要向项目部或总工反映,要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工,不得随便开动各种机械(指定持证人员开机),如果强行冒险作业而发生安全事故的,其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故,乙方要保护好事故现场,并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。
关于水电工程合同范本
(四)
甲方: (发包方) 乙方: (承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.承包项目及工程量
2.工期:________年____月____日 至________年____月____日
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-并参照《____省家庭装饰装修工程质量标准及其他 D3598》及《____市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2. 乙方承包内容:
1.水电开槽、布线、穿线、埋槽
2.所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3.水电施工的穿墙、打孔、切割
4.开关面板安装
5.小五金、马桶、的安装
6.后期灯具的安装
第六条 工程结算方式,按实结算、总价结算元平米(套内面积)
第七条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
________年____月____日________年____月____日
关于水电工程合同范本
(五)
发包方(以下简称甲方):______________________________
承包方(以下简称乙方):______________________________
甲方将 工程中的水电工程 部分项目 发包给乙方,依据《中华人民共和国民法典》的有关规定为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:
二、 承包方式:包清工;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
三 、工程承包范围
1、承包范围:水电改造及水电安装项目工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目。
2、具体工作内容:
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中给水、排水、雨水、强电 、弱电安装内容
③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
⑧与其他工种的配合施工。
⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四、工期要求
本合同工期为______天执行,从________年____月____日至________年____月____日终止。
在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。
五、材料及工用具
1、材料管理:
① 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写材料领(耗)料单,经项目经理 批准后方可到现场材管员处领(耗)用。
② 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。
③ 限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材 料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。
2、工用具管理:
① 甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。
② 乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。
六 、质量要求
1、 按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和甲方制定的施工标 准,作为本工程质量验收标准,附加甲方现场施工工艺标准执行。
2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工
发包方(以下简称甲方):______________________________
承包方(以下简称乙方):______________________________
甲方将 工程中的水电工程 部分项目 发包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:
二、 承包方式:包清工;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
三 、工程承包范围
1、承包范围:水电改造及水电安装项目工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目。
2、具体工作内容:
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中给水、排水、雨水、强电 、弱电安装内容
③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
⑧与其他工种的配合施工。
⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四、工期要求
本合同工期为______天执行,从______年___月___日至_____年___月___日终止。
在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。
五、材料及工用具
1、材料管理:
① 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理 批准后方可到现场材管员处领(耗)用。
② 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。
③ 限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材 料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。
2、工用具管理:
① 甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ② 乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。
六 、质量要求
1、 按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和甲方制定的施工标 准,作为本工程质量验收标准,附加甲方现场施工工艺标准执行。
2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续
3、验收程序:
①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品富有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。
4、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
七、安全、文明施工
1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。发生重大伤亡 及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤
安全责任书详见合同附加。
2、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放 各项材料,做到工完料尽场地清。保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主 动创建市文明标化工地。乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习 后上岗。未经许可工地严禁住有施工人员,违者每日罚款50元。如由此发生意 外伤害,均由乙方负责。
承包班组统一着装(工作服)。
八 、工程承包费用及结算方式
1. 本合同实行总价承包,合同执行期内单价不予调整。
2. 支付方式:项目验收及收方合格后支付该项目所有水电工程款项。
3. 本合同期间的所有工程税费由乙方承担,甲方代扣代缴。
九、双方职责与权限
(一)甲方
1、甲方委派工程监理 同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。
2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、 监督管理。
3、做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工 程顺利施工。
4、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工 等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的,甲方给予 乙方每次50-500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面
5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或 造成不良影响的,甲方给予乙方每次500-1000元罚款,造成严重后果的,甲方 有权单方面中止合同。
6、制定施工计划。
7、进行技术交底、安全交底。
(二)乙方
1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具 体负责本专业的施工管理。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场 施工负责人(班组长)和施工人员。
2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止合同。
3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年 龄大于50周岁或小于16周岁的人员。
4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监 理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员 的指导意见,协调好各方面的关系。
5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚 持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的 安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。 在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按杭州市有关规定办理相关 证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。
7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。
9、制止所属人员乱拉乱接电源,,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项 目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方 正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据 法律追究责任外,甲方有权终止合同。
十、其他
1、 本协议一式叁份,甲方公司、项目部各一份,乙方一份,合同双方签章(字) 后生效。工程款结清后失效。
2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
签定地址:
签定时间: 年 月 日
甲方: 乙方:
为保证完成 水电暖的施工生产任务,工程依照《中华人民共和国合同法》及相关的规定,本着平等互利,自愿公平、的原则,经甲乙双方共同协商,达成以下合同条款,由双方共同遵照执行。
一、承包工程范围及承包方式
(一)、 工程范围及地点
工程范围:图纸范围内的所有水电暖工作内容(达到交工验收条件)。 工程地点:
(二)、 承包方式:
1、 包工不包料: 2、 包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工,确保工程质量。
3、 包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、 包安全文明施工:乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。
二、乙方人员组成形式
乙方应根据所承建工程的需要进行合理的劳动组织,并证得甲方同意,所组建的队组由乙方人员自行管理,并接受甲方的统一管理和领导。乙方应根据甲方项目管理的要求,配备适当的管理人员做好自身队伍的管理工作,保质、保量的完成合同所包括的全部工作内容。
三、承包费用计算
(一)、 根据现行的建筑面积计算规范按照设计施工图计算出的建筑面积作为依据,按 元/平方米(不包括保温层面积)。
(二)、 承包范围
甲方的承包费用中,均已考虑了以下因素在内:
1、 承包工作范围:按照国家施工规范,施工图及定额规定的全部工作内容(其中主要施工项目水、电、暖和雨水管、空调管的安装和预埋及封堵;各种套管、施工洞、桥架施工洞的预留及封堵;地埋管、墙体管箱、板洞在土建工程之后施工的项目乙方自行施工顶面、墙面抹灰、批白;施工试验;分水器、疏水器、支架制作安装;弱电、消防、安防、通风的预埋安装部分;设计图内楼外管沟挖填夯实;乙方破坏墙体、防水后的修补(防水材料乙方自购);应急灯、指示灯及电线安装;电梯参与水电的管线、箱制作安装;不增加面积的所有变更)。
2、 现场文明安全施工、工完场清、管理费、劳保、施工现场的停电、停水、风雨、雪等自然气候的影响,超高降效因素。
3、 因停水停电及甲方的其他原因造成乙方误工在2周以内的顺延工期但不计取任何费用。
4、 若乙方在合同工期内没有全部完成合同约定,甲方将安排其它队伍进行施工,并按照支付给该队伍的人工费数额,等额从乙方结算费用中扣除。
5、 乙方按工程各施工队工程款比例交付意外商业伤害保险金(其中甲方补贴50%)。
6、 乙方自己购买统一安全帽、工作服(可以甲方提前支付工程款,在结算时从总工程款中扣除乙方)实行上述取费方式以后,甲方施工人员在合同范围内不为乙方签发计时工。
四、结算及付款
(一)、 支付节点 ○1主体封顶节点支付;2层○
装饰及安装节点支付(主体支付全部工程款 %, 砌体结构支付全部工程 ), ○3、给排水主立管安装完毕试压后支付%,○4给排水、暖气全部安装完毕 %,(土建装饰阶段保证支付乙方每人每天 元生活费和个人借支(每月支付一次)。
(二)、 乙方完成的全部工程量,经甲方质检、安全、劳资、材料、工程及主管领导审核签字后, 支付至工程款 %, 五方竣工后支付至工程款 %。
(三)、 待竣工分项工程质量验收后甲方再付其余部分,达到合同约定按以上单价全额结算,如达不到甲方有权对乙方作出经济处罚,一切损失概由
乙方负责。质量保修金按全部工程款的 %,在乙方交工一个使用期后付全部工程款的 %,其余全部工程款的 %交工后两年内付清。
五、工程质量与工期要求
(一)、 质量要求
乙方要严格按照工程施工详图、施工说明、技术核定单及现行的施工验收规范进行施工,确保工程质量达到合同约定。凡是因乙方自身原因造成的质量问题的返工,一切损失由乙方承担。甲方视情况对乙方做出相应的经济处罚。
(二)、 工期要求:从 年 月 日起,工期 天,乙方必须保证在 年 月 日全部完工,因乙方原因造成工期拖延,每拖延一天,罚款 元。(甲方24小时配合乙方工作,为乙方提供充足的施工条件,因甲方原因影响工期,乙方必须找甲方签证,工期相应顺延)
六、安全生产、文明施工
(一)、 乙方必须认真贯彻执行国家及上级有关部门的安全生产法规和条例,进场人员必须佩齐安全帽,严格按照甲方交底进行操作,服从甲方现场施工人员和安全人员的指挥,不得随意拆除安全防护设施,乙方不听从甲方安全人员指挥发生违章作业,甲方将根据公司的有关规定给与乙方相应的经济处罚。
(二)、 施工中如遇乙方人员发生伤亡事故,双方应尽力进行抢救。属于乙方责任造成的事故,由乙方自行处理,甲方不负担任何责任。属于甲方责任造成的事故,甲方将通过乙方给与一次性处理,甲方不直接对乙方施工人员及其家属,不负责处理过后遗留的问题。并且伤亡损失5000元以下由乙方负责,5000元以上在去除保险金后甲乙双方各自承担50%
(三)、 乙方要做到文明施工、工完场清。乙方若工完场不清,甲方将派人清理,再次清理的费用由乙方负责。
(四)、 乙方对自己施工建筑生活垃圾及时清理并堆放指定地点;施工管道、胶带、焊条等材料及时归类码放整齐,对现场文明形象要积极配合工作。
七、甲方的责任与义务
(一)、 甲方负责施工现场工程进度和技术管理;提供水暖电图纸一份;负责监督、检查工程质量和文明施工。
(二)、 甲方根据施工情况有权要求调整乙方作业人员数量,有权对进度慢、施工质量低劣、不服从指挥的作业人员予以清退,乙方应积极配合。
(三)、 甲方为乙方提供食宿场地、床铺、生活基本用水电(不包括做饭用电、空调用电)以及协调与其它工种的交叉作业。
(四)、 甲方必须完成履行合同,如果未能按合同规定执行,给乙方造成的损失必须作出相应赔偿。
八、乙方的责任与义务
(一)、 乙方自备食宿用具及合同约定的所需大、小型工器具,如扳手、管钳、切割机、电焊机、电锤、水钻、套丝机、压槽机、开凿机;自购工具消耗品如大小钢锯片、大小砂锯片、钻头、自用电灯、电线、灯泡、焊条、胶带、绑丝。
(二)、 乙方所施工程没有达到施工验收规范标准,在接到甲方整改通知后及时进行整改。若乙方拖延整改时间,甲方有权给与乙方一定的经济处罚。
(三)、 乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
(四)、 乙方在合同期间必须完整履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失,乙方前期施工部分不予结算,作为对甲方损失部分的费用补偿。
(五)、甲方提供的施工材料发现乙方有浪费现象,乙方将受到加倍罚款。
(六)、乙方领取甲方的任何工具只有使用权利,没转让权。在施工工程中,如有损坏,自行修理,在工程竣工后交给甲方,如有损失按原价赔偿。
(七)、开工准备期间乙方负责临时设施、设备、配电箱敷设和安装,正常施工期间协助项目部安装工(突击)出现的安装、维护施工用水电(甲方不在支付用工)
(八)、乙方在施工中如私自不按图纸施工,出现一切后果自负,如性质严重还将给予处罚。
九、材料供应
(一)、 乙方须按照图纸预算。出各种材料用量、规格和型号提前5天报给甲方。
(二)、 甲方的材料乙方有责任和义务保护和保管,如有损坏和丢失,乙方照价赔偿。
(三)、 各种材料到交工时,如超出预算用量,甲方有权按原价扣除乙方人工费以做补偿。
(四)、 甲方购买材料时乙方有责任和义务同去市场指定所要材料。
(五)、 乙方负责材料、机械用具卸车、码放整齐、材料架棚搭拆、使用材料清理归类。
十、其它
人员佩带统一安全帽,穿统一工作服。
(二)、 为了便于工程施工,乙方作业人员在现场居住,但应严格注意现场卫生,如有随地大小便等不文明现象,经甲方发现,对乙方作200元/次以上的罚款。甲方交与乙方的床板乙方应妥善保管,待工程完工后退还给甲方,如有损坏和丢失由乙方赔偿。
十一、合同终止条件
发生下列情形之一甲方有权终止合同
1. 乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排,将影响工程总体进度时。
2. 乙方不按安全技术操作规程施工,将造成工程安全管理重大隐患的。
3. 乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4. 乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。
5. 因乙方原因严重拖延工期。
十二、附则
本合同自签字之日起生效,至工程全部完工结算办理完毕后除保修条款外合同终止。其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,由甲乙双方各有关部门所持。
甲方: 乙方:
代表: 年 月 日 代表: 年 月 日 (一)、 为了达到甲方安全无事故、文明形象施工场地的要求,乙方进场
甲方(发包人):
住址:
乙方(承包人):
住址:
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上,就甲方xx项目的水电工程委托给乙方施工,达成以下协议,共同遵守。
一、承包内容
1、承包形式:
2、承包范围:
3、承包价格:按国家招标建筑平方每平方米_______元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
4、付款方式:
二、工程进度
按甲方及业主要求,工期跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取罚款进行制约。
三、工程质量
该工程质量必须达到标准,争创优质主体。
四、安全条款
必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、罚款制度
施工不带安全帽罚款xx元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款/人次;悬空抛物罚款xx元/人次;井字架吊篮乘人罚款xx元/人次;打架斗殴出现一次,处以xx元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款xx元。
六、违约责任
合同期内,双方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的.要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
七、争议解决
若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
八、附则
1、此合同一式x份,双方签字后生效,具有相同的法律效力,各执x份为凭,存档x份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
2、本协议未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
代表人:
合同履行地:
签订时间:______年______月______日
乙方:
代表人:
合同履行地:
签订时间:______年______月______日
发包方(全称): (以下简称甲方)
承包方(全称):(以下简称乙方)
为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。
一、 工程概况:
1、 工程名称:(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)
2、 工程地点:
3、 设计单位:
4、 监理单位:
二、 工程承包范围:
1、 甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、 与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、 合同工期:
1、 乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。合同签订后天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
2、 安装过程中,如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:
a、 因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。
b、 因不可抗力造成的工期延误。
c、 1周内连续停水停电累计超过小时且确实影响施工。
3、 乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天*元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。
四、 工程承包方式及计价方式:
1、 水电项目按以下计价条款进行计价:
a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;
b) 安装定额套用;
c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用 ;
d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补%,然后由乙方负责采购、安装、保管;
e) 辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;
f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;
g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h) 本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增
i) 按以上计价条款进行计价后下浮 %(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;
2、 因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工,该部分按以下要求进行计价: a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;
b)、 土建定额套用;
c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用( ();
d)、 材料因土建部分均为甲方提供,考虑到甲方管理上的方便,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用;
e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;
f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;
g)、 本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;
h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;
3、 以上计价模式均为定额计价模式,不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“” 版软件套价的电子版预算及“”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;
4、 按以上结算条款进行结算,除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;
5、 临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护,材料由甲方提供或签认乙方提供的材料,乙方不计取任何费用;
6、 施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进行分摊,从工程款中扣除;
五、 付款方式:
1、 单体不低于栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
2、 乙方根据工程进度于每月*日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在*个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的%支付该月工程进度款。
3、 工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理交付使用之日起*个月内办理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的%。余款%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起*年后完成全部保修工作天内付清余款。
4、 工程款的以现金支付,但乙方应提供工资册,余下的以公司户头转账至材料商的方式支付。
六、 工程质量标准及验收:
1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、 双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。
七、 材料、设备管理要求:
1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、本合同签订后*个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前*个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前*个月进行审批。
4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以倍以上的罚款。
八、 保修和售后服务
1、 本工程自验收合格之日起乙方提供*个月免费保修服务。
2、 渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后小时内赶到现场并于小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后小时内赶到现场,并于赶到现场之日起*日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3、 每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、 违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。
九、 甲、乙双方责任
1、 甲方的责任
(1) 提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。
(2) 参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。
(3) 按合同约定支付工程款。
(4) 协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸套。
2、 乙方责任:
(1) 在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联系人:),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款*元。
(2) 乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。
(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。
(4) 水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次*元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。
(5) 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6) 乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。
(7) 相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图套,提供结算用竣工
(8) 各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。
十、 违约责任
1、 合同签订后*日内,乙方应交纳合同履约保证金*万元整。履约保证金在乙方第 一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还。
2、 当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失:
(1) 甲方不按时支付工程进度款。
(2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
3、 当发生下列情况时视作乙方违约:
(1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
(2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。
(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4、 甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的,应按照逾期支付款项的
5、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取 罚款、责令整改等措施。
十一、 争议解决
1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
十二、 合同解除
1、 甲方、乙方协商一致,可以解除合同。
2、 有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金:
? 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人; ? 发生重大质量事故;
? 出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; ? 未经甲方同意,无故拖延工期的;十三、 合同生效与终止
1、 双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本 合同即告终止。
2、 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义 务。
十四、 合同份数
1、 本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。
十五、 合同生效
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
年月日:
发包方:_________________(以下简称甲方)
承包方:_________________(以下简称乙方)
乙方向甲方承包_________________工程水、电安装施工。为在施工中双方无发生异议。依照《建筑工程承包合同条例》等有关规定。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,双方对本工程的有关事项协商一致,特定立以下合同条例,以资共同信守履行。
一、工程概况:_________________
①工程名称:_________________
②工程地点:_________________
⑧结构质式:_________________框架结构
二、承包方式:_________________
甲方将_________________楼,水、电安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。
三、承包内容与范围
①承包范围:_________________
________________楼按设计图纸及投标清单要求的所有水电项目配套设施。
②承包内容:_________________
按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的项目均归乙方的承包内容。
四、工程质量要求:_________________
①按水、电安装工程施工验收规范、规程操作标准进行施工。经有关部门验收达到合格以上标准。
②乙方必须严格按施工设计图纸和更改文件要求施工,若不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料品牌、型号规格的材料施工造成返工重做,其所造成的工料费损失由乙方承担。且所用材料必须有合格产品证书及检验报告。质保资料和内业资料应齐全。③乙方施工前后要做到完工场清,及时配合甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方承担,甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复,清理公共卫生。
五、施工工期:_________________
本工程总施工工期为__________日历天,乙方必须按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成。
六、承包价格:_________________
①以甲方提供的水、电安装设计施工图纸为依据,参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。按甲方的投标价扣除______%给甲方,作为上缴(管理费、税收、及其它费用)等,余下的款项乙方自负盈亏。
②除条款约定要求扣除_____%外乙方应承担:_________________(材料由甲方提供,价款从总价中扣减。)
A、使用材料检测费;
B、水、电内业资料费______元/平方米;
C、施工中的意外伤害保险费。
七、付款办法:_________________
本工程按进度付款:_________________每月付款一次,乙方在每月底25日前上报本月完成的工程量送施工员审核,经甲方确认后在下月6日前付上月进度款80%,工程竣工验收合格后,将验收手续交给甲方后5日内付总价95%余下5%待水电保修期满后一次性付清。
八、安全责任:_________________乙方必须严格按水、电安装施工规范及安全操作规程进行施工。遵守各项安全规章制度。安全操作费用包括在本项目的承包单价之内,乙方在施工中的工人所造成的不安全事故责任及经济损失费用乙方自己承担。乙方并且承担因其它的原因在施工中给他人造成不安全事故责任及任何经济损失。
九、双方职责:_________________
甲方:_________________
①提供工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件:_________________
②提供现场施工技术管理及指导。
乙方:_________________
①工人食宿乙方自己负责。
②负责一切施工配备所有机具。
③自带安全防护用品。
④因工期需要夜间加班的任何费用。
⑤负责办理水、电安装工程的竣工验收手续,费用由乙方承担。手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。
⑥若不能按期完成,除罚款外,甲方有权将部份项目另派他人施工,施工的工料费用由乙方承担。
十、违约责任:_________________
①乙方的施工质量达不到合格要求时,应无条件返工到合格,由此造成的工料费用由乙方承担。
②若乙方施工人员不足,造成工期的延误,每天罚款__________人民币,必要时甲方有权终止合同,造成损失由乙方承担。
③若甲方不时付款,工程延期乙方不负责任。
十一、本合同未尽事项,甲、乙双方共同协商解决。
十二、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。款项结清后自行失效。
十三、签约地点:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
_____ 年 _____ 月 _____ 日_____ 年 _____ 月 _____ 日
甲方:_______________(发包方)
乙方:_______________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
一、工程概况
1、工程地点:_________________________
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_________年_____月_____日至_________年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
二、关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-_________和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-_________并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
四、关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
五、工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路_________米,电路_________米。
5、乙方承包内容:
1.水电开槽、布线、穿线、埋槽;
2.所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
3.水电施工穿墙、打孔、切割;
4.开关插座面板安装;
5.小五金的安装;
6.后期灯具的安装(水晶灯另计);
7.其他_____项目另计。
六、纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向_________人民法院提起诉讼。
七、全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
八、其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方______元/次的劳务费。
九、附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_________年______月______日。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方______________签字(盖章)乙方______________签字(盖章)
_________年______月______日_________年______月______日
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方): 身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》、《水电气安装工程施工及验收规范》和国家有关规定及工程的具体情况,为明确双方权利、义务和经济责任,在施工安装过程中分工协调、相互配合,现将此工程委托乙方负责施工安装。本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工有关事项达成一致意见,订立合同。
一、工程概况
工程名称:崇州路尚工业园办公楼及车间
(办公楼A区1-3#、B区1-4#、车间A1-6#、B1-8#)
(车间临电A区1-3#、B区1-4#、办公楼A1-3#、B1-4#) 工程地点:崇州路尚工业园
工程内容:崇州路尚工业园办公楼的水电预埋和安装
二、劳务承包方式与范围
为实施本工程所需设施的劳务,甲方将崇州路尚工业园办公楼与车间工程水电安装劳务分包给乙方施工;甲方负责水电采购;乙方负责组织具体预埋与安装施工及弱电管预埋,临水临电的安装与维护;乙方负责包质量、包安全、包进度、包验收、包文明施工的治安管理、人身安全等。具体的工作内容如下: 施工图纸图示范围内的全部工作内容,包括资料整理与收集。
三、合同工期
本工程合同工期总日历天数随土建施工进度完成。
四、质量标准
1、以 崇州市建设工程 质监站核定的 合 格 等级为准。
2、工程质量、安全检验标准:
(1)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》;
(2)、《建筑安装工程质量检验评定标准》;
(3)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59—99)及相关配套文件的规定;
五、合同价款
经双方充分协商,本工程(崇州路尚工业园办公楼与车间的水电预埋和安装)劳务人工费按总人工价:125000元总价包干
1、具体承包范围:办公楼(A区1#~3#、B区1#~4#),车间(A区1#-6#、B区1#-8#)(包临电临水施工与维护、资料、消防疏散指示等)
2、甲方负责乙方吃住。
六、双方责任
甲方责任:
1、甲方按合同条款的约定,按约定支付乙方劳务费。履行本合同所约定的全部义务。
2、 结合现场现有条件提供加工制作、办公室、工具房等场地。
3、 帮助解决施工中造成的扰民、交通、噪音、环保等问题,协调与政府各职能部门的关系。
4、 负责办理施工许可证及夜间施工许可证。
5、 编制施工组织设计大纲。
6、 按月下达工作计划,负责提交施工图纸,负责对工程进度、质量、安全的过程监督控制,负责办理竣工验收申请。
7、甲方提供机具;
乙方对甲方提供机具负责保管、收捡、防雨防淋、防遗失、损坏。若因乙方原因造成损坏、遗失、淋雨造成短路、烧坏等,乙方应承担赔偿责任。
乙方职责:
1、按设计施工图、设计说明、变更通知单进行施工,遵照国家现行施工规范、验收规范、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的要求进行施工。整个施工过程中,乙方必须接受市质监站、安监站、建设单位、设计单位、监理单位、甲方质检组等相关职能部门及人员对该分项的质量、安全的监督和检查。
2、乙方应配合其他工种按时完成施工进度计划,各工种之间应相互配合,互相协调。
3、乙方应对所辖员工进行安全教育和培训;培训合格后做到持证上岗操作。
4、乙方必须要求其所有员工按照安全生产的有关法规、条例和行业规范进行施工,按章操作,不得以任何理由违章作业。
5、乙方在组织施工和具体管理中,应体现精打细算、力行节约的敬业精神。如出现返工、材料浪费和质量事故。甲方按其返工、材料浪费及质量事故造成的损失,要求乙方按实际价值进行赔偿
七、工程款支付和结算
1、乙方劳务费按时间每月6000元支付劳务费,时间从20xx年4月1日起计算;水电施工人员的增减必须保证土建工程施工进度(包括:赶工、加班),费用不另外增加。车间B5-8#完成水电安装,质量合格支付5000元;车间B1-4#完成水电安装,质量合格支付5000元;车间A1-3#完成水电安装,质量合格支付5000元;车间A4-6#完成水电安装,质量合格支付5000元;A1-3#、B1-办公楼全部完成管线预埋,各支付10000元;A1-3#、B1-办公楼全部完工验收合格后各支付【(余款-3500元 )0.5】元;竣工验收后(保修期)满6个月时支付3500元。
2、以上劳务费不含税。
八、工程验收及移交
1、工程完工,乙方在确认所承包的全部工程均达到工程质量标准,并备齐竣工资料后,应写出申请竣工验收报告,提请供电部门与甲方进行竣工验收。
2、供电部门或甲方若在验收中发现工程质量不合格或工程内容尚未完成均由乙方在商定的期限内进行翻修或补建,并再次组织验收,直到全部工程达到标准,验收合格后甲方才签证并以此日期作为竣工日期。工程竣工后,乙方应在10天内向甲方移交工程竣工资料。
3、工程变更不大的,由乙方在施工图上加上注明作为竣工图,工程变更较大的,由乙方另行绘制竣工图纸提交甲方。
4、乙方施工责任造成质量问题的,由乙方负责维修并承担维修产生的费用。
5、工程竣工后,乙方应将下列资料移交给甲方。
九、双方违约责任
1、合约履行期间,因下列原因造成工期延误的,甲方应予与顺延相应工期;
(1)甲方未能提供开工条件
(2)甲方未能按约定日期支付劳务款;
(3)不可抗力。
2、在工程施工中,发生阻碍(如土建滞后,民事纠纷)造成拖延竣工时限;责任由甲方负责。
3、乙方要按时完成本工程,且质量要达到有关部门的要求,否则,由此引至甲方的经济损失,乙方全部负责。
4、乙方在施工过程中,若因人员过少,工作缓慢,造成影响土建施工,第一次警告,若发生第二次则按拖延时间进行处罚100元每小时。若发生第三次则按200元每小时处罚,超过三次,甲方有权终止合同。则从终止合同之日算,不再支付任何费用。乙方也无条件退场。水电工程与土建工程交叉作业时间,以土建施工队与水电安装队相互约定(书面)起止时间为准。
十、双方承诺
1、乙方向甲方承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
2、甲方向乙方承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十一、其他事项
1、乙方应预备防火和施工安全措施,服从甲方安全管理,遵守和执行当地部门有关治安、防火、安全施工、文明施工的规定。若由此造成的损失或被有关部门处罚,均由乙方负责。
2、属乙方承包的工程范围内,由于施工设施、安全设施步骤、管理不善而引起的损失和设备、质量事故,均由乙方负责。
3、本合同如有未尽事宜,由甲乙双方本着有利于工程建设的原则另行协商解决。
4、电气检测、防火封堵、防雷检测、水质检测等检测费由甲方承担。
十二、合同期效
1、本合同经双方签名之日起生效,到工程竣工和结清工程款之日失效。
2、本合同正本两份,甲、乙双方各执一份,有同等效力。
本合同签订时间:
本合同签订地点:
承 包 人: 法定代表人:(盖章)
委 托 人:
电 话:
年 月 日
甲方:(发包方)
乙方:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1. 装修施工地
2.工期:﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日
第二条:材料供应的约定
1.甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计,施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工地必须工具(锥子,切割片等),要保证安全性,良好使用性,乙方自行工具维修费和损耗费用。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》GB50210—20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB—35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条:有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 :关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1 在工人进场后三天给部分生活费,施工中途在给予部分生活费,工程完工后全款付清。
2.乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);
(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;
(4)开关面板安装;
(5)后期灯具的安装。
第六条:工程结算方式,按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。
第七条:违约责任
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 的违约金。
第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争执时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决、或协商调解不成事,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出, 经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。延。
第九条:其他约定
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺
2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。
3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修,在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条:附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后过程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)水电过程保修五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方: (以下简称:甲方)
承包方: (以下简称:乙方)
经双方协商,根据20xx年12月22日“水电安装工程承包意向合同”及20xx年4月13日“建筑工程预算书”(共 页)《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,为明确双方权利和义务,就水电工程施工承包事项达成以下协议,签订本合同。
一、 工程概况:
工程名称: ; 工程地点:华南路; 工程概况:建筑面积约25913㎡,共21层,负一层为地下室2665㎡(局部二层),一层为商业门面1205㎡(净高5.9-7.15米)。门面上部约为1.8米结构转换层。再上为19层(局部20层)住宅17890㎡,15层住宅3803㎡,车库及物业用房209㎡,设备用房143㎡。
二、 承包范围:
1、 本工程设计施工图的全部给排水、电气安装工程包括修改图、图纸会审、技术交底和核定、招标答疑、施工组织设计、临时用水用电安装工程等一切工作内容。其中:
①室内给水从一户一表井起;
②施工图中淋浴器、蹲便器、洗脸盆取消;
③排水至室外检查井止,屋面落水管属承包范围;
④电安装从一户一表表箱起,门面日光灯改软线吊灯;
⑤双电源和到消防控制中心的电缆、配电箱、双电源切换箱、水泵、不锈钢水箱主材料费不属承包范围;
⑥室内外弱电、智能化系统工程、亮化工程的预留预埋、户内信息箱安装属承包范围;
⑦应急照明系统的管线安装(应急灯除外);
⑧防雷工程。
2、除20xx年4月13日建筑工程预算书备注注明的主材属甲方提供外的其他材料采购,按规范及设计要求的预留预埋,机具设备的配置、安装及调试。
3、附件一:工程质量保修书。
4、附件二:20xx年4月13日建筑工程预算书。
三、承包方式:按包工包料,包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格总价承包范围内容大包干。
四、工程质量:
1、 按设计图纸及现行国家质量验收标准规定,一次性验收合格。
2、 工程质量保修期限为2年。
五、工期:
1、日历 天 ,20xx年2月8日开工至20xx年2月2日竣工(竣工日期以相关单位签字的验收合格文件为准)。
2、工期违约:每延期壹天,按500元∕天从履约保证金或工程款中扣除违约金。
六、价款的结算及支付:
(一)价款结算:
1、按承包内容、承包方式参照20xx年4月13日建筑工程预算书实行总价大包干:人民币壹佰捌拾捌万元整(¥:188万元),本价款含税。其中:①弱电、智能化系统、亮化工程预留预埋造价为5万元;②除“①项”外属承包范围的其他内容造价为183万元整。
2、包干总价含文明施工费(¥5万元),交叉作业费,意外伤害保险费(¥0.5万元)、劳保基金、检测费、验收费等。
3、主材(涨跌价格)超过10%按实调整,主材明细详见20xx年4月13日建筑工程预算书备注;次材及其他材料设备价格的涨跌结算时均不做调整。
4、现场签证计时工按每个工日47元。
(二)付款方式:
1、本工程不付预付款,项目主体封顶阶段付10万元进度款,工程施工时付至70%,验收合格后付至95%,5%作为保修金。
2、劳保基金返回部分抵扣工程款。
七、履约保证:
乙方向甲方交纳的四十万元履约保证金。①工程完成主体封顶时返还贰拾万元;②装饰阶段返还壹拾万元,竣工验收合格后返回壹拾万元;③在约定返还时限内不计息;④由甲方承担20xx年10月22日乙方所交贰拾万元壹拾个月的银行货款利息。
八、双方职责:
甲方:
1、 甲方负责图纸会审及技术交底,工程监管。
2、 协调乙方与总包单位的关系,乙方的用水、电费用由乙方向主体总包单位缴纳。
3、 组织人员及时对隐蔽工程验收及中间验收,审批工程进度。
4、 甲方收到竣工报告后,按时参加乙方组织的相关部门 验收。
5、按合同约定支付工程款。
乙方:
1、按设计施工图纸,图纸会审记录设计变更及施工验收规范,操作规程要求施工,做到安全文明施工。
2、乙方在施工期间所发生的一切安全事故由乙方自行负责。
3、乙方在施工过程中,因违反施工操作规程或乙方其他原因造成的.他人安全事故以及经济损失由乙方负责,甲方不承担任何责任。
4.未验收前,负责已完成的成品,半成品,及材料设备等的维护保管,如发生遗失和损坏,概由乙方负责。
5、乙方必须按相关主管部门要求及甲方要求购买进场人员的安全事故责任保险(40万元/人)。
6、乙方承包该工程与第三方发生的一起债权债务均由乙方负责。与甲方无关,乙方必须及时支付定额民工工资,并承担不支付或少付民工工资引起纠纷诉讼的发生的一切责任及损失。
九、设备及材料采购:
1、乙方采购的设备及材料必须是国家认可的正规生产厂家生产的合格产品,设备及材料型号和规格必须符合设计要求,如有变更须经甲方书面认可,三证齐全(生产许可证、产品检验证、出厂合格证)并有3C认证。设备经甲方监理人员验收后方可用于工程。
2、主材设备采购:由甲方调拨(按预算价格及用量冲抵工程款,不另计采保费),超过部分由乙方自行负责。
十、技术资料:
本合同工程所有送检材料及送检费用由乙方负责(由乙方提供原始资料,如产品的三证等),资料由甲方另行安排,费用( 元)由乙方负责。
十一、工程质保期保修期:
整个工程项目竣工交付住户使用之日起保质保修期为贰年,保修期间免费维修,保修期后终身维修只收成本费,维修响应时间为4小时内,超过时间造成损失由乙方负责(甲方可另行安排他人处理,费用由乙方负责;甲方的原因由甲方负责)。
十二、违约责任:
1质量违约:因乙方原因造成重大质量问题由乙方负责赔偿给甲方或总包单位所造成的一切损失。
2双方无特殊原因任何一方不得单方终止合同,否则由违约方承担合同责任合同责任外另负担违约金。
十三、争议与仲裁
1、由于国家政策变化及各种自然灾害等不可抗力因素影响工期,所造成的损失由双方协商解决。
2、发生与合同有关的一切争执,甲、乙双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,通过诉讼途径解决。
十四、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,乙方签字甲方项目部盖章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
担保方:
年 月 日
甲方:(发包方)_____________________
乙方:(承包方)_____________________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条?工程概况
1、装修施工地点:_____________________________________________
2、工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本项工程预计费用______________元人民币。
第二条?材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条?关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-_________及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-_________并参照《_______省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《_______市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条?有关安全生产和防火等的现场管理约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条?关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1、工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的_______%,水电完工后支付_______%,整体竣工验收合格后支付_______%
2、乙方承包内容:
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)水电施工的穿墙、打孔、切割
4)开关面板安装
5)小五金、马桶、的安装
6)后期灯具的安装
3、工程结算方式:
按实结算:_______元
总价结算:_______元/平米(套内面积)
第六条?违约责任
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付_______元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_______违约金。
第七条?纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条?合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_______%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条?其它约定
1、双方同意由第三方监理(_______全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(_______全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(_______全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方_______次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方_______元/天的劳务费。
第十条?附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本
发包方:____________(以下简称甲方)
承包方:____________(以下简称乙方)
经甲、乙双方共同友好协商,就程项目水电分部承包达成如下协议:
一、承包形式
1、甲方在与(以下简称:业主方)签定的有关本工程项目施工合同后,决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。
2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件:
A)接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》,有关水电分部的全部条款,并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。
B)乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷,给业主带来的损失,如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。
C)乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定,如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款,诉讼和所有经济支出。
3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中,只能是甲方的内部承包者,不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。
4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时,应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时,应事前征得甲方同意,并出具书面承诺,如乙方不能按照合同履行支付对方费用时,甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付,由此产生的一切后果由乙方负责。
二、乙方承包内容
乙方承包内容:的水电安装工程。
三、双方责任
甲方责任
1、对乙方履行《施工合同》进行监督。
2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。
3、帮助乙方催要工程进度款,业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。
4、 提供3间临时设施给乙方
5、图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的,甲方有义务配合。
乙方责任
1、尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方领导和监督管理,按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。
2、必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
3、按甲方要求组建强有力的施工队伍,完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容,并承担相应的经济法律责任。
4、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令,由这方面引起的.经济责任、法律责任由乙方负责。
5、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法,杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。
6、乙方必须做好班前安全质量交底工作,进行过程控制,创优质挣高速,为企业树形象争荣誉。
7、乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责,和甲方无关。
8、乙方的项目管理人员由乙方自行配备,如乙方必须向甲方借用人员,费用由乙方自行承担。
9、乙方所用工程材料、设备应严格检验,杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去,一经发现,所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。
四、其他事项
1、乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的18%向甲方支付管理费。
2、乙方对所施工的质量,按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。
4、甲方进度款拨款方式:在业主单位工程款到达甲方账户后,按照水电部分所占的比例,扣除管理费后,余款及时支付给乙方。
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,未尽事宜双方协商解决,不得影响工程质量、进度。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
发包单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲方同意将本项目的水电、消防工程承包给乙方施工、管理,为了明确双方的权利、义务、双方本着互惠互利和诚实守信在同等条件下,经甲、乙双方协商一致,,签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:水电、消防安装工程
4、建筑面积:约 平方米(以图纸设计和变更为依据)
二、承包方式
1、按照建设方提供的图纸要求包工包料(按实结算),临时用水、用电由甲方承担材料、乙方承担人工工资。
2、按结算总额水电、消防工程下浮28%(含税金、管理费、材料发票、施工用水用电、临时设施费、预算、资料及工程验收相关费用等)与甲方进行结算。
3、本工程不存在发生任何点工,场区内临时及施工用水用电都由乙方负责施工接驳至作业面。
三、承包范围
1、本主体工程图纸范围内的水电工程、消防工程以及公共部分的水电、消防工程的预埋、制作、布管、布线、安装等所有项目。
2、水电、消防工程所有场区内的管线、窨井(雨水井、污水井、化粪池、强电井、弱电井、消防给水、生活给水阀门井)制安及挖填方,以市政管线对接为节点。
3、本主题工程图纸范围内的弱电工程的预埋项目由乙方施工(弱电承包方承担人工材料成本费 ),决算纳入弱电工程结算。
四、结算依据
1、安装工程按20xx年《江西省安装工程消耗量标准》,根据国家工程量清单计价及《江西省建设工程计价办法》等相关文件计取。材料价差按同期《鹰潭建设造价》公布的预算价格调整。
2、工程量计算方式以设计图纸及业主确定的`变更签证为准,计算规则按国家省市现行预算定额规定执行。数量、工程量由审计计算核定。
五、付款方式
1、预埋项目垫资主体工程封顶,封顶后甲方按工程量的70%支付乙方工程进度款。甲方不扣除乙方该项目下浮点。
2、安装项目按每月完成工程量为一节点,甲方按完成节点工程量的70%支付乙方工程进度款。甲方相应扣除5%该项目下浮点。
3、工程竣工后七个工作日内,甲方按总工程款的90%支付乙方工程进度款。甲方相应扣除乙方下浮点至20%。
4、工程验收合格后七个工作日内,甲方按总工程款的98%支付乙方工程款。甲方相应扣除乙方下浮点至26%。
5、剩余工程总款的2%作为工程保修金,一年后一次性返还。甲方相应扣除乙方下浮点至28%,至此结算完毕合同终止。
6、乙方领取工程款时,必须向甲方提供期间施工班组民工工资(生活费)发放表(必须有民工签名按印及身份证复印件),确保工资及生活费发放至民工,不得擅自挪用,造成纠纷由乙方负责。
六、质量要求
1、乙方按建设方的图纸施工,保质保量,严禁偷工减料,所有材料必须要有合格证,如质量不符合,所造成的一切经济损失由乙方负责。
2、按建设单位及监理单位要求,已购水电材料(如管线、线材)需提供二次检验报告。
七、安全和责任
1、乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程,加强安全生产广利职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套组完成的每道工序进行监督和检查验收,确保安全合格和无施工隐患后,方能进入本县工作的施工。如达不到施工安全要求,责令所属班组进行整改。直至整改合格,方能作业。
2、工地禁用55岁以上及18岁以下民工,严禁有癔病、心脏病、高血压、疾病等进入工地施工,每个工作人员必须有自我安全保护能力的安全意识。如违反安全操作规程发生安全事故,由乙方自行承担。
3、乙方必须做到使用操作前,坚持每天先交底,检查并确保无安全隐患,操作过程中确保安全生产。
4、乙方施工人员如果在工地上打架斗殴,所发生的一切经济费用归乙方承担,并每发生一次罚款100元,由乙方承担,在工程款中扣除。
5、乙方自合同签订后,不得以此另行肢解,转卖工程,从中牟利,一经发现甲方有权终止合同,没收非法所得,亲退出场。
八、甲方责任:
1、依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底,并为乙方班组提供技术指导、咨询、监督、随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督,提供完整的蓝图三套。
2、甲方在安全生产方面,严格按“安全管理目标操作实施细则”对乙方进行管理,对违章作业者进行处罚。
3、甲方在文明施工方面,按企业规章制度及各项管理规则,对乙方的违章进行处罚。
4、甲方督促乙方人员遵守国家法律、法规、重视精神文明建设,制止刑事犯罪,乙方若有违法行为,甲方将配合公安部门予以惩罚,直接追究刑事责任。
5、乙方从业人员须持本人身份证并填表登记,否则不能进入施工现场。
6、甲方必须严格按合同支付乙方工程款,不得拖欠。
7、承担非直接费一切开支。
8、甲方提前3天通知乙方进场,进场前甲方保证三通一平。如乙方接到甲方通知时不进场,合同作废,保证金不退。
九、乙方职责:
1、乙方必须严格设计图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工,确保工程质量。
2、乙方应履行节约,合理使用材料,爱护工地设施,不得随意浪费各种材料,不得浪费水源和电源,材料浪费按双倍材料价罚款,罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。
3、乙方严格遵守甲方制定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。
4、乙方应对从业人员严格审查,必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地,以确保项目正常施工,对乙方从业人员偷窃,甲方一经发现,乙方则承担盗窃的罚款,另交公安机关处理。
5、乙方在施工过程中所有的劳保用品及费用自理,乙方进场人员必须带好身份证,特种行业工作证,持证上岗作业。
6、在施工中如乙方材料不到位或其他原因造成甲方停工误工,乙方应承担甲方的一切经济损失。同时乙方由于甲方材料或其他班组原因,造成乙方停工待料,甲方应承担乙方的一切经济损失。
7、乙方唏嘘安排专职水电工配合现场临时水电安装,日常线路维护维修以及照明灯具的安拆工作,保证各工种班组施工(含夜班)正常用水用电。
十、其它:
工人住宿由甲方负责,从乙方施工人员进场之日起生活费由乙方垫付。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。签字生效,具备同等法律效力,未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方由于工程进展需要,拟将 的水电安装工程以包工,包工具,不包料的形式委托乙方承包施工,经双方友好协商,一致达成协议如下:
一、乙方工作内容:
1、按图抽料,每工段提前三天以上写请购单,备料,验收材料质量,包工程施工所需的工具。
2、包材料损耗(损耗按定额执行) 。
3、包预留套管,补钻孔,补套管,预埋给水管,浇捣修补砼洞口,填堵穿墙,穿梁管等。
4、水工程总表后供水管,泵后给水管,消防管(不包泵房泵及控制设备) 。其余地下室潜污泵包安装。
5、包挖埋地水管,电管管坑回填工作。
6、电施工程, 除发电机及高压设备外, 电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接 (含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒) ,包灯具开关插座等安装工作。
7、消防工程按图施工,自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工,乙方 协助线路设备和系统调试。其他工程图纸按
二、工期:
1、预埋每层段五小时内完成,每超期壹小时完成罚款贰佰元整,因甲方原因未能按时完成 的,乙方必须找甲方主管施工办理延时签证,无办签证的,视作超时处理。
2、各系统工程, 在甲方的材料供给保障前提下, 须在甲方拆完排栅之日起, 天内完成施工任务, 45 交给甲方正常使用,每超期壹天罚款伍佰元每套。
3、每层段底盒,线槽管线安装,在完成砌砖过三天候干期后,四天内完成交甲方抹灰施工, 每超期壹天罚款伍佰元整。
4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的,甲方可随时 派员介入参与施工,每工日扣乙方捌拾元整。
三、工程包干工价:
1、消防工程含电控工程部分,按每㎡建筑面积
2、给水工程及电工程含弱电,按每㎡建筑面积。
3、终止合同,人工费只支付
四、付款办法:
1、按每工日预支付元整,凭出勤登记表预付,考勤表由主管施工及项目经理签名认定。
2、拆除排栅经工程验收初步合格后,付款至 85%(含所有预付款在内) ;余款 15%,综合验收合格后,支付 10%,余款 5%保修期满拾天内付清。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、提供水源,电源及场内施工道路,提供施工图纸派出专业施工员现场管理,解决工程有 关问题。
2、负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。
3、组织各层段的隐蔽工程验收,及时提出存在问题及发出整改通知书,监控工程质量。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、及时组织有关材料进场。
6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保 工。如期交付业主使用,如果甲方在乙方完成 2 个月内,还没有组织竣工验收,乙方可视作已验收,并追付工程余款,乙方进入工程的保修期内。
7、甲方必须按月发放工人工资,如因工资不按期发放,而影响工程进展,则工期相应延期。
8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必须按本合同结清余款,如果无法结清,按欠款追加甲 方每天滞纳金 5%。并可通过法律手段进行追结。
(二)乙方责任:
1、按图抽料,填写材料申购单,负责保管领用后的材料,按图及按甲方要求,按进度要求进行施工。
2、编制施工方案及施工计划,上交参加施工人员名单及组织架构表,按时参加安全学习及工程例会。
3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身破坏,追究乙方法律责任及索赔,如属他人破坏,乙方负 10%的损失责任,并派工修复,材料由甲方负责。
4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工,如认为需作图纸变更的,书面向甲 方提出申请,否则,后果由乙方负全责。
5、按规定搞好文明施工及安全生产,由于乙方或员工违章作业,造成安全事故,包括伤及他人的,一切责任及赔偿均由乙方负责。
6、材料超耗的,全部按进货价乘以1、1 倍扣罚乙方。节约的'按进货价1、1 倍奖励乙方,损耗量按____市定额执行。
7、按规定完成有关资料按时上交资料员。
8、执行项目部的管理制度,违反者甲方按规定处罚乙方。
9、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内,超过的按签证调整,每工日按伍拾伍元计算调增款。
10、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥。
六、管理办法:
1、乙方按甲方规定,全体员工必须办理工卡,戴好安全帽进场施工。
2、乙方所有进场的机具需造册登记,进场时交甲方存档,机具退场由甲方项目经理开放行 条放行,否则,不给予放行。
3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。
4、材料抽样工作由乙方负责,送检由甲方负责,对材料质量认为有疑问的及时提出,保证工程质量。
5、执行项目经理的指令性施工。 (现场班长: 联系电话: )
6、若甲方提供住宿条件的,乙方每人每月交 10 元清洁费及床位费,宿舍内使用的水电费 由乙方按实用支付,水每6元,电每度1元。
7、不得请甲方人员娱乐,沐足,请客,送礼等,违者每次罚款壹仟元。
8、班组进退场应做到场地交接工作,并填写工序交接表,做到工完场清。
9、若施工期间,若该栋楼甲方有失窃,乙方班组应负责按比例赔偿甲方损失费。
10、由于乙方技术低劣或人力不足无法按期按质交货的,甲方可终止合同。
七、质量责任:
1、乙方必须熟识图纸,必须严格按图施工,按设计要求及有关施工规范施工,乙方违反上 述要求造成甲方经济损失及工期损失的,由乙方负责赔偿,乙方员工必须考试上岗。
2、验收表格 80%优良的视为优良,不足的视为合格。
八、安全责任:
1、乙方必须为自己班组施工人员购买意外险。
2、乙方无购买意外险,若乙方人员有发生工伤事故, 必须负责工伤人员的一切赔偿, 甲方若在事故中为乙方垫支了费用,则在以后工程结算中从乙方工程款中扣回有关费用。
九、其它:
1、奖惩:质量优良且能文明施工及安全生产达到公司要求按搅拌桩实做工程量每米奖励 壹元,没达到以上要求则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。
2、保证金:签定本合同的同时,乙方一次性交甲方伍仟元履约保证金,完成两层标准层后 归还。
3、保修期: 保修 年,日期由该楼综合验收之日起计算。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年 月 日
发包方:______________________?(以下简称甲方)承包方:______________________(以下简称乙方)
为确保工程质量,安全生产,文明施工,加快工程进度,便于现场施工管理,项目部对出版物交易中心水电工采取单包工的形式承包给施工队,经甲乙双方协商达成一致意见,为明确双方责任,确保交易中心工程创省优样板工程,特定如下条款,望双方共同遵守。
一、?工程概况
________________________________________________________
二、?承包范围
1、?临时工棚的用水、用电装拆维护,机械设备及斗车维护维修。
2、?基础内的预埋接地桩、接地网,地下室内的由甲方该安装的所有设备、设施的安装、预留、预埋,水管预留孔洞,大型机械设备与设施的安装与调试请厂家配合。
3、?各楼层内的水管孔洞、电气管、线盒的预埋、预埋,设备层内属施工方安装的设备,屋面防雷网,柱做接地桩的焊接,管内穿线,开关、插座的安装,灯具安装,空调插座,分户电表箱及总配电箱的预埋、安装。
4、?厕所、洗漱间的上、下水管和屋面下水管、地漏安装。
5、?电缆桥架及给排水设备。
6、?施工用电架设、拆除,夜间足够的照明灯具的安放,必须专人负责,24小时轮流值班。
7、?按设计施工图及变更通知单和图纸会审内容施工。
8、?水电安装使用的工具、用具,水、电测试仪器。
9、?电梯电缆的预留孔洞。
10、?管道井内的支架焊制安装。必须准确提供设计施工图及设计变更所需材料计划表。
三、?承包单价
按第二项承包范围内的施工内容,按建筑面积以_______元/M2,人工费大包干计算。
四、?付款办法
在施工中,根据工程进度,付款至_______%(含生活费)具体方法为:第一次完成至正负零;第二次至三层主体;第三次完成屋面及水箱结构;第四次主体验收;第五次竣工验收后一月内付清。
五、?工程质量要求
1、?该工程按省优样板工程进行施工及验收。施工中严格按照设计图纸、设计变更、图纸会审内容、技术交底进行施工,严格按照施工规范施工、操作规程操作、按国家验收标准验收。承包人应选择技术素质高、责任心强的职工,树立“百年大计,质量第一,安全第一”的思想教育职工不得偷工减料,以“高标准、严要求、重质量、讲信誉”完成本商业楼工程。
2、?机械设备必须一机一闸,一保护器并有三相五线制。
3、?严格按图施工,不得随意改变,不得偷工减料。
4、?所有临时用电的照明,上下水,必须整齐,外线平整,立杆垂直。严禁凿墙打洞、楼板打孔。楼面浇捣后再出变更除外。
5、?开关、插座必须按设计标高一致,在同一水平线上,顶棚灯必须均匀对称,且符合适用要求。
6、?水平管必须高低一致,与墙间距一致,且按设计放坡。
7、?对水、电所有维护预埋、安装材料必须经电工认可后,方能进入施工现场,严禁使用劣质的电气设备。
8、?防雷网支架间距及高度须均匀一致。
9、?主管必须保证垂直且与墙间距一致。
10、?下水管平装部份必须按图纸及规范放坡。
六、?工期要求
1、?严格按照项目部施工总进度计划和分项工程进度计划进行施工,不得以任何条件和客观原因阻止施工和延误工期,影响其它工种的施工。如因天气原因造成延误工期,应采取有效的保证措施赶上(加班、加施工人员)。
2、?密切与各工种配合好,在保证工程安全、质量的前提下,提前完成任务。
3、?各施工段施工人员安排:_______人。安装工程_______人。
七、?安全生产、文明施工要求
1、?进入工地的施工人员必须有身份证、计划生育证、暂住住,且注册登记。进入施工现场必须配戴好安全帽。
2、?严格遵守安全生产施工规范、规程、工地管理制度;服从工地管理人员的指挥和调配,严禁酒后作业、穿拖鞋、赤膊进入施工现场。
3、?上班前须对施工用具、架子进行检查,对脚手架、探头板和有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其它工种或通知施工员安排)。
4、?对各机械设备均必须有专人负责管理,操作人员要来守工作岗位,离人断电关闸。下班前认真检查各机械设备,发现问题及时维修解决。各种机械设备不得带病作业,且必须有漏电保护和安全防护装置完好。维护必须定人定位置负责。
5、?一切听从施工员指挥,不得冒险蛮干,否则后果自负。
6、?材料、设备吊装由甲方配专人指挥,且乙方派人配合,不得随便指挥吊车作业。
7、?做到工完场清、收工脚下清,下班后各种剩余材料清检堆码好。
8、?工地上严禁喝酒、赌博、喧哗吵闹、打架斗殴。一旦发现送交保卫科或公安机关处理,项目部不负任何责任,且一切费用由乙方自理。
9、?管井内施工,上部各出入洞口安放提示牌,以避免有杂物掉入井内。
10、?不得向外抛东西。
11、?发生人为的安全事故,一切责任和费用均由乙方负担(当事人)。
八、?其它事项
1、?为保证工程质量、工程进度及遵守工地各项规章制度,项目部采取奖罚制度。
2、?本工程任务大、时间紧,施工期间除特殊原因不放假,如有停工现象,罚款_______元/天(除工地安排假日外)。
3、?非特殊原因,职工必须在食堂就餐,不在食堂就餐者,一旦发现罚款_______元/人次。
4、?打架斗殴、喝酒、赌博者罚款_______元/人次。
5、?发现有安全隐患不整改的,罚款_______元/次。
6、?对各种规格材料在配料时充分利用配料,不得滥裁、滥割,违者每次罚款_______元以上(价值5倍)。
7、?不得有偷盗行为发生(变卖废品视作偷盗处理),按材料价值的5倍处以罚款。
8、?不戴安全帽进入施工现场罚款_______元/人次。
9、?乘吊篮上下,每次罚款司机_______元,乘座人员_______元/人次。
10、?班组长每月保证28天出勤,住宿25晚,每天到办公室签到。
11、?安全事故:医药费用超过_______元/次以上的,每次处以_______元罚款。
12、?以上罚款从每次支付工程款中扣除。
九、?本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,送_______壹份,望双方共同遵守。
甲方代表签字:_____________________
乙方代表签字:_____________________
项目部施工队承包人:_____________________
________年_______月_______日
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿公平、诚实守信、平等互利,友好合作的原则。经甲、乙双方共同协商,甲方将山水风景2#、3#楼水电预埋、安装工程交给乙方施工,为圆满完成此项工程,明确双方责任,特拟订以下条款:
一、工程地点:贵阳市小河区交椅山。
二、工程内容:山水风景工程 2#、3#楼水电预埋、安装,临时施工用电、用水。
三、承包方式:包工不包料。
四、施工要求:
1、乙方必须服从甲方现场管理,与土建工作相互协调。
2、乙方必须严格按照甲方要求、设计图纸及现行施工规范施工,预埋点准确到位,布线清晰,所完成工作能通过相关职能部门的检查验收。
3、如因乙方失误出现质量问题,除返工费用由乙方全部承担外,甲方可根据问题大小,一次对乙方进行500~5000元罚款。
4、乙方在施工中应对甲方提供的材料进行妥善管理,合理使
五、安全要求:
1、乙方工作人员进场时必须报经甲方作好安全教育技术交底,严格按照安全操作规程,持证上岗。
2、乙方领班组长必须不间断对工作人员作好安全教育及班前活动,所有交底必须作好签字手续备案,上岗人员必须遵从安全施工规范规定。
3、乙方应配合甲方的安全管理工作,参加甲方组织的安全巡视、检查工作,对提出的问题应及时整改,排除危险源。
4、进入施工现场必须配戴安全帽,乙方工作中不允许安全事故发生。
六、工期要求:
自 年 月 日至 年 月 日结束,共计 天。人力不可抗拒的自然因素或甲方原因耽误工期时可顺延。若因乙方原因延误工期,甲方有权对乙方进行罚款,其额度在50元/天至100元范围。
七、单价:包工不包料 元/㎡。
八、付款方式:乙方进场施工后,甲方每月按所完成工作量的80%付工程款给乙方,工程竣工验收合格后两月内结清所有工程款;每次工程款的支付须由施工主管核准签字后交甲方财务办理。
九、附属条件:
1、甲方所列罚款事项,一旦发生,就从当月工程款中扣出,如有不服者,甲方可按所完成工程量的50﹪结算工程款后,驱逐出场。
2、乙方自带工具、器具,检测仪、表,安全防护用品、用具。
3、甲方不提供住宿,现场也不允许住人(但可根据工作需要搭建工具房),严禁乙方与工作无关的人员如:亲属、妇女、儿童等逗留现场(有急事可经甲方门卫通知)。以上如经发现,对乙方进行500元/次罚款后,将无关人员驱逐出场。
4、乙方应对自己的施工人员进行严格管理,尊章守纪,不允许工地范围内出现酗酒闹事。
十、适用法律:本合同发生争议时,可申请贵阳市劳动争议仲裁委员会仲裁,不服仲裁时可诉诸人民法院。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,至款项结清失效,以收款凭条为据。
十二、未尽事宜,双方可后续协商。
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
发包单位:______________________________(以下称甲方)
承包单位:______________________________(以下称乙方)
经甲乙双方协商,甲方同意将_____________________工程项日,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称
所有施工中的水、电、消防及防雷系统包工包料的施工。
第四条、承包内容
1、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
3、所有工程的临电、临水全由乙方负责安装,甲方不负责出零杂工、所用材料。
第五条、承包方式
1、包工主材及主材配件、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格
1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为____元。
2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式
1、每月结算一次,并按完成工程量的60%支付进度款,工程竣工验收后付35%,剩余5%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、保证金
签订合同之日向甲方支付20万元保证金,根据第一次拨款逐步给乙方退还保证金。
第九条、工期
l、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施丁,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第十条、质量要求
乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。
第十一条、保修
工程保修期为终生保修,二年之内不出现任何质量问题,付清保修金,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须住接到通知后三大内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。
第十二条、双方的权利和义务
1、甲方的权利与义务
(1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、路线、政策,遵纪守法。
(2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
(3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。
(6)负责外墙脚手架的搭设。
(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
(8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重人漏洞或朱将T资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。
2、乙方的权利与义务
(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例,自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。
(2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
(3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规定》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的.安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理,指导、检查、督促。
(5)负责对生产工人技术交底r作并做好记录,坚持对各分项工程的白检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工场清。
(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。
(7)每月必须付清工人工资。
第十三条、现场的管理规定
1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。
3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。
4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,刚电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。
5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。
6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。
7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款50元,发生人小事故由乙方负责。
8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。
第十四条、其他约定
1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。
2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2. 4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损火及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面同收工程承包权。
第十五条、违约责任
1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一大向甲方偿付违约金1000元。
2、由丁质量原冈造成返工,返工工期计入乙方施工期,逾期完成违约金同上款。
3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失。
第十六条、附则
1、本合同白签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。
2、本一式四份,甲方执二分,乙方执一份。
甲方单位:____________
甲方代表:____________
联系电话:____________
签订日期:______年______月______日
乙方单位:____________
乙方代表:____________
联系电话:____________
签订日期:______年______月______日
甲方有一套位于__________________的商品房,现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计。
一、工程名称:室内装修及水电工程。
二、施工地点:________________________________
三、工程内容及工程量:本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准,施工中如有漏报项目或增加项目,则按实际结算项目数量结算工程款。
四、工程总造价:按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约:______________元大写:________________________元正
五、付款方式:甲方应于________年_____月_____日先付给乙方总工程款的30%___________元_______年_____月____日支付总工程款的20%______________元________年_____月_____日支付总工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付总工程款的20%_______________元)_______年______月____支付总工程款的10%______________元)。
六、施工期限:从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素,工期顺延。
七、保修期:保修为年,保修期内属工程质量损坏,乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”。
八、责任:
1、因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案,所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。
2、甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口,清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
3、乙方需指定施工负责人,非经甲方同意,乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。
4、如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的,所造成的损失由甲方负责。
5、工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格,乙方只对甲方履行保修责任。
6、附工程的验收标准
九、本合同范本一式两份,甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。
甲方:______________________乙方:____________________
签约代表:________________签约代表:________________
联系电话:________________联系电话:________________
日期:________年____月____日日期:________年____月____日
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本合同。第一条外包服务范围
(一)服务地点:_________________大楼及其附属楼及甲方坤隆酒店所有水电设备设施日常维护及相关工作,含安保、消防设备设施实施维护。
(二)服务内容:_________________完成甲方所需要的水电工岗位职责内容的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复。
(三)合同服务期限:_________________
第二条甲方的主要权利和义务
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方维修施工期间,甲方予以配合。(三)按照本合同有关规定,支付承包费用。第三条乙方的主要权利和义务
在正式为甲方提供服务前,应熟悉甲方所有水电设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从合同生效起,提供的主要服务为:_________________
(一)全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在1小时内或甲方指定的时间内到达现场。
(二)每周对甲方办公楼、仓库及其附属区域消防、电气线路等巡检一次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)每月现场安全检查:_________________协同甲方安全管理人员开展每月度一次和重大节日前的用电、消防安全等检查,用专业的角度提出有安全隐患的地方,并协助甲方加以整改。在甲方需要时,配合、协助甲方聘请的专业机构对安保设备设施进行检测、维护。
(四)认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
(五)负责甲方出租房屋水电表度数核定及费用的收取,每月一次。(六)其他与水电使用、安全相关的工作。
乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
乙方自带维修的必须工具,并要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的损坏,需要更换零部件的,费用由甲方承担;但因乙方的施工造成二次损坏的,由乙方免费更换。
乙方应协助甲方做好水电设备、设施及其零配件的采购、更换;必要时,甲方可以授权乙方实施采购,乙方应提供部件的报价,供甲方参、确认采购,报价中的部件价格不得高于市场价。
在维护施工中,乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失,责任由甲方承担。
第六条未征得甲方同意,甲方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回维修,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。第七条费用结算:_________________
甲方全年支付乙方承包费用_______________元整,按月结算。第八条违约责任:_________________
乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
合同生效后,任何一方不能正常履行合同时,须提前1个月书面通知对方,并按合同总价款10%支付违约金。
第八条在合同期内,如甲方的证书失效或其他原因导致乙方不具备水电维护作业资质或能力的,甲方有权解除合同,并不承担任何责任;
第九条纠纷处理方式:_________________
双方因合同履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以向人民法院提起诉讼。
第十条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决,必要时可签订补充条款。
第十一条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________________乙方(签字):_________________
年月日年月日
甲方: 乙方:
经双方友好协商,甲方将 水电工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,供双方共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工条件:已具备
二、水电工程承包范围
1、水电工程施工图纸范围内室内所有水电工程施工及安装(不含外落水主配电工程)
2、安装、调试、协调配合竣工验收;
3、墙体开洞封堵及安装留下卫生清理等。
4、服务:人员培训、技术服务、保修
三、合同工期
开工日期:以甲方的开工报告为准。
竣工日期与主体工程同步(或延后30日)。
四、工程价款
1、本工程款采用图纸设计范围内所有水电项目的总价为20xx年河南省建设工程量清单综合单价,决算价下浮 %含税收,管理费、配套费、资料费,下浮点在每个付款节点按比例扣除,如设计发生边更对边更部分提前下达变更手续另行结算。
2、主要系统设备按后附清单计入报价,作为结算价。(不含大型设备,例如泵房设备)
3、一切材料甲方按市场当月发布价计算。
五、工程价款支付
按照大合同,出土+0已完工程量的60%,主体封顶支付施工工程量的80%,后期安装按月进度支付至已完成工程量的85%,水电调试后具备交工条件后支付总价款的97%,剩余3%在质保期限满壹年后支付。
六、材料设备供应
1、本工程材料由乙方采购。
2、乙方所购材料质量必须符合国家标准,达到设计和施工质量验收规范要求(使用前必须按规定报验质检部门,合格后在进行施工,否则返工自负)。
七、质量标准
1、乙方必须按照图纸设计和规范要求,达到标准合格工程。
八、甲、乙双方职责
1、甲方职责:
(1)提供必要的开工条件,协调施工中与有关施工单位的相关事宜。
(2)提供必要的图纸及变更通知单。
(3)按合同约定支付工程款。
(4)协调乙方使用施工电梯。
2、乙方职责:
(1)乙方承担施工过程中所发生的安全及文明施工事故和由此引起的一切责任和损失。
(2)所有水、电费用均由甲方负责
(3)现场做到文明施工、严格遵守施工现场管理,遵守执行文明施工及协调配合的奖罚文件、标准。
(4)已竣工工程交付甲方前,负责已完工程成品的保护工程,要求采取特殊措施保护的单项工程或部位应无条件的保护好。
(5)施工现场做到机具、材料安置有序、堆放整齐,做到场地清洁。
(6)按施工图和合同约定对材料、设备进行采购,必须保质保量,材料、设计进程必须经监理和甲方验收,接受监理的监督,严格按约定的设备材料要求标准购置。
(7)配合其他施工单位施工。
(8)完工后应积极配合甲方组织的竣工验收工作,乙方必须确保承包范围内水电工程验收通过。如出现质量问题,一切责任费用由乙方负责。
(9)由甲方提前通知发放变更单据。
(10)严格按照合同约定履行劳动管理义务,不得拖欠民工工资并影响工程进度。
(11)完成甲方指令。
九、施工组织和工期
1、施工组织设计
(1)乙方在合同签订时提供施工组织设计(施工方案)、进度计划。
(2)水电安装工程的施工计划与主体工程的总体施工进度计划。
(3)甲方确认的时间:提交方案后10个工作日内。
2、工期
工期顺延。本工程除不可抗力(不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人乙方责任造成的爆炸、火灾、风、雨、雪、洪、震、酷暑等自然灾害)外工期不得顺延。
十、质量要求
1.工程质量
(1)工程质量应当达到合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家筑建部的质量检验评定标准为依据。
(2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。如双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
2.检查和返工
(1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同,发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
(2)工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
3.隐蔽工程和中间验收
(1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。
(2)监理工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不得超过48小时。.监理工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,工程师应承认验收记录。
(3)经监理工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,监理工程师不在验收记录上签字,视为监理工程师已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。
(4)无论监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。如:乙方不经验收擅自隐蔽,经检验不合格,乙方承担发生的全部费用,并且追加每处罚款(10000元),工期不予顺延。
十一、安全及文明施工要求
1、乙方必须建立安全组织机构,设立安全负责人,配合丙方做
2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有强烈的安全意识。
3、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
4、乙方在施工中必须遵照有关安全操作标准、规范作业,采取严格的安全防护措施,承担由于自身原因所造成的事故的一切责任和损失。
5、由于乙方施工的质量或管理不善等原因引起的第三方安全事故,由乙方承担一切责任和赔偿一切经济损失。
6、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
7、乙方作业层的材料堆放必须整齐,井然有序,在大楼内集中堆放材料必须满足楼板荷载要求。
十二、工程验收
1、中间交工工程的范围包括:隐蔽工程、分段工程、主设备安装等的安装质量验收,试水试压、电阻测定的验收有甲方及业主监理工程师的认定签单。
2、当各系统运行正常后,竣工工程具备竣工验收条件,在甲方申报验收前由乙方提供完整的竣工资料、竣工图一套及竣工验收报告给甲方,监理方、设计院、质监站的人员同时对该工程进行安全质量检查.进行初步验收,并在验收后六日内提出修改意见,乙方承担因自身原因造成的费用,该项目在未交付甲方使用前,保管责任由乙方负责。甲方通知乙方验收,由资料员提供相关文件。
十三、竣工结算
1、该水电工程在验收合格及甲方确认竣工和结算资料己合格后乙方方可办理竣工结算,乙方应在验收合格后的15日内呈报完整的竣工结算资料给甲方,甲方在收到竣工结算资料在甲乙双方配合的情况下壹月内办理完决算核对及审计工作。
2、对于设计变更部分,乙方应当在甲方下发设计变更通知后2天内向甲方提交变更的工程量及变更的工期,甲方在10个工作日内进行审核,甲方审核的结果必须加盖甲方的单位印章方发生效力。
十四、质量保修
1、乙方按工程实际结算价的3%留作质保金,保修期1年,保修范围为乙方所施工项目,保修期从水电验收合格意见书签署之日起计算,保修期间的保修费用由乙方负责。
2、在保修期内发生保修事项后,乙方在接到甲方通知后应在24小时内派人到场进行修复,否则甲方有权另行找人修复,所需费用从质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付给甲方。
3、乙方承担承包范围内的质量保证。
十五、争议和违约责任
1、争议:任何一方违反合同规定,按下列方式解决。
(1)友好协商解决;
(2)协商不成时,向当地(工程所在地)人民法院起诉。
2、违约责任
乙方的责任:
①工期延误的,乙方按照每延误一天向甲方支付总造价的1%违约金,如果超过10天.甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应损失。
②乙方施工的工程如质量不符合约定或国家标准,甲方有权要求乙方承担进行更换、维修,工期不予以顺延,如果由此给甲方造成损失的,乙方也应当予以赔偿。
③甲方不拖欠工程款,乙方与工人工资兑不了现所引起的上访、集访的,乙方应按照10万元/次向甲方支付违约金。为保障社会的稳定,甲方可先代乙方支付其所欠付的民工工资,但是甲方支付后除有权要求乙方支付代为支付的民工工资并按照本合同规定支付违约金外,同时应当按照甲方代为支付的款项总额的10%向甲方支付违约金。
(2)甲方的责任:
甲方不能按合同约定支付合同款,乙方拖欠农民工工资所引起的上访,甲方应按照10万元/次向乙方支付罚金。
十六、合同生效
本合同经双方签章后,乙方向甲方交合问履约金15万元(大写:壹拾伍万元整)后立即生效,直至结清一切合同价款后自然失效。
十七、合同履约金退还:工程主体出±0完成退还50%主体封顶退还全部履约金。
十八、如按合同时间十个工作日以内开不了工(自然灾害除外),甲方按贰分付给乙方利息
本合同一式肆份,甲、乙双方及监理单位各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章) 乙方(公章)
法定代表人或授权代理人: 法定代表人或授权代理人:
签订日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1.装修施工地
2.工期:﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日
第二条:材料供应的约定
1.甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的.水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计,施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工地必须工具(锥子,切割片等),要保证安全性,良好使用性,乙方自行工具维修费和损耗费用。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》GB50210—20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB—35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条:有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1在工人进场后三天给部分生活费,施工中途在给予部分生活费,工程完工后全款付清。
2.乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);
(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;
(4)开关面板安装;
(5)后期灯具的安装。
第六条:工程结算方式,按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。第七条:违约责任1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的违约金。
第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争执时,双方协商解决;当事人不愿通过协
商、调解解决、或协商调解不成事,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。延。
第九条:其他约定1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。
3保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修,在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条:附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后过程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)水电过程保修五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):年月日
乙方签字(盖章):
年月日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》甲、乙双方在平等、真实、自愿的基础上,经双方友好协商,一致同意达成以下条款并签定本合同,以资共同遵照执行。
一、 工程名称:水电安装
二、 工程地点:沭阳县第二实验小学欧洲城
三、 工程承包价格及承包范围:
欧洲城(45#楼)3·754万平方 平方 万元
3.1电气安装入户,按图安装灯、插座、开关、电表。
3.2电视、电话、智能对讲、信息预留线管。
四、 施工期限:
1、开工日期
2、配合土建的施工进度要求的工期,乙方不得以任何借口停工怠工,由于乙方原因造成工期每延迟一天竣工,罚款¥1000.00元。
2、如遇下列情况经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1) 甲方不能按时提供施工场地;
(2) 甲变更设计方案,经甲、乙双方确认工程顺延者;
(3) 甲方未按合同规定支付工程款,而影响工程进度者;
(4) 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、地震、大面积爆发的传染性疾病等)而影响工程进度者。
五、 物资供应
本工程所需的物资材料由乙方负责采购,主材品牌招标主材统一附件,具体如下:
(1)电线、电缆:新亚 (2)按钮开关:TCL
(3)空气开关:佛山求精 (4)PVC线路线槽:顺德联塑
(5)镀锌线槽:中山华顺 (6)配电箱、表箱:中山德成
(7)灯具:中山古镇 (8)光管:顺德松日
(9)镀锌钢管:珠钢
六、 工程造价及支付方式:
1、 工程造价:经甲、乙双方同意,工程含税总价为人民币:
2、 付款方式:本工程根据工程进度分期付款,每次工程进度款按实际进度,经甲方核实后支付,具体如下:
3按工程进度付款1—4层付15%.4—9付款20%,9—14付款30%工程主体结束付40%有线时付85%检验合格后付工程款即本工程总造价的95%。
2.4剩余5%工程款作为质量保证金,在保修期满后一周内办理保修金结算。
七、 工程变更及变更造价的调整
本工程采用包干的形式,除以下情况之外造价不发生变化。
1、除甲方提出的招标范围及图纸之外的工程项目变更,没有甲方的指示,乙方不得变更。
2、若发生变更的,在取得甲方同意的情况下,乙方及时做好变更记录,变更及现场签证必须有甲方盖章方能作为结算的有效文件。
八、 工程质量要求
1. 工程质量合格。
2. 施工单位必须严格按照国家颁布的现行施工规定及安全操作规程进行文明施工,接受甲方的监督。
3. 如乙方原因导致工程质量验收不合格时,由乙方负责全部责任。如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,视为工程质量合格,由此而产生的一切问题,与乙方无关。
4. 乙方提交竣工资料后十日内,乙方组织验收并验收日期以书面通知甲方,甲方收到乙方发出竣工通知书后,逾期不组织工程验收,乙方可视为工程已通过验收;
5. 竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,导致验收后的工程发生损失,应由甲方承担;
6. 在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合要求,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成,经验收合格后,现行移交。
7. 竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,在进行竣工验收时,乙方应提供下列文件:
8.1增减变更文件和其它洽商记录;
8.2技术资料及交工文件;
9.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位,工程变更大的,施工单位绘制竣工图。
九、工程验收期限:
电气工程完成后,甲方配合做好相关工作,乙方配合按供水、供电部门要求完善工程,并一个月内完成交接(供水、供电部门直接对用户抄表)。
十、工程保修:
保修范围:本合同工程范围。
1、保修期限:验收合格之日起保修1年,在保修期内确由施工单位原因造成的质量事故,乙方应负责无偿修理,如因甲方或其他方所造成对乙方工程损坏的一切返工费用均由甲方或其他责任方负责;甲方如有需要对乙方所安装设备继续保养,则可委托乙方作有偿终身保养技术服务。
2、因使用过程中人为损坏、不可抗力因素损坏及易损件均不属保修范围。
3 甲方应积极协助乙方开展工作,向乙方无偿提供施工用水、用电及存放工具、材料等施工条件,施工中出现的问题应及时协商解决。
4 工程竣工验收将会给甲方使用后,所发生的一切盗抢、天灾等损失,乙方不承担一切责任。 十四、违约责任
1、由于乙方原因造成工期每延迟一天竣工,罚款¥1,000.00元。
2、甲方不按合同约定支付工程款给乙方,导致不能继续履行合同,属甲方违约,乙方有权
3、乙方的工程质量或施工进度未能按合同约定完成,属乙方违约,甲方有权单方终止合同。乙方必须在甲方规定的时间内退场,甲方可另请施工队伍,确保工程顺利进行。
本合同如有未尽事宜,双方友好协商解决,协商不能达成共识,双方均可:向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十五、合同一式二份,双方各执一份,每份均具同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,至工程竣工验收合格,结清工程款并保修期满后自然终止。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
年月日:
发包方:_____________________?简称:甲方
承包方:_____________________?简称:乙方
依据?_____?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:______________________
2、工程地点:____________________________________________
3、施工范围:____________________________________________
4、工程性质:____________________________________________
5、单位工程造价:___________元/平方米(建筑面积)
二、质量要求
按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工,由此造成的一切损失由乙方负责。
三、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)甲方可根据现行的施工规范,随时检查乙方的施工进度及施工质量,若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求,可书面通知乙方进行整改或返工,由此造成的一切损失由乙方负责,乙方若拒不整改,甲方有权要求乙方停止施工。
(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(3)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。
(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收,并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训,进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(4)遵守甲方的一切规章制度,严格执行国家安全生产法律法规、文明施工,随时接受甲方对工程质量的检查及监督,若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作,不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后,协助甲方组织有关部门进行检查验收,按甲方要求做好工程收尾工作。
四、付款方式
_________________________________;
五、其它
本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后同具法律效力,在履行合同过程中,若发生争议及未尽事宜,双方协商解决,若协商解决不成的,向工程所在地_____机构或法律裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。
甲方(盖章):______________________?乙方(盖章):______________________
甲方代表:______________________?乙方代表:______________________
___________年______月______日___________年______月______日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国同建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立合同共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程范围:二、工作期限
1、开工日期:年日
2、竣工日期:年日
3、合同工期:
三、承包工程方式:包工包料
1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程,以包工包料方式包给乙方。
2、由乙方自行组织购进,图纸规定,质量合格的材料进行施工,必须验收质量达到平定合格标准。
3、乙方组织有证件的技术人员,熟悉工人投入工作,服从甲方、监理有关人员指挥检查,如不合格的马上进行整改,返工造成的损失一切由乙方自己负责。
4、保管好自己的材料,预防丢失,材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。
四、合同价款
乙方承包的 工程量约 ㎡,合同预算约 元,按实际工程量结算为准。
五、付款方式
1、乙方自行带资和人工、材料,做到本楼一定的工程量,如做至 的工程量,付进度款时,付 %给乙方。
2、工程竣工验收合格后,由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方,甲方在天内审核,结算给乙方的工程款,留 %作保修金。
3、乙方的保修期按国家有关规定保修,保修期满后,一次付给乙方。
4、乙方在保修时间内,如有质量问题:漏水、漏电等,乙方接到通知,马上派人。如果不来维修,甲方派人维修,维修的费用从保修金中扣除。
5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金,建至
6、合同订立后,甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场,如未能按时进场,乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金,并赔偿乙方相应损失。
六、安全责任
乙方必须安全生产、文明施工,在施工中出现一切安全事故,全部由乙方负责。如发生大事故,马上向甲方报告,甲方向上级有关部门报告,由有关部门作出处理。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
甲方:_______(发包方)
乙方:_______(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点:_____________________________________________
2、工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本项工程预计费用_______元人民币。
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》50210-20______及《建筑装饰装修工程质量验收规范》50327-20______并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1、工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:
第六条水电开槽、布线、穿线、埋槽
1、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
2、水电施工的穿墙、打孔、切割
3、开关面板安装
4、小五金、马桶、的安装
5、后期灯具的安装
6、工程结算方式:
按实结算:_______
总价结算:20元/平米(套内面积)
第七条违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条其它约定:
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:_______
_______年_______月_______日
乙方签字(盖章):
_______年_______月_______日
发包方(全称):__________ (以下简称甲方)
承包方(全称):__________(以下简称乙方)
为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)
2、工程地点:__________
3、设计单位:__________
4、监理单位:__________
二、工程承包范围:
1、甲方提供的"(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、与有关部门的施工界限:若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期:
1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。合同签订后天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
2、安装过程中,如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:
a、因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、 1周内连续停水停电累计超过小时且确实影响施工。
3、乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天_____元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天_____元的罚款。如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。
四、工程承包方式及计价方式:
1、水电项目按以下计价条款进行计价:
a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;
b)安装定额套用;
c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用;
d)主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补%,然后由乙方负责采购、安装、保管;
e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;
f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;
g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;
h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增
i)按以上计价条款进行计价后下浮_____%(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;
2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工,该部分按以下要求进行计价:
a)、工程量按甲方审核后的实际工程量结算;
b)、土建定额套用;
c)、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用( );
d)、材料因土建部分均为甲方提供,考虑到甲方管理上的方便,水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管,乙方不计取任何土建材料费用;
e)、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;
f)、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;
g)、本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费,其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;
h)、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;
3、以上计价模式均为定额计价模式,不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用版软件套价的电子版预算及软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;
4、按以上结算条款进行结算,除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;
5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护,材料由甲方提供或签认乙方提供的材料,乙方不计取任何费用;
6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付,各班组按造价比例进行分摊,从工程款中扣除;
五、付款方式:
1、单体不低于栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
2、乙方根据工程进度于每月_____日向监理部申报当月完成的工程量,监理部在_____个工作日内予以审批后报甲方,经甲方审批后工程量的%支付该月工程进度款。
3、工程竣工验收合格后,乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理交付使用之日起_____个月内办理完结算手续,同物业办理完交付手续后,付至工程结算总造价的%。余款%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_____年后完成全部保修工作天内付清余款。
4、工程款的以现金支付,但乙方应提供工资册,余下的以公司户头转账至材料商的方式支付。
六、工程质量标准及验收:
1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。
2、双方对材料、工程质量有争议,由甲方委托工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的,鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的,鉴定费用及相关的损失,由乙方承担。
七、材料、设备管理要求:
1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装,未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换,甲方有权采取对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
2、本合同签订后_____个月之内,乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±%,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前_____个月进行审批,以便确定品牌、价格,需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前_____个月进行审批。
4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记,如未登记入工地后视为甲方所有,如离开工地时,甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及可疑人进行检查,发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以倍以上的罚款。
八、保修和售后服务
1、本工程自验收合格之日起乙方提供*个月免费保修服务。
2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后小时内赶到现场并于小时内完成维修。发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。其他情况下,乙方须在甲方通知后小时内赶到现场,并于赶到现场之日起_____日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3、每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认,因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除,不足部分乙方还应补足。
九、甲、乙双方责任
1、甲方的责任
(1) 提供引至本小区内的`施工水源、电源(二级电箱以上的电源),具体引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及办公使用,不允许住人。
(2)参与工程质量、施工进度、施工安全的监督,负责材料进场、施工验收确认工作。
(3)按合同约定支付工程款。
(4)协议签订后,甲方提供完整的水电施工图纸套。
2、乙方责任:
(1)在施工期间,乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联系人:___),甲方发现施工现场管理员不在岗,每次罚款_____元。
(2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定,严格按安全、文明施工的要求组织施工、管理,并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均由乙方承担。甲方可根据安全事故具体情况给予罚款。
(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,并承担损害修复的费用。
(4)水电工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在隐蔽前小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可,乙方自行隐蔽的,甲方将视情节严重程度给予每次_____元罚款,并要求重新隐蔽验收直至符合要求。
(5)已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员,尊重一线施工人员的劳动成果,不得任意扣发工人劳动报酬,否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。若政府需要乙方人员办理社保、劳保,乙方需负责办理并承担费用。
(7)相应的内业资料由乙方负责完成,并提供完整的备案用竣工图套。
(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕,其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成,土建粉刷后因乙方原因需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割,不得未经切割随意凿打破坏墙面。
十、违约责任
1、合同签订后_____日内,乙方应交纳合同履约保证金_____万元整。履约保证金在乙方第一次付进度款时无违反合同条款的情况下无息退还。
2、当发生下列情况时视作甲方违约,由甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失:
(1)甲方不按时支付工程进度款。
(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。
(3)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
3、当发生下列情况时视作乙方违约:
(1)因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
(2)因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。
(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的,应按照逾期支付款项的_____%
5、对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题,甲方有权采取罚款、责令整改等措施。
十一、争议解决
1、甲方、乙方在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
十二、合同解除
1、甲方、乙方协商一致,可以解除合同。
2、有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,乙方应无条件配合,并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金:乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;发生重大质量事故;出现质量、安全问题,又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的;未经甲方同意,无故拖延工期的。
十三、合同生效与终止
1、双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
2、合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
十四、合同份数
1、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。
十五、合同生效
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
_____年_____月_____日