关于瓷砖购销合同（精选35篇）
甲方(需方)：
乙方(供方)：
1、本合同是依照《中华人民共和国民法典》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
(1)产品规格及价格：
产品名称型号：
等级：
规格(长×宽)：
单价(元/片)：
数量(片)：
金额(元)：
合计金额大写：
(2)产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
(3)产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
(4)货款结算方法：款到发货。
3、双方责任：
(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之_____的罚金。
(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之____罚金。
②中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之____进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
(4)任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
(5)如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之____的罚金。
(6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月____日______年______月____日
需方: (以下简称甲方) 供方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同双方共同遵守。
二、质量要求
乙方所供应的瓷砖其质量、规格必须满足国家、地方及行业标准。
三、收货要求
乙方所供应的瓷砖必须按质、按量、按甲方要求的时间将货物送到甲方的施工现场。数量由甲、乙双方共同签字认可，破损的砖不计。
四、运输方式及费用
上、下车费用及运输费用均已包含在单价中，由乙方自行负责。
五、付款方式
甲方不提供预付款，工程完工验收合格后一次支付给乙方全部货款;乙方应按甲方财务制度的要求办理收款手续，向甲方提供符合国家财务制度要求的正式发票或收据。
六、其他约定
1、乙方必须按照甲方工程要求的规格、质量、数量、时间提供瓷砖。
2、送到甲方施工现场的瓷砖，乙方负责提供相应的有关合格质检报告。
3、乙方送到甲方的瓷砖的数量，必须与乙方供货单注明的数据一致，不得弄虚作假。
4、此合同一经签订，双方必须严格遵守。如果单方违约，应遵照《合同法》的相关规定承担另一方的违约责任。
七、合同争议的解决方式
本合同在执行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商管理部门调解;协商调解不成的，依法向对方住所地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
甲方：
委托代理人：
合同签订地： 合同签订时间：
乙方： 委托代理人：
甲方(需方)：____________(以下简称为甲方)
乙方(供方)：____________ (以下简称为乙方)
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的____________馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起______年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____________酒店工地一楼，即________________________。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币____________元(￥____________元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金____________元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含____________元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式______份，双方各执______份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(需方)：_________________
乙方(供方)：_________________
一、产品名称、规格、数量、单价、产品质量、金额：_________________
备注：以上价格为包干价，任何方均不在中途调价。
二、质量标准：质量应满足《轻质高强饰面砖》_________________以及企业标准执行，并满足需方要求，以双方签字封样为准，生产工艺为：垫板窑全通体砖，数量以需方的实际数量为准。
三、交货地点、运输方式及费用：供方负责运输到需方指定的__________________________________施工现场，上车费及运费由供方负责，下车费由需方自理。
四、交货时间：供方收到需方支付的定金后，开始对本合同约定的全部产品进行生产;供方在 __________日内开始向需方交货，第一批货在 __________年 __________月 __________日前供货，并按照需方工程进度交货。
五、验收标准：需方在收到货物后，按第二条规定标准进行验收;如供方所供货物有质量问题由供方承担换货及相关经济责任。
六、货物交接：需方制定员工姓名 __________电话号码____________________身份证号____________________ ，为货物接收人，代表需方接受货物。签订合同时应向供方提供需方出具的授权委托书、并提供制定员工的身份证复印件作为合同的附件。
七、货款结算及支付：本合同签订生效后，需方支付 ____________________元作为需方履行本合同的定金(人民币);需方在支付货款时，货款在人民币____________________元以下的可以现金支付外，货款超过人民币____________________元以上时，需方必须以银行转账或电汇方式支付到合同指定的账号，否则视为需方未支付货款;需方付清全部货款后，供方开票货到付全款，定金在最后一车货款中扣除;如需方未按约定付款，供方有权拒发货，造成停工损失由需方负责。
八、供方收到需方支付的定金后，开始对本合同约定的全部产品进行生产，需方不得中途解除合同，否则供方所生产的全部产品仍由需方安装合同价格赔偿供方的损失。
九、本合同签订生效后，对双方都具有法律约束力，任何一方都不得单方变更或者解除;如一方违约，应当向另一方支付违约金人民币____________________元，并按照定金法则处理定金，如一方违约给对方造成损失的，还应当承担赔偿损失的责任。
十、供方在受国家能源调控或遇到不可抗拒的因素(自然灾害)导致企业不能正常生产的情况下，及时告知需方，供货期顺延。
十一、本合同的所有附件均为本合同不可分割的部分，本合同未尽事宜，双方协商解决。解决合同纠纷方式：
1、协商解决;
2、如协商不成，因履行本合同而发生争议，由需方所在地人民法院管辖;
3、其他有关事项按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规办理。
十二、本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章并在需方支付定金后生效。
备注：因陶瓷生产工艺过程复杂，大批生产与样品近似相同率 95%以上，出具普通增值票。
供方： ____________________需方：____________________
单位地址： ____________________单位地址：____________________
委托代表： ____________________委托代表：____________________
电话：____________________ 电话：____________________
收款账户名称：____________________
开户行：____________________
收款账号：____________________
___________年___________月_________日
甲方：
乙方：
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部或行业规定的标准要求随瓷砖提供备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%;施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%;余下所供瓷砖货款的40%购买一间产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
_____年_____月_____日
需方(甲方)：______________ 签订地点：______________
供方(乙方)： ______________签订时间：______________
甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：
工程名称：____________
工程地点：____________
第一条 标的(材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价)
1、以上为暂定数量，根据甲方实际用量计算金额：
2、以上价格为不含税票。
第二条 交货时间、地点及方式
1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：____________，甲方指定：____________仓管：____________为收货人，____________为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品品种、规格、型号、花色、数量等，是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定)：
3、交货地点：______________
4、交货日期： 号前全部到齐甲方工地，分批次供货时，甲方每次应提前5天向乙方发出送货指令。
第三条 付款方式
1、合同签订后 天内付预付款，合同金额的_______%，即_______元;
(或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金 _______%，或按总价谈定一个定金金额。)
2、货到工地后验收合格____________天内付清余款，即_______元;
第四条 质量标准及验收标准
1、质量承诺：产品出厂时应附有产品质量检验报告和产品合格证，
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到相关产品质量标准和技术参数。
第五条 产品运输
1、运输：乙方送至甲方指定地点，甲方负责卸货。
第六条 验货
1、验收：对于瓷砖的品种、规格、花色、质量、数量经甲方验货后无异议后，不能无理由退货，如确有退货，应事先与乙方协商，退货部分所产生的费用(指：运输费、装卸费)，由甲方承担。
第七条 违约责任
1、乙方逾期交货____________天以内的，每天按不能交货的货款价值 1 %向甲方支付违约金;逾期达到____________天，则甲方并有权解除合同，并向甲方支付相当于合同总价 0.1 %的违约金;
2、货物经检验达不到合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据)，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的'损失由乙方承担。
3、甲方如未按上述第五条规定向乙方付款，导致乙方未能及时供货，其责任由甲方承担，甲方如逾期付款的，应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担千分之一的违约金。
第八条 合同争议及解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城____区域人民法院提出诉讼。
第九条 其他事项
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;
2、《 报价单》、《申请购物单》、《送货单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;
4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方(盖章)：_______ 邮编：_______
地 址：___________ 传真：___________
电 话：___________
开户银行：_______
开户帐号：_______
纳税证号：_______
法人代表：_______
授权代表：_______
乙方(盖章)：_______ 邮编：_______
地 址：___________ 传真：___________
电 话：___________
开户银行：_______
开户帐号：_______
纳税证号：_______
法人代表：_______
授权代表：_______
日期：_______
甲方（需方）：
签订日期：______年______月______日
乙方（供方）：
签约地点：
1、本合同是依照《_____》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
（1）产品规格及价格：
产品名称型号
等级
规格?长_________宽
单价（元/片）
数量（片）
金额（元）
合计金额大写：
（2）产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
（3）产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
（4）货款结算方法：款到发货。
（1）供方如未能履行合同，须负下列责任：
①?产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之_____的罚款。
②?产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。
（2）需方未能履行合同时，须负以下责任：
①?中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之___罚金。
②?中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之___进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③?自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之___罚金。
④?未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤?实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
（4）任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
（5）如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之___的罚金。
（6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前___天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向_____机关申请_____（两者选一）。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方单位（盖章）：
法定代表人签字：
代理人签字：电话：
需方单位（盖章）：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
甲方：
乙方：
根据合同法及现场实际情况，经甲乙双方共同协商，就订购瓷砖事宜签订本合同。经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点： 银川市金凤区宁安大街
二、具体条件如下：
产品名称型号 单价元/块
此单价包括（磨边、下料、及运输装卸）具体下料尺寸见附表。
三、要求及技术标准
乙方提供瓷砖以样本为标准，批量供货不能低于双方封样样板质量，特别是产品的色差必须以样品为标准。严格按照甲方提供几何尺寸下料。同时对所在几何尺寸进行套裁，严禁对产品造成不必要的浪费。
四、验收标准
1、产品无原生性崩边摔角
2、平整度间隙≤1mm
3、成品几何尺寸误差±mm
4、对角线误差<2mm
五、验收交货地点及方式：
1、 本合同签订后，甲方乙方提供购货清单，并确认
2、乙方交货时，并同时向甲方提供本产品的合格证及检验报告。由甲方进行资料审核。
3、乙方产品到达现场后，由甲方派人对质量、色差、几何尺寸进行检验。如批次产品不合格率达到5%，甲方可以拒收损失由乙方负责。
4、由乙方原因产品不能及时到达现场，甲方有权处以该次货款10%的罚款
六、结算方式
合同签订后甲方支付乙方场经甲方检验合格，支付乙方
七、经济责任
如乙方产品不符合规定，未按照甲方提供尺寸进行下料，甲方可以无条件退货。因乙方造成一切损失由乙方负责。
八、本合同一式两份，双方各自一份。
甲方单位
乙方单位
年 月 日
订货方（以下简称甲方）：________________
供货方（以下简称乙方）：________________
为了明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同
第一条 工程名称建设地点
第二条 产品名称，规格，单位，数量，单价，总价等如表所列：
第三条
质量要求；按国家标准
1.瓷砖到场时：乙方提供检测报告及合格证
2.合理损耗及计算方法；按国家标准合理损耗3%，超过部分由乙方承担，色差3米目测不明显为准，尺寸误差正负2毫米
第四条 验收标准
1.乙方提供瓷砖样品，甲方签字确认后为准
第五条 交（提）货地点方式
1.货送到甲方指定工地就地卸车，运费和装卸费由乙方承担。
第六条 付款及结算方式（房屋维修合同）
乙方每次货送到甲方工地，当场验收后付款
第七条 合同生效
本合同一式两份，甲乙方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。
若本合同未尽事宜，需要补充，经双方友好协商后另签协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：________________ 乙方：________________
单位名称：______（章） 单位名称：______（章）
甲方代表人签字：______ 乙方代表人签字：______
______年_____月_____日 ______年_____月_____日
甲方(需方)：_________________ 乙方(供方)：_________________
按照《中华人民共和国民法典》，双方遵循诚实、平等、信用、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，就采购地砖达成如下协议：
一、产品的名称、品牌、型号、规格、数量、金额
注明：以上用砖为优质产品，砖运输到甲方工地，此价格包含税。
二、供货方式：由乙方负责运输到甲方施工工地(楼层：15楼、16楼)
三、工程地点：甲方工地。
四、双方责任：
1、甲方提供卸货场地，货物验收后由甲方保管。
2、如乙方提供的瓷砖品牌、规格、质量、颜色与样品不一致时，甲方有权拒收，费用由乙方承担。
3、如有剩余瓷砖，甲方应在合同签订后50天内，将剩余瓷砖完好无损退还乙方。用砖量以工程完工后实际用量计算。
4、瓷砖质量要求：瓷砖必须能够提供合格、有效的检测报告。瓷砖检测报告中必须有以下检验项目：尺寸允许偏差、厚度、边直度、直角度、边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度、表观质量、吸水率、断裂模数、破坏强度、抗釉裂性、地砖摩擦系数、耐磨性、抗热震性、抗污染性、抗冻性、内照射指数、外照射指数。
5、质量如果检验不合格，全部损失均有供货单位承担。
五、付款方式：
乙方货物运输到甲方施工现场，验收后支付人民币(大写)____________元;瓷砖铺贴完成后再支付人民币(大写)____________元; 工程验收后一次性付清余款，计人民币(大写)____________元 。
六、违约责任：
1、如乙方不能按合同规定时间交货，甲方有权向乙方扣押此批货款的2%作为违约金。
2、如甲方不能按合同支付货款时，乙方有权停止甲方供货，所引起的责任由甲方全权承担。
七、其他约定事项：
在合同履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人可向人民法院起诉。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：_________________ 乙方：_________________
负责人：_______________ 负责人：______________
合同签订时间：_________________
购货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的要求，购货单位(甲方)与供货单位(乙方)遵循自愿平等、诚实守信的原则，在共同遵守我国相关法律、法规的基础上，经双方协商同意达成以下条款。
第一条 所购瓷砖明细表及合同款：
第二条 付款方式： 分批次供货，货款逐次付清，每批次结清上批供货货款。供货完毕，两个月内付清所有款项。
第三条 质量标准：乙方保证为甲方提供的产品质量符合国家检验标准。 第四条 交货方式及费用承担
4.1 费用承担：运费 乙方 承担，货到工地卸车费由甲方承担。
4.2 交货时间：__20xx__年__8__月__20__日
4.3 交货地点：_
4.4 交货时，乙方须向甲方提供本产品的合格证及检验报告。
第五条 、余货处理
安装后剩余的瓷砖，在包装完整且没有损坏不影响乙方二次销售的情况下，乙方可凭本合同办理退货手续。
第六条 、产品验收
6.1 验收时间： 货到现场验收 ;
6.2 验收地点： 工地现场 ;
6.3 验收方法： 抽验 ;
6.4 验收标准： 达到该类产品规范及国家有关主管部门的行业标准;
6.5 甲方未依照上述条款验收的，视为乙方交付的产品的数量和质量符合约定。
第七条 甲方违约责任
甲方须按本合同的规定向乙方支付货款，如甲方未按合同的规定向乙方支付货款，乙方有权推迟供货。
第八条 乙方违约责任
乙方须按本合同规定备好合同约定数量的地砖，如未按合同约定数量备货造成甲方工期延误，乙方应承担相应货款不底于10%的赔偿金。
第九条 争议解决方式：
在执行本合同中发生的一切争议，均由双方当事人友好协商解决;如协商不成的，可依法向当地人民法院起诉。
第十条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方（需方）：（以下简称为甲方）
乙方（供方）： （以下简称为乙方）
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
一、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应，按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
二、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求（甲方以传真或电话通知交货量和交货日期），采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的x酒店工地一楼，即x市路与路交会处东北侧x酒店一楼。
三、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险（即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责）费用均由乙方负责。
四、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
五、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。
六、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
七、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部（委）或行业规定的标准要求随瓷砖提供（应）备品、配件、工具数量。
八、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元（￥50000元），每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% （含定金5万元）；施工完毕15天后经竣工验收合格，付足所供瓷砖货款总额的 60% （含5万元定金和前一次付款）；余下所供瓷砖货款的40%购买一间（套）产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
九、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计（支）付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的.日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计（付）违约金。
十、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十一、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十三、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
年 月 日：
需方（甲方）：_________________供方（乙方）：?___________________
甲方因工程的建设需要，向乙方订购瓷砖，根据《______》及相关法律法规的规定，为规范甲乙双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：
第一条?工程概况
1、工程名称：______________；
2、工程地址：______________。
第二条?瓷砖基本情况
1、品牌：______________；
2、名称：______________；
3、规格：______________；
4、数量：______________；
5、单价：______________；
6、合同总价款：______________。
第三条?交货时间、地点及方式
1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：______________，收货人为：______________，验货人为：______________，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品品种、规格、型号、花色、数量等，是否符合合同约定（加工砖按样品型号、花色为约定）。
3、交货地点：______________
4、交货日期：甲乙双方约定______号前全部到齐甲方工地，分批次供货时，甲方每次应提前____天向乙方发出送货指令。
第四条?质量标准
1、质量承诺：乙方产品出厂时应附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”；
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到相关产品质量标准和技术参数。
第五条?付款方式
1、合同签订后______天内付预付款，预付款为合同金额的_______%，即￥_______元；（或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金_______%，或按总价谈定一个定金金额。）
2、货到工地后验收合格_______天内付清余款，即￥_______元。
第六条?验收标准
1、按国家陶瓷砖______标准及样品进行验收。
2、产品破损率按国标___%执行，超过___%的部分由乙方负责补足；
3、因陶瓷原材料来源于天然矿物质，烧制过程复杂，允许交货产品存在合理色差。
第七条?对产品提出异议的时间和办法
1、乙方产品质量必须符合国家标准，如甲方发现产品质量不符合国家标准，甲方应立即停止施工，并妥为保管，电话通知乙方，并在___天内向乙方提出书面异议。
2、若甲方未按规定期限提出书面异议的，视为乙方所供货物符合合同规定。
3、甲方因保管、施工不善造成产品质量下降的不得提出异议。
4、乙方在接到甲方书面异议后，应在___天内负责处理。
5、对甲方的异议，经第三方鉴定确认该批产品存在质量问题的，由乙方负责调换。
第八条?违约责任
1、乙方逾期交货_______天以内的，每天按不能交货的货款价值1%向甲方支付违约金；逾期达到_______天，则甲方有权解除合同，并向甲方支付相当于合同总价___%的违约金；
2、货物经检验达不到合同约定的质量标准（如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据），乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担；如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理；如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第九条?争议纠纷解决
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择_____，二者的本质区别是若约定_____解决_____一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第十条?其他约定
1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起立即生效，自货款两清时自动失效。
3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等的法律效力。
甲方（签章）：___________?___乙方（签章）：______________
________年______月______日?________年______月______日
购销合同?|?购销合同范本?|?购销合同书范本?|?买卖合同
甲方(需方)：
乙方(供方)：
1、本合同是依照《中华人民共和国民法典》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
(1)产品规格及价格：
产品名称型号：
等级：
规格(长×宽)：
单价(元/片)：
数量(片)：
金额(元)：
合计金额大写：
(2)产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
(3)产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
(4)货款结算方法：款到发货。
3、双方责任：
(1)供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交;因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失;不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之_____的罚金。
(2)需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之____罚金。
②中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之____进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
(3)产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
(4)任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
(5)如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之____的罚金。
(6)确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方单位(盖章)：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
需方单位(盖章)：
法定代表人签字：
代理人签字：
电话：
签订日期：年月日
签约地点：
甲方(需方)：(以下简称为甲方)
乙方(供方)： (以下简称为乙方)
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的__酒店工地一楼，即__市__路与__路交会处东北侧__酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：
供货方： (以下简称甲方)
购买方： (以下简称乙方)
根据甲乙双方友好协商，本着诚实守信原则，现就中江县守一养生火锅城瓷砖购买达成以下协议， 购买需要清单货款结算方法：乙方付清货款后，甲方在规定时间内运送到地现场，并负责搬运上楼，乙方不再支付其他任何费用。 责任要求：
1、甲方必须使用与样品一致的产品，如发现样品与实物不一致时，乙方有权要求退货并追究甲方违约责任，但如有轻微色差除外，乙方应理解，不追究甲方责任。
2、甲方把货物运送到现场后，乙方不得退货，除非样品与实物不一致。贴砖后多余的产品不得退换，但在甲方仓库购买产品除外。如需补货10平方内，乙方不需要补货运费，但超出10平方后，乙方应补甲方每件5元的货运费，而且如有色差，乙方应理解，不追究甲方责任。
3、中途甲方不得以任何理由增加乙方的购买成本，如因价差，一切责任由甲方自负。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
供货方代表签字： 购买方代表签字： 年 月 日
年 月 日
瓷砖购销合同 篇12购货单位(甲方)： 供货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的要求，购货单位(甲方)与供货单位(乙方)遵循自愿平等、诚实守信的原则，在共同遵守我国相关法律、法规的基础上，经双方协商同意达成以下条款。
第一条 所购瓷砖明细表及合同款：
第二条 付款方式： 分批次供货，货款逐次付清，每批次结清上批供货货款。供货完毕，
两个月内付清所有款项。
第三条 质量标准：乙方保证为甲方提供的产品质量符合国家检验标准。 第四条 交货方式及费用承担
4.1 费用承担：运费 乙方 承担，货到工地卸车费由甲方承担。 4.2 交货时间：__20xx__年__8__月__20__日 4.3 交货地点：_
4.4 交货时，乙方须向甲方提供本产品的合格证及检验报告。 第五条 、余货处理
安装后剩余的瓷砖，在包装完整且没有损坏不影响乙方二次销售的情况下，乙方可凭本合同办理退货手续。 第六条 、产品验收
6.1 验收时间： 货到现场验收 ; 6.2 验收地点： 工地现场 ;
6.3 验收方法： 抽验 ; 6.4 验收标准： 达到该类产品规范及国家有关主管部门的行业标准; 6.5 甲方未依照上述条款验收的，视为乙方交付的产品的数量和质量符合约定。 第七条 甲方违约责任
甲方须按本合同的规定向乙方支付货款，如甲方未按合同的规定向乙方支付货款，乙方有权推迟供货。 第八条 乙方违约责任
乙方须按本合同规定备好合同约定数量的地砖，如未按合同约定数量备货造成甲方工期延误，乙方应承担相应货款不底于10%的赔偿金。 第九条 争议解决方式：
在执行本合同中发生的一切争议，均由双方当事人友好协商解决;如协商不成的，可依法向当地人民法院起诉。 第十条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方：
联系电话
年月日
乙方：
：
联系电话：
年 月 日
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
一、依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同双方共同遵守。
二、质量要求
乙方所供应的瓷砖其质量、规格必须满足国家、地方及行业标准。
三、收货要求
乙方所供应的瓷砖必须按质、按量、按甲方要求的时间将货物送到甲方的施工现场。数量由甲、乙双方共同签字认可，破损的砖不计。
四、运输方式及费用
上、下车费用及运输费用均已包含在单价中，由乙方自行负责。
五、付款方式
甲方不提供预付款，工程完工验收合格后一次支付给乙方全部货款;乙方应按甲方财务制度的要求办理收款手续，向甲方提供符合国家财务制度要求的正式发票或收据。
六、其他约定
1、乙方必须按照甲方工程要求的规格、质量、数量、时间提供瓷砖。
2、送到甲方施工现场的瓷砖，乙方负责提供相应的有关合格质检报告。
3、乙方送到甲方的瓷砖的数量，必须与乙方供货单注明的数据一致，不得弄虚作假。
4、此合同一经签订，双方必须严格遵守。如果单方违约，应遵照《合同法》的相关规定承担另一方的违约责任。
七、合同争议的解决方式
本合同在执行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商管理部门调解;协商调解不成的，依法向对方住所地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
甲方：
委托代理人：
合同签订地：
合同签订时间：
乙方：
需方: (以下简称甲方) 供方: (以下简称乙方)
一、依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同双方共同遵守。
二、质量要求
乙方所供应的瓷砖其质量、规格必须满足国家、地方及行业标准。
三、收货要求
乙方所供应的瓷砖必须按质、按量、按甲方要求的时间将货物送到甲方的施工现场。数量由甲、乙双方共同签字认可，破损的砖不计。
四、运输方式及费用
上、下车费用及运输费用均已包含在单价中，由乙方自行负责。
五、付款方式
甲方不提供预付款，工程完工验收合格后一次支付给乙方全部货款;乙方应按甲方财务制度的要求办理收款手续，向甲方提供符合国家财务制度要求的正式发票或收据。
六、其他约定
1、乙方必须按照甲方工程要求的规格、质量、数量、时间提供瓷砖。
2、送到甲方施工现场的瓷砖，乙方负责提供相应的有关合格质检报告。
3、乙方送到甲方的瓷砖的数量，必须与乙方供货单注明的数据一致，不得弄虚作假。
4、此合同一经签订，双方必须严格遵守。如果单方违约，应遵照《合同法》的相关规定承担另一方的违约责任。
七、合同争议的解决方式
本合同在执行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商管理部门调解;协商调解不成的，依法向对方住所地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
甲方：
委托代理人：
合同签订地： 合同签订时间：
瓷砖购销合同范文一
供方： 合同编号 需方： 签约时间： 年 月 日
一、 产品名称、编号、数量、金额
二、 质量要求及检验标准：按现行标准执行。
三、 交货地点：
四、 运输方式：
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。
七、 结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的 百分之三十 为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、 供货时间： 年 月 日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在 年 月 日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
九、 违约责任：按《民法典》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准;以双方封样为准。
十五、其他;供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期;从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：年月日：
瓷砖购销合同范文二
供货方： (以下简称甲方)
购买方： (以下简称乙方)
根据甲乙双方友好协商，本着诚实守信原则，现就中江县守一养生火锅城瓷砖购买达成以下协议， 购买需要清单货款结算方法：乙方付清货款后，甲方在规定时间内运送到地现场，并负责搬运上楼，乙方不再支付其他任何费用。 责任要求：
1、甲方必须使用与样品一致的产品，如发现样品与实物不一致时，乙方有权要求退货并追究甲方违约责任，但如有轻微色差除外，乙方应理解，不追究甲方责任。
2、甲方把货物运送到现场后，乙方不得退货，除非样品与实物不一致。贴砖后多余的产品不得退换，但在甲方仓库购买产品除外。如需补货10平方内，乙方不需要补货运费，但超出10平方后，乙方应补甲方每件5元的货运费，而且如有色差，乙方应理解，不追究甲方责任。
3、中途甲方不得以任何理由增加乙方的购买成本，如因价差，一切责任由甲方自负。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
供货方代表签字： 购买方代表签字： 年 月 日
年 月 日
瓷砖购销合同范文三
甲方：
乙方：
依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目木地板供货事项协商一致，订立本合同。
二、 基本要求
提供和交付的货物的技术规格应符合国家规范和行业要求，样件双方签字封样，样件经甲方审核同意后方能批量生产。正式生产、供货前，乙方应到甲方施工现场认真复核外墙砖及地砖数量、颜色与尺寸，同样式地板生产批次不超过2批次，并对最终生产数量、尺寸及质量负责。 检验报告书及合格证等随货同行。每批供货须按国家规定送北京市质检部门复检，费用由乙方承担。
三、 交货与包装
1. 包装：包装箱与包装方式应方便搬运，符合国家有关规格、型号、颜色、重量、批号、生产厂等相关要求。
2. 交货：工地交货，乙方须按期将货物送达武冈市东升路甲方工地。
3. 验收：乙方每批次交货必须按国家相关要求在北京市质量检测部门进行复检;甲方(或甲方指定收货单位)仅对包装、规格、颜色、破损等进行抽查验收。地板进场抽查验收并不能免去乙方对产品质量所应承担的责任。
4. 运输方式及费用： 运输方式由乙方自行决定、所产生的运输费用、装卸费用等均由乙方负担。
5. 合理损耗：对于货物启封前发生的破损，由乙方100%补偿;启封后发生的破损，分清双方责任由责任方承担相应的责任。
6. 交货时间与数量：按甲方书面通知为准。
五、质量保证
1. 质保期自工程整体竣工验收合格之日起为期一年。
2. 质保期内，如因乙方产品质量问题，乙方应在十五个工作内采取令甲方满意的修复措施，无条件补货，并承担所产生的相关费用。
3. 如乙方产品经上海市检验部门检验，不符合合同约定要求或未达到相应的国家标准时，乙方承担一切经济和法律责任。并作为违约行为按合同相关条款予以处罚。
六、付款方式
1. 预付款：合同签订时乙方预付10%的订金。
2. 乙方以 转帐 方式支付货款
甲方临时帐户：户名：
3. 质保金：质保期为自整体竣工验收合格之日起一年，质保金为结算金额的5%，质保金到期在无质量问题条件下支付。
七、违约责任
1. 合同签订后，如有一方违约自行终止合同，违约方以合同总价款的20%作为违约金给与对方赔偿，并承担因违约给对方造成相关的经济损失。
2. 如出现欺诈、以次充好等行为的，或所供产品未能达到国家标准的，乙方除退还甲方已付款项外，还应按合同总金额的20%作为违约赔偿，同时甲方有权追究乙方的法律和经济责任。
3. 延期交货：乙方延期交货按每延期一天处罚合同总价款的0.5%，但误期赔偿金总额不得超过合同总金额的10%。
4. 累计超过二十天延期交货，甲方有权终止合同，处以合同总价款10%的赔偿处罚。
5. 所有处罚在支付当期货款时予以扣除。
八、补货
在合同签订之日起半年内，甲方的补货通知书应提前十个工作日发出，乙方须在接通知后二十五个工作日内交货。乙方在执行完合同供货后，有义务在两年内无条件满足甲方的补货要求，且不作价格调整。 九、合同争议的解决方式本合同在履行中发生争议，由双方法定代表人或委托代理协商解决，也可由当地工商行政管理部门调节，协商调节不成，提请项目所在地仲裁机关仲裁。
十二、合同生效
本合同由双方法定代表人或委托代理签字、盖章之日生效。
十三、其他约定事项
1. 本合同价格包括货物价格、运输费用、装卸费用及税金等全部费用。
2. 除甲方书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
3. 本合同一式二份，甲方、乙方双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
供方： (以下简称甲方)
需方： (以下简称乙方)
一、 产品名称、编号、数量、金额
二、 质量要求及检验标准：按现行标准执行。
三、 交货地点：
四、 运输方式：
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。
七、 结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的 百分之三十 为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、 供货时间： 年 月 日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在 年 月 日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准;以双方封样为准。
十五、其他;供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期;从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方： 乙方：
根据合同法及现场实际情况，经甲乙双方共同协商，就订购瓷砖事宜签订本合同。经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点： 银川市金凤区宁安大街
二、具体条件如下：
产品名称型号 单价元/块
此单价包括(磨边、下料、及运输装卸)具体下料尺寸见附表。
三、要求及技术标准 乙方提供瓷砖以样本为标准，批量供货不能低于双方封样样板质量，特别是产品的色差必须以样品为标准。严格按照甲方提供几何尺寸下料。同时对所在几何尺寸进行套裁，严禁对产品造成不必要的浪费。
四、验收标准
1、产品无原生性崩边摔角
2、平整度间隙≤1mm
3、成品几何尺寸误差±mm
4、对角线误差<2mm
五、验收交货地点及方式：
1、 本合同签订后，甲方乙方提供购货清单，并确认
2、乙方交货时，并同时向甲方提供本产品的合格证及检验报告。由甲方进行资料审核。
3、乙方产品到达现场后，由甲方派人对质量、色差、几何尺寸进行检验。如批次产品不合格率达到5%，甲方可以拒收损失由乙方负责。
4、由乙方原因产品不能及时到达现场，甲方有权处以该次货款10%的罚款
六、结算方式
合同签订后甲方支付乙方场经甲方检验合格，支付乙方
七、经济责任
如乙方产品不符合规定，未按照甲方提供尺寸进行下料，甲方可以无条件退货。因乙方造成一切损失由乙方负责。
八、本合同一式两份，双方各自一份。
甲方单位 乙方单位 地 址 地 址 甲方签字 乙方签字 电 话 电 话 开 户 行 开 户 行
年 月 日 年 月 日
订货方(以下简称甲方)：
供货方(以下简称乙方)： 北京豫闽龙发商贸有限公司
为了明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同
第一条：工程名称
建设地点
第二条：产品名#称，规格，单位，数量，单价，总价等如表所列：
第三条：
质量要求;按国家标准
1、瓷砖到场时：乙方提供检测报告及合格证
2、合理损耗及计算方法;按国家标准合理损耗3%，超过部分由乙方承担，色差3米目测不明显为准，尺寸误差正负2毫米
第四条：验收标准
1、乙方提供瓷砖样品，甲方签字确认后为准
第五条：交(提)货地点方式
1、货送到甲方指定工地就地卸车，运费和装卸费由乙方承担。
第六条：付款及结算方式
乙方每次货送到甲方工地，当场验收后付款
第七条：合同生效
本合同一式两份，甲乙方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。若本合同未尽事宜，需要补充，经双方友好协商后另签协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
单位名称：(章)
甲方代表人签字：
年月日
乙方：
单位名称：(章)
乙方代表人签字：
年 月 日
甲方(需方)：(以下简称为甲方)
乙方(供方)： (以下简称为乙方)
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的x酒店工地一楼，即x市路与路交会处东北侧x酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：
委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：
年月日：
购货单位(甲方)： 供货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的要求，购货单位(甲方)与供货单位(乙方)遵循自愿平等、诚实守信的原则，在共同遵守我国相关法律、法规的基础上，经双方协商同意达成以下条款。
第一条 所购瓷砖明细表及合同款：
第二条 付款方式： 分批次供货，货款逐次付清，每批次结清上批供货货款。供货完毕，
两个月内付清所有款项。
第三条 质量标准：乙方保证为甲方提供的产品质量符合国家检验标准。 第四条 交货方式及费用承担
4.1 费用承担：运费 乙方 承担，货到工地卸车费由甲方承担。 4.2 交货时间：__20xx__年__8__月__20__日 4.3 交货地点：_
4.4 交货时，乙方须向甲方提供本产品的合格证及检验报告。 第五条 、余货处理
安装后剩余的瓷砖，在包装完整且没有损坏不影响乙方二次销售的情况下，乙方可凭本合同办理退货手续。 第六条 、产品验收
6.1 验收时间： 货到现场验收 ; 6.2 验收地点： 工地现场 ;
6.3 验收方法： 抽验 ; 6.4 验收标准： 达到该类产品规范及国家有关主管部门的行业标准; 6.5 甲方未依照上述条款验收的，视为乙方交付的产品的数量和质量符合约定。 第七条 甲方违约责任
甲方须按本合同的规定向乙方支付货款，如甲方未按合同的规定向乙方支付货款，乙方有权推迟供货。 第八条 乙方违约责任
乙方须按本合同规定备好合同约定数量的地砖，如未按合同约定数量备货造成甲方工期延误，乙方应承担相应货款不底于10%的赔偿金。 第九条 争议解决方式：
在执行本合同中发生的一切争议，均由双方当事人友好协商解决;如协商不成的，可依法向当地人民法院起诉。 第十条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方： 乙方：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
订货方(以下简称甲方)
供货方(以下简称乙方)： 北京豫闽龙发商贸有限公司
为了明确责任，协作配合，确保供货质量，经双方协商一致，签订本合同
第一条：工程名称
建设地点
第二条：产品名#称，规格，单位，数量，单价，总价等如表所列：
第三条：
质量要求;按国家标准
1、瓷砖到场时：乙方提供检测报告及合格证
2、合理损耗及计算方法;按国家标准合理损耗3%，超过部分由乙方承担，色差3米目测不明显为准，尺寸误差正负2毫米
第四条：验收标准
1、乙方提供瓷砖样品，甲方签字确认后为准
第五条：交(提)货地点方式
1、货送到甲方指定工地就地卸车，运费和装卸费由乙方承担。
第六条：付款及结算方式
乙方每次货送到甲方工地，当场验收后付款
第七条：合同生效
本合同一式两份，甲乙方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。若本合同未尽事宜，需要补充，经双方友好协商后另签协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
单位名称：(章) 单位名称：(章)
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
年 月 日 年 月 日
出租方（简称甲方）：
承租方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权力义务关系。双方在自愿平等的条件下，经充分协商，特定本合同，以下几条：
第一条 租赁房屋地址：
第二条 租赁期限，租赁期限为 年，自 年月日起至年月日止。
第三条 租金及付款方式，自甲乙双方签字之日起，甲方将租赁房的钥匙当面交给乙方，乙方交清租金人民币元整（￥：元）
第四条 乙方不得将所租房屋进行赌博娱乐等违法行为，查实甲方有权收回房屋。
第五条 本合同双方签字生效后，乙方有权继续续约合同。
第六条 承租期间（水、电、物业、装修）费用乙方承担。
第七条 甲乙双方达成协议后，双方不能违约，若有一方违约应赔偿守约方所有损失。
第八条 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。
第九条 备注
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，本着公平、公正、自愿、平等的原则，甲乙双方经过多次现场了解、查勘、协商，现就 工程中所使用的外墙瓷砖购销达成如下协议：
一、乙方在充分了解该工程概况和现状及市场行情的基础上，自愿承包甲方承建的 工程所使用的外墙瓷砖的供应。
二、双方达成的外墙瓷砖购销综合单价(含运输到施工现场内的运输费用、安全防护管理费用及各种税、费等)：
1、 瓷砖，规格、型号 ，单价 元/㎡
2、 瓷砖，规格、型号 ，单价 元/㎡
3、 瓷砖，规格、型号 ，单价 元/㎡
三、质量要求
乙方所供应(出售)给甲方的外墙瓷砖必须达到国家现行对房屋建筑材料的相关规定要求，并满足甲方所承建的该工程设计图相关要求和质量标准，且经相关职能部门及甲方现场验收合格，否则，在施工中及之后发现不合格材料一律由乙方自行负责处理，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
四、材料款支付方式
经甲乙双方多次协商一致同意：在乙方将本工程所使用的外墙瓷砖全部供运到施工现场时，支付其总货款的 %(即 万元)，余下货款(即 万元)在本工程全部完工后 月内付清全部货款。在未完工期间甲方所欠乙方的余下货款不计息。
五、安全责任及材料接收方式
1、乙方所出售给甲方的外墙瓷砖必须自行按施工进度要求按质、按时安全送达甲方所承建该项目的施工现场内，并卸放在甲方指定的地点，由甲方施工现场材料保管员依实验收、计量后给乙方出具材料签收单，乙方自行保管好此材料签收单，且此材料签收单为甲乙双方唯一结算计量依据，遗失不补，否则造成的一切损失概由责任方负责承担。
2、甲方在给乙方所供应的材料单价中已包括了材料及材料运输到施工现场并卸放在指定地点的一切费用，故乙方应自行合理、安全安排运送材料方式及运输工具，且自行做好其安全防护管理，否则所发生的一切安全责任及损失概由乙方负责，甲方不承担一切责任及由此造成的一切损失。
六、本协议是甲、乙双方经多次商议后双方真实意愿的表达，双方必须共同遵守，不得违约，否则由违约方赔偿对方一切损失并承担相应责任。本协议未尽事宜由甲、乙双方形成补充协议，与本协议具有同等法律效力。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
七、补充协议(或内容)：
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： ① (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。
第一条.标的物
标的物名称 规格型号 单价
数量 计量单位 总价(元)
合 计 大写： ￥： 元
注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
第二条.质量标准
应符合 国家强制性标准。
第三条.交(提)货方式及验收
1.甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将砌块及时送达至 。
2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。
3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。
4.到场后损坏率应小于 %，经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款
②
第五条.违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第六条.合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过 日的，甲方有权解除合同;
2、甲方迟延付款超过 日的，乙方有权解除合同;
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。
第七条.不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第八条.争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
第九条.其他
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;
4、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
甲 方(公章)： 乙 方(公章)：
企业负责人：法定代表人③：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
购 方：
供 方：
购方因工程建设需要，经双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称： _______________________
2、工程地址： __________________________
二、产品明细：
1、供方为购方定做下列产品：
2、以上数量为暂估数量。
三、质量标准：按照国标GB/T4100-20xx陶瓷砖附录 A 执行。供方所供产品与购方提供的样品基本一致。
四、供货期限：
双方合同签定生效后，供方在 5 天内发第一批货到工地，以后根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前 2 天通知供方，以便供方在接到购方通知后及时安排供货。
五、交提货方式及地点：
由供方负责送到 工地，双方点清数量，由 供方 负责卸货，购方指定 __为收货人，联系电话： _。收货人在供方送货单上签字确认，并出具有效收货凭证给供方，作为结算依据。
六、验收标准：
1、按国家陶瓷砖GB/T4100-20xx附录 标准进行验收;参照双方协定的样品。
2、产品破损率按国标3%执行，超过3%的部分由供方负责补足;
3、因陶瓷原材料来源于天然矿物质，烧制过程复杂，允许交货产品存在合理色差。
七、对产品提出异议的时间和办法：
1、供方产品质量必须符合国家标准，如购方发现产品质量不符合国家标准，购方应立即停止施工，并妥为保管，电话通知供方，并在三天内向供方提出书面异议。
2、对购方的异议，经第三方鉴定确认该批产品存在质量问题的，由供方负责调换，鉴定费用以及由此产生的工期延误等相关费用由供方负责。
八、结算方式及期限：
1、供方送完货并签收后付总货款的70%，工程竣工验收后付到货款的90%，自验收之日起一年后余款付清。
九、质保期：
1、本合同产品的质保期为一年，自工程验收之日起计算;
2、质保期内发生的非本合同产品的质量原因(包括但不限于施工因素、人为因素、不可抗力等因素)，供方不承担责任。
十、违约责任：
1、如供方未按合同规定的期限供货，严重影响到购方工程进度，经双方协商后仍不能解决时，应向购方偿付不能交货部分货款的 10%的违约金。
2、供方按本合同规定的规格、型号、颜色、数量进行生产。如达不到样品标准造成的一切后果由供方负责。
十一、退货补货：
1、如本项目完工余货由供货方自行拉回，如数量不够则由供货方自行补足，货款据实结算。
十二、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由购、供双方友好协商解决;协商不成，可向法院起诉。
十三、其他约定：
本合同未尽事宜由双方协商，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十四、合同生效、终止：
本合同自双方签字盖章之日起立即生效，自货款两清时自动失效。
本合同壹式__二___份，购方与供方各执_ 一 份，均具有同等的法律效力。
购方名称(章)： 开 户 行：
委托代理人： 账 号： 年 月 日 电 话：
供方名称(章)： 开 户 行：
委托代理人： 账 号：年 月 日 电 话：
甲方（需方）：
签订日期：______年______月______日
乙方（供方）：
签约地点：
1、本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
2、合同条款：
签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等如下：
（1）产品规格及价格：
产品名称型号
等级
规格长×宽
单价（元/片）
数量（片）
金额（元）
合计金额大写：
（2）产品的包装及运输费用负担：乙方承担运费。
（3）产品交货方法及费用负担：乙方运到甲方指定地点。
（4）货款结算方法：款到发货。
（1）供方如未能履行合同，须负下列责任：
①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责包退包换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之_____的罚款。
②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。
（2）需方未能履行合同时，须负以下责任：
①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应补偿变更后的货款及总值百分之___罚金。
②中途退货，需方应根据双方签订合同的实际货值按百分之___进行补偿，需方所交纳的定金不予退还。
③自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之___罚金。
④未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之___的罚金。
⑤实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。
（3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。
（4）任何一方不得要求全部或部分解除合同，否则承担一切经济责任。
（5）如需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前___天与对方协商修订调整，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之___的罚金。
（6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前___天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁（两者选一）。
5、本合同一式二份，供需双方各执一份。
供方单位（盖章）：
需方单位（盖章）：
年 月 日
甲方(需方)：(以下简称为甲方)
乙方(供方)： (以下简称为乙方)
根据合同法及现场实际情况，经甲乙双方共同协商，就订购瓷砖事宜签订本合同。经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点： 银川市金凤区宁安大街
二、具体条件如下：
产品名称型号 单价元/块
此单价包括(磨边、下料、及运输装卸)具体下料尺寸见附表。
三、要求及技术标准 乙方提供瓷砖以样本为标准，批量供货不能低于双方封样样板质量，特别是产品的色差必须以样品为标准。严格按照甲方提供几何尺寸下料。同时对所在几何尺寸进行套裁，严禁对产品造成不必要的浪费。
四、验收标准
1、产品无原生性崩边摔角
2、平整度间隙≤1mm
3、成品几何尺寸误差±mm
4、对角线误差
五、验收交货地点及方式：
1、 本合同签订后，甲方乙方提供购货清单，并确认
2、乙方交货时，并同时向甲方提供本产品的合格证及检验报告。由甲方进行资料审核。
3、乙方产品到达现场后，由甲方派人对质量、色差、几何尺寸进行检验。如批次产品不合格率达到5%，甲方可以拒收损失由乙方负责。
4、由乙方原因产品不能及时到达现场，甲方有权处以该次货款10%的罚款
六、结算方式
合同签订后甲方支付乙方场经甲方检验合格，支付乙方
七、经济责任
如乙方产品不符合规定，未按照甲方提供尺寸进行下料，甲方可以无条件退货。因乙方造成一切损失由乙方负责。
八、本合同一式两份，双方各自一份。
甲方单位
甲方签字
地 址
电话
开户行
年月日
乙方单位
乙方签字
地 址
电 话
开 户 行
年 月 日
供货方： (以下简称甲方)
购买方： (以下简称乙方)
根据甲乙双方友好协商，本着诚实守信原则，现就中江县守一养生火锅城瓷砖购买达成以下协议， 购买需要清单货款结算方法：乙方付清货款后，甲方在规定时间内运送到地现场，并负责搬运上楼，乙方不再支付其他任何费用。 责任要求：
1、甲方必须使用与样品一致的产品，如发现样品与实物不一致时，乙方有权要求退货并追究甲方违约责任，但如有轻微色差除外，乙方应理解，不追究甲方责任。
2、甲方把货物运送到现场后，乙方不得退货，除非样品与实物不一致。贴砖后多余的产品不得退换，但在甲方仓库购买产品除外。如需补货10平方内，乙方不需要补货运费，但超出10平方后，乙方应补甲方每件5元的货运费，而且如有色差，乙方应理解，不追究甲方责任。
3、中途甲方不得以任何理由增加乙方的购买成本，如因价差，一切责任由甲方自负。
4、执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼。向仲裁机关申请仲裁(两者选一)。
供货方代表签字： 购买方代表签字： 年 月 日
年 月 日
依据《中华人民共和国
经济
合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
一、产品名称、生产厂家、商标、型号、规格、数量、单价、金额：
产品
名称 生产厂家 型号 规格
长宽厚 单价
(元2) 数量(2) 金额
(元)
瓷砖 广东
佛山 -800-03 800800 105X0
-100 105X0
-600-C160X0105X40000
-120xx 105X840000
合计人民币(大写)：肆佰叁拾万零伍仟元整(4,305,000.00元)
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后
经验
收合格之日起________年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员 张收并开具收条，以双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输
保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家____省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍拾万元(500,000.00元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后 30天内支付该批瓷砖货款的 50% (含定金50万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% (含50万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%合同执行完毕前一次性付清全款。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。
十
一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会
申请
仲裁解决。
十
二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十
三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十
四、本合同壹式 肆 份，甲方 叄 份，乙方 壹 份， 均具同等法律效力
甲方： (需方)
乙方： (供方)
项目名称：
签订地点：合肥大杨建筑安装工程有限责任公司龚洼恢复楼项目部办公
一、产品名称、型号、规格、数量、价格、金额：
备注：本合同中订货总量为概算数，合同签订之后，发生增加或减少时，按实际送货总量结算。
二、质量标准：
1、已方所供的瓷砖均按国家质量标准生产供应;颜色按乙方送交的样板颜色为准。
2、每批次瓷砖生产时均有一定色差，请甲方合理安排施工。
3、乙方所供瓷砖有大小、方正、翘曲的由乙方负责及时调换，同批次瓷砖产生色差由乙方负责及时调换(调换时间为15天)。
三、交货时间、地点、方式：
1、送货时间甲方需提前一个月通知乙方所需瓷砖数量。供货数量由甲方提供。
2、送货地点。
3、乙方瓷砖进场时必须由甲方指定的材料员验收并开具凭证，已双方签字确认的数量为准。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装车、运输及运输保险(即运输途中的材料设备、运输工具集司乘人员安全)费用均由乙方负责，卸货由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，包装物由甲方或施工单位负责回收处理。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
甲方代表签字： 乙方代表签字：
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所提供瓷砖均按国家质量标准有乙方和甲方材料设备采购组共同验收，双方验收人员在验收凭证上共同签字，并依此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始前提出，双方共同协商解决。
八、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方材料员签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方在每批瓷砖到达工地现场经甲方材料设备采购组及乙方送货人员共同验收签证后 个工作日内支付该批瓷砖货款额度 %，该工程瓷砖项目施工完成后付总货款，余款在此工程验收前付清。如甲方工程验收前不能付清余款，超过 天按延期付款金额的 千分之二 追缴违约金。付款全部采用银行转账，汇入本合同各方确定的指定账户。
3 建行账号：
4、如果甲方不能按时付款乙方有权停止供货，并追缴前期材料款，由此所产生的一切责任和损失均由甲方承担。
九、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》》及其他相关法律法规的相关规定协商解决;
十、其他约定事项：
在施工中瓷砖损坏、浪费损耗由甲方负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其他未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十一：本合同壹式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十二、 补充协议
1、乙方在接到甲方要货通知后15天内必须供货到现场。
2、因乙方供货及调换不及时造成甲方工期延误和工人误工费由乙方负全部经济损失。
甲 方 乙 方
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
授权代理人： 授权代理人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
日 期： 日 期：
需方: (以下简称甲方) 供方: (以下简称乙方)
一、依照《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同双方共同遵守。
二、质量要求
乙方所供应的瓷砖其质量、规格必须满足国家、地方及行业标准。
三、收货要求
乙方所供应的瓷砖必须按质、按量、按甲方要求的时间将货物送到甲方的施工现场。数量由甲、乙双方共同签字认可，破损的砖不计。
四、运输方式及费用
上、下车费用及运输费用均已包含在单价中，由乙方自行负责。
五、付款方式
甲方不提供预付款，工程完工验收合格后一次支付给乙方全部货款;乙方应按甲方财务制度的要求办理收款手续，向甲方提供符合国家财务制度要求的正式发票或收据。
六、其他约定
1、乙方必须按照甲方工程要求的规格、质量、数量、时间提供瓷砖。
2、送到甲方施工现场的瓷砖，乙方负责提供相应的有关合格质检报告。
3、乙方送到甲方的瓷砖的数量，必须与乙方供货单注明的数据一致，不得弄虚作假。
4、此合同一经签订，双方必须严格遵守。如果单方违约，应遵照《合同法》的相关规定承担另一方的违约责任。
七、合同争议的解决方式
本合同在执行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商管理部门调解;协商调解不成的，依法向对方住所地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
甲方：
委托代理人：
合同签订地： 合同签订时间：
乙方： 委托代理人：