it技术服务合同（精选28篇）
甲方：____________ 乙方：____________
负责人：__________ 负责人：__________
电话：____________ 电话：____________
甲乙双方经过友好协商，本着平等、自愿、互惠互利的原则，现就乙方向甲方提供有关电子政务系统的技术支持和数据保存等服务，达成如下协议：
一、服务基本情况
1、服务内容：_____________;
2、服务项目：_____________;
3、服务方式：_____________;
4、服务要求：_____________。
二、甲方的权利义务
1、甲方应在本协议签署后_____日内向乙方支付_____元/年的技术服务费，
2、甲方使用乙方提供的加工贸易申报系统，以电子数据的形式向加工贸易审批部门申报加工贸易合同。
3、甲方应确保计算机系统和ie浏览器能正常工作，自行解决网络接入问题。
4、甲方应指定专人(该人员应具备一定的加工贸易业务知识)负责系统的操作，甲方指定人员发生变动时，应及时通知乙方。指定联系人：__________电话：__________传真：__________信箱：_____
5、甲方在遇到技术问题时，应及时跟乙方联系，如实向乙方描述故障现象，积极协助乙方解决问题。
6、甲方如需乙方提供上门技术服务，应及时跟乙方联系，乙方会按照标准的上门服务收费标准收取一定的费用。
三、乙方的权利义务
1、乙方向甲方提供加工贸易ca证书的使用培训。
2、乙方向甲方提供加工贸易系统的技术支持，但不包括对甲方计算机的维护和提供加工贸易业务咨询，不对甲方合同数据的正确性以及能否通过审批承担责任。技术支持电话为：_____传真：_____信箱：_______________
3、乙方的服务时间为正常工作日的8：30—17：30，休息时间和法定节假日不提供相关的技术服务。
4、乙方提供的技术服务形式是用户的电话咨询或来访培训，不包括上门服务(vip会员除外)。
5、在发生网络故障等非乙方原因造成系统无法使用时(如internet接入问题等)，乙方不承担相关责任。
6、乙方应当准确记录甲方传输电子数据的过程和时间，保证所存储的数据不被人为更改和灭失。电子数据的保存期限为XX年。
7、乙方应采取国际上通行的网络安全措施，保证存储在系统内的电子数据的安全、真实、完整，不得对电子数据进行删除、修改、篡改等。
8、因加工贸易审批部门的原因造成的后果，乙方不承担相关责任。
9、乙方应保守甲方的工作秘密，未经授权或许可，不得对外提供其存储的电子数据。
四、服务期限
甲乙双方约定该技术服务期限为_____年，从双方签定之日开始计算，具体时间为从_____年_____月_____日起到__________年_____月_____日止。协议期满，双方可协商是否续约，如要续约，应重新签订协议。
五、服务费用及付款方式
1、本协议服务总金额为人民币￥______元整(大写人民币____________元整)。费用甲方每月______日按月支付给乙方，12个月后根据具体情况再进行调整。
2、付款方式：人民币现金结款 /支付宝转账/微信支付/银行转账。
六、合同解除、终止及违约责任
1、在本合同有效期内，如果甲方单方面提出终止或解除合同，应提前一个月以书名形式告知乙方，乙方应配合甲方完成相关交接工作。甲方已支付费用不予退还，由于甲方单方面终止或解除合同造成的一切损失由甲方独自承担。
2、甲方如不按时向乙方支付合同中约定的所需费用，乙方有权终止对甲方所提供的技术服务，因甲方不按时支付所需费用所造成的一切损失，甲方承担全部责任。
3、由于乙方自身原因造成甲方经济损失的，乙方应对甲方进行适当赔偿，最高赔偿额不超过甲方已向乙方款项总额的20%。
4、对因不可抗力(包括但不限于如地震、洪水等自然灾害，战争等)、政府行为及其他乙方不能控制或避免的原因致使本协议部分或全部不能履行，双方均不承担违约责任。
七、保密约定
甲乙双方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或技术及经营信息均负有保密责任，不得向任何其它第三方透露或泄露。我国现行法律法规及政策中另有规定或经另一方面书面同意的除外。
八、争议纠纷解决
在履行本协议的过程中如出现纠纷或争议，双方当事人应以调解和解的方式解决。如协商未成，双方当事人同意向乙方所在地当地人民法院起诉。
风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
九、其他约定
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
2、本协议由甲乙双方签字盖章生效，并在合同约定的全部事项完成之前有效。
3、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：___________________________ 乙方：___________________________
法定代表人签字：_________________ 法定代表人签字：_________________
_________年_________月_________日 _________年_________月_________日
委托方(以下称甲方)：
法定代表人或负责人：
服务方(以下称乙方)：
法定代表人或负责人：
经双方协商一致，订立本合同。
第一条项目名称：
第二条甲方的主要义务
1.在合同生效后日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：
2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后天内、及时做出答复;
3.按约向乙方支付报酬元，支付方式如下：
合同生效后日内向乙方支付报酬总额的 %;
合同履行完成后(验收合格之日起)日内向乙方支付全部报酬余额。
乙方开户银行帐户为 。
4.协助乙方完成下列配合事项：。
第三条乙方的主要义务
1.在年月日前完成技术服务工作;
2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作。
3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后天内通知委托方改进或者更换;
4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
第四条保密条款
甲乙双方应对各自提供的下列技术资料、数据承担保密义务：。
保密期限为：。
第五条技术成果收益归属
在履行本合同中，甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。
第六条甲方的违约责任
1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。
逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额%的。
2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额%的违约金。
3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额%的违约金和保管费。
逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。
第七条乙方的违约责任
1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额%的违约金。
2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额的违约金。
3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。
如果给甲方造成损失的，应赔偿损失;
4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬;
5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。
6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额%的违约金。
7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。
第八条验收标准和方法
1.验收标准：本合同约定的各项技术指标;
2.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告;
3.验收费用由方负担。
第九条有关名词和术语的解释：。
第十条合同争议的解决方法：。
本合同自双方当事人签字盖章后生效。
委托方负责人(或授权代表)
签名：(盖章)
签字时间：
签字地点：
开户银行：
帐号：
委托方担保人(名称)：
地址：
负责人(或授权代表)签字：(盖章)
签字时间：
签字地点：
开户银行：
帐号：
服务方负责人(或授权代表)
签名：(盖章)
签字时间：
签字地点：
开户银行：
帐号：
服务方担保人(名称)：
地址：
负责人(或授权代表)签字：(盖章)
签字时间：
签字地点：
开户银行：
帐号：
托修方(甲方)：
承修方(乙方)：
根据《_____》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条、维修内容、交付期限
品牌：?型号：?主机序列号：?附件：
故障现象：
外观情况：
其?他：
维修内容(初断)：
维修标准及要求：
维修期限：
第二条、维修费用
维修费用(预计)?元，包括?，维修费用应以修理项目清单为准。
乙方总维修费用超出?元后，须征求甲方书面同意决定是否继续维修。
第三条、支付方式
双方约定采用下列方式付款：
□即时结清维修款：合同执行完毕，以□现金?□信用卡?支付。
□分期支付维修款：合同订立时，预付维修款人民币?元，以□现金?□信用卡?支付;余款?元，以□现金?□信用卡?支付。
第四条、验收
验收标准：对修复电脑进行试机，确认原故障修复或排除。
其它验收约定：
第五条、特别约定
1.乙方维修费标准应予公示。
2.乙方在维修过程中，不得复制或泄漏甲方硬盘中的信息。
3.维修过程中换下的零件所有权应归甲方。
4.维修服务前，甲方应对报修电脑内数据进行备份，乙方应将维修过程中可能造成的数据损坏或灭失的风险告知甲方。
5.乙方对修复机器硬件的相同故障保修?天。
第六条、违约责任
1.甲方逾期支付维修费用，或乙方逾期修复，每日应当按照维修费用的?%向对方支付违约金。
2.乙方维修后的电脑质量不符合合同约定，应承担?责任。
3.乙方在维修过程中对甲方电脑造成毁损的，应承担赔偿责任。
4.乙方擅自复制或泄漏甲方硬盘中的信息，给甲方造成损失的，应当予以赔偿。
5.其他违约责任?。
第七条、其他约定
第八条、争议解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如果协商不能解决，应提交华南国际经济贸易_____委员会，按照申请_____时该会实施的_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九条、合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式?份，双方各执?份。
托修方(甲方)：?承修方：(乙方)
负责人：
姓?名：?委托代理人：
联系地址：?联系地址：
联系电话：?联系电话：
邮?编：?邮?编：
签订日期：?年?月?日
委托方(甲方)：
住 所 地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式
通讯地址：
电 话： 传 真：
电子信箱：
受托方(乙方)：
住 所 地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式
通讯地址：
电 话： 传 真：
电子信箱：
本合同甲方委托乙方就
项目进行 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表述各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、技术服务的目标：
2、技术服务的内容：
3、技术服务的方式：
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1、技术服务地点： ;
2、技术服务期限： ;
3、技术服务进度：
;
4、技术服务质量要求： ;
5、技术服务质量期限要求： 。
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1、提供技术资料：
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) 。
2、提供工作条件：
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) 。
3、其他：
。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：
。
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1、技术服务费总额为：
2、技术服务费由甲方 (一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
(1) ;
(2) ;
(3) 。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：
地址：
帐号：
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：
2、涉密人员范围：
。
3、保密期限：
。
4、涉密责任：
。
乙方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：
2、涉密人员范围：
。
3、保密期限：
。
4、涉密责任：
。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：
1、 ;
2、 ;
3、 ;
4、 。
第七条 双方确定，按下列标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：
1、乙方提交技术服务工作的形式：
。
2、技术服务工作成果的验收标准：
。
3、技术服务工作成果的验收方法：
。
4、验收的时间和地点：
。
第八条 双方确定：
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提供的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 (甲、双)方所有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 (乙、双)方所有。
第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
4、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定
为甲方项目联系人，乙方指定
为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1、 ;
2、 ;
3、 。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1、发生不可抗力;
2、 ;
3、 。
第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 种方式处理：
1、提交 仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1、 ;
2、 ;
3、 ;
4、 ;
5、 。
第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以
方式确认后，为本合同的组成部分：
1、技术背景资料： ;
2、可行性论证报告： ;
3、技术评价报告： ;
4、技术标准和规范： ;
5、原始设计和工艺文件： ;
6、其他： 。
第十五条 双方约定本合同其他相关事项为：
。
第十六条 本合同一式 份，具有同等法律效力。
第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： (盖章)
法定代表人/委托代理人： (签名)
年 月 日
乙方： (盖章)
法定代表人/委托代理人： (签名)
年 月 日
印花税票粘贴处：
(以下由技术合同登记机构填写)
合同登记编号：
0 43010100
1、申请登记人：
2、登记材料：
(1)
(2)
(3)
3、合同类型：
4、合同交易额：
5、技术交易额：
技术合同登记机构(印章)
经办人：
年 月 日
合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是小编为大家整理的技术服务合同范X精选3篇，供大家参考学习。
技术服务合同范本
合同编号：_________
签订地点：_________
签订时间：________年____月____日
甲方：_________(客户)
乙方：_________(供应商)
为促进互联网电子商务的迅速发展，本着互惠互利的原则，由乙方向甲方提供维护服务。双方经友好协商，特订立本合同。
一、服务项目名称及费用、服务期限、支付方式
(1)服务期限：本合同第2条规定的服务(下称服务)有效期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。
(2)付款方式：在本合同签署后的2天内，甲方应以票据或银行转账方式向乙方支付本合同规定的全部服务费用，计人民币_________元整。乙方银行账户为：_________，账号：_________，开户行：_________。
(3)如果甲方在规定日期内没有按时缴纳服务费用的话，则乙方有权每天以拖欠金额1%的标准加收罚金。
二、项目的内容及质量技术要求
在合同有效期间，乙方应为甲方提供计算机维护服务，该服务包括以下几条：
(一)计算机硬件故障诊断、排除
(1)若不是计算机硬件自身的问题，乙方应当为每个硬件安装相应的驱动程序;
(2)对于计算机硬件出现的问题，乙方应该作出诊断，并提出合理的解决方案;
(3)对甲方的硬件购置使用提供合理化意见;
(4)以工本费的标准修复甲方可以修复的硬件(显示器除外);
(5)每月对甲方计算机硬件做定期的保养，包括：硬件检修;计算机内部灰尘清理;计算机外部电源线检查;网络设备检修;
(6)软件故障的及时排除。
(二)操作系统的安装优化
(1)乙方安装的操作系统、软件要求尽可能的发挥甲方电脑硬件性能;
(2)在硬件没有故障的前提下，保证甲方每台电脑可以正常运行;
(3)乙方为甲方的每台电脑都要求有防、杀病毒系统和系统快速备份、恢复系统;
(4)每月为甲方做一次全面的病毒查杀和磁盘扫描、整理，删除木马之类危害计算机安全软件，清除计算机里涉及迷信、_________秽、______、赌博、______g___、凶杀、恐怖的内容;
(5)每半年重新安装一次系统。
(三)网络的组建、维护
(1)对于甲方已经存在的网络，乙方有义务对其维护、优化，保证网络的畅通，并且网络速度要和甲方的网络接入方式相匹配;
(2)根据甲方实际需要，对网络进行拆迁、增减不在此合同所指定的范围。
(四)网络接入主机的维护
(1)为服务器安全保护措施;
(2)对服务器做安全检测，关闭掉多余的服务，删除木马等后门程序;
(3)为甲方安装一台备用服务器，以便在当前服务器无法工作时快速接通网络;
(4)向甲方传授安全知识。
(五)乙方以优惠的价格为甲方提供不在此合同范围内的服务，如网站制作、图片扫描、光盘刻录、硬件评测、_________服务。
三、责任与义务
(1)乙方应该按照
第二条所规定的条款为甲方提供优质服务;
(2)甲方应该对乙方的工作提供支持;
(3)非技术性的工作由甲方自行完成;
(4)甲方不得擅自删除、修改系统文件，不得修改、删除乙方的系统备份文件;
(5)甲方有责任禁止客人在自己的计算机上浏览非政府许可的网站、安装危害计算机安全或者网络安全的软件;
(6)根据甲方和乙方的距离，甲乙双方共同商定：乙方在甲方提出正式服务请求的_________分钟工作时间内到达甲方，并开始服务;
(7)在非工作时间内如发生严重故障(如服务器故障)导致网络整体不能运营，乙方应于1小时内到达甲方现场，其他小故障可待工作时间解决。
四、违约责任
在此合同有效期内，任何一方提出终止合同的行为视为违约行为。违约方以此合同总金额的10%作为违约金赔偿给对方，但以下行为不视为违约行为：
(1)在此合同有效期内甲方转让、变卖其计算机而无法履行此合同的行为不视做违约行为，但必须结算应该付给乙方的相应费用;
(2)乙方由于特殊原因，终止合同不视做违约行为;
(3)由于无法抗拒的灾害而导致无法履行此合同不视做违约行为;
(4)_________。
五、解决合同纠纷的方式
执行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_________仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
六、续约
在此合同期满后，如果双方合作愉快，有意继续合作的，需重新签定合同。
七、双方协商的其它条款_________。
本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等效力。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
经办人(签字)：_________经办人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
技术服务合同范X2
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，达成信息系统服务关系，特订立本合同。
一、甲乙双方关系
甲方为电脑及网络等信息系统使用者，即_________。
乙方为电脑及网络等信息系统外包服务供应商，即_________。
二、服务方式
1.甲乙双方在签署正式服务合同后，乙方每天会对甲方服务器软件和网络进行远程维护管理。具体内容包括服务器操作系统优化、数据库备份、核心文件备份、网络性能优化、网络安全控制、防火墙、邮件系统管理等等。
2.如甲方设备在使用中发生故障，可电话通知乙方。乙方先以电话、电子邮件、远程登录等方式提供解决方案，如无法解决，乙方在最短时间内上门维护，也可根据甲方约定的时间上门维护。
3.乙方可以为甲方提供设备采购的建议，但所发生的费用应由甲方承担。软件故障应由乙方解决，而不另外收取费用。
4.乙方还可以帮助培训甲方指定人员，进行一些简单的维护和问题解决，以能够尽快尽好地解决问题，使信息系统故障时间减至最低。
三、服务标准
1.乙方通过事前精心维护和事后及时响应，尽最大努力保障甲方信息系统设备的稳定运行。
2.乙方并严格保守甲方一切的商业机密，配合甲方数据信息的安全使用。
3.乙方可以为甲方提供软件方面的技术支持服务，但不对甲方自主购买软件的使用和维护负任何责任。
四、服务内容
信息系统安全规划
1.操作系统的安全修补
2.应用软件的安全修补
3.病毒防治软件的安装和定期自动检测、自动升级策略的设置
4.用户权限设置，密码统一保管
5.数据、邮件定期备份
6.系统安全漏洞分析及解决方案
7.企业网站、邮件系统安全检测
日常维护
1.软硬件维护，包括电脑、服务器、网络交换器、路由器
2.系统优化，包括d___等。
3.网络系统优化，包括性能优化、易操作易管理优化
4.员工在使用电脑及相关设备时所遇到问题解答
其它
1.乙方可以为甲方提供设备采购的建议，包括提供采购设备的品牌及采购的方式。
2.乙方可以辅导甲方指定人员，进行一些简单的电脑操作维护和问题的解决。
五、合同执行
1.本合同最短有效期限一般为________年，实际有效期限应以实际签署日期为准， 甲乙双方合同执行时间从甲乙双方签订合同的当日进行算起。
2.甲方应在合同期内每月____日准时支付乙方服务费人民币_________元整;甲方也可以以持续月份方式支付乙方服务费人民币_________元整;甲方也可以年度方式_________支付乙方服务费人民币 _________元整。
3.本合同执行过程中，甲乙双方如需修改、增删合同条款内容，应在双方都认可的情况下加入本合同附件。附件具有同等法律效力。
4.双方合同执行中如有争议，应友好协商解决，协商不成按照中华人民共和国有关法律提交_________仲裁委员会解决。
5.其它备注_________。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，合同自双方签字后生效。传真件有效。
合同有效期：________年____月____日至________年____月____日。
甲方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________
乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________
________年____月____日
签订地点：_________
技术服务合同范X3
委托方(甲方)：
住 所 地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式
通讯地址：
电 话： 传 真：
电子信箱：
受托方(乙方)：
住 所 地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式
通讯地址：
电 话： 传 真：
电子信箱：
本合同甲方委托乙方就
项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表述各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、技术服务的目标：
2、技术服务的内容：
3、技术服务的方式：
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1、技术服务地点： ;
2、技术服务期限： ;
3、技术服务进度：
;
4、技术服务质量要求： ;
5、技术服务质量期限要求： 。
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1、提供技术资料：
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) 。
2、提供工作条件：
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) 。
3、其他：
。
4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：
。
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1、技术服务费总额为：
2、技术服务费由甲方 (一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
(1) ;
(2) ;
(3) 。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：
地址：
帐号：
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：
2、涉密人员范围：
。
3、保密期限：
。
4、涉密责任：
。
乙方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：
2、涉密人员范围：
。
3、保密期限：
。
4、涉密责任：
。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：
1、 ;
2、 ;
3、 ;
4、 。
第七条 双方确定，按下列标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：
1、乙方提交技术服务工作的形式：
。
2、技术服务工作成果的验收标准：
。
3、技术服务工作成果的验收方法：
。
4、验收的时间和地点：
。
第八条 双方确定：
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提供的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 (甲、双)方所有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 (乙、双)方所有。
第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
4、 方违反本合同第 条规定，应当
(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定
为甲方项目联系人，乙方指定
为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1、 ;
2、 ;
3、 。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1、发生不可抗力;
2、 ;
3、 。
第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 种方式处理：
1、提交 仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1、 ;
2、 ;
3、 ;
4、 ;
5、 。
第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以
方式确认后，为本合同的组成部分：
1、技术背景资料： ;
2、可行性论证报告： ;
3、技术评价报告： ;
4、技术标准和规范： ;
5、原始设计和工艺文件： ;
6、其他： 。
第十五条 双方约定本合同其他相关事项为：
。
第十六条 本合同一式 份，具有同等法律效力。
第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： (盖章)
法定代表人委托代理人： (签名)
年____月____日
乙方： (盖章)
法定代表人委托代理人： (签名)
年____月____日
印花税票粘贴处：
(以下由技术合同登记机构填写)
合同登记编号：
0 430X0100
1、申请登记人：
2、登记材料：
(1)
(2)
(3)
3、合同类型：
4、合同交易额：
5、技术交易额：
技术合同登记机构(印章)
经办人：
年____月____日
技术服务合同范X精选
委托方(甲方)：_____________住所地：________________法定代表人：_________________项目联系人：_____________联系方式
通讯地址：_____________电话：_____________传真：_________________
电子信箱：__________________方(乙方)：_________________大学
住所地：_________________
项目联系人：_________________
联系方式
通讯地址：________________
电子信箱：_________________
本合同甲方委托乙方就________________项目进行务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：_________________
1.技术服务的目标：_________________
2.技术服务的内容：______________
3.技术服务的'方式：______________
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：_________________
1.技术服务地点：______________
2.技术服务期限：______________
3.技术服务进度：_________________
_____________
4.技术服务质量要求：__________________
5.技术服务质量期限要求：_____________
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：_________________
1.提供技术资料：_________________
(1)_____________
(2)_____________
(3)________________
(4)_________________
2.提供工作条件：_________________
(1)________________
(2)___________________
(3)___________________
(4)________________
3其他：_____________
甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：_____________
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：_________________
1.技术服务费总额为：________________
2.技术服务费由甲方________________(一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下：_________________
(1)________________
(2)___________________
(3)________________
乙方开户银行名称、地址和帐号为：_________________
收款单位帐号：_________________第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：_________________
甲方：_________________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_____________.
2.涉密人员范围：_____________
3.保密期限：_____________
4.泄密责任：_____________
乙方：_________________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_____________.
2.涉密人员范围：_________________.
3.保密期限：________________
4.泄密责任：________________.
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
委托方(甲方)：__________
监测方(乙方)：__________
签订时间:__________ 年月日
委托方(甲方)：__________
住所地：__________
法定代表人：__________
项目联系人：__________
联系方式： __________传真：__________
通讯地址：__________
电子信箱：__________
受托方(乙方)：__________
住所地：__________
法定代表人：__________
项目联系人：__________
联系方式：__________ 传真：__________
通讯地址：__________
电子信箱：__________
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关规定，甲方根据业务需要， (以下简称委托人)委托
(以下简称监测人)开展 项目水土保持监测技术服务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 监测项目概况
1.1项目名称：
1.2项目地点：
1.3项目规模：
第二条 监测服务内容、范围及成果：
2.1 监测服务内容： 。
2.2 监测人的监测范围： 。
2.3 监测成果： 。
第三条 监测依据： 。
第四条 监测服务期限
监测服务期限自合同签订后，至完成水土保持设施验收止。
第五条 监测服务费用
5.1 监测服务费用包干价为人民币 整(￥ .00)，该费用已包括监测人提供正常监测服务所必需的监测人员人工及差旅费、监测设施修建费、监测设备和设施的购置及使用费、总部管理费、利润及税金等。
5.2 监测人根据委托人要求，完成额外监测工作应得到额外报酬，或因工期延长增加的报酬，双方另行约定，其支付方式、期限等应按正常监测报酬的规定进行。
第六条 费用支付方式和支付时间
6.1 合同签订后 个工作日内支付合同总额 %;进度款按施工进度完成投资比例支付，每半年支付一次;提交监测工作总结报告后支付至合同总额的 %;完成水土保持设施验收后 个工作日内支付完合同余款。委托人每支付一笔合同款后7个工作日内，监测人须开具合法合规的有效发票提交到委托人财务部门。
6.2 监测人指定以下银行账户为本合同费用收款的唯一账户：
开户名称：
开户银行：
帐 号：
第七条 监测人的权利和义务
7.1 监测人应在合同生效后、监测项目正式实施前 个工作日内，向委托人提交监测计划、内组建项目监测机构，形成监测实施方案，报委托人审核后报送水行政主管部门备案，开始实施水土保持监测。监测人应确保由专业配套、符合资格条件的监测人员组建项目监测机构。
7.2 在监测期限内，监测人应保持项目负责人及主要监测人员的相对稳定，不得随意撤换。
7.3 监测人应按照国家的有关规定，建立监测岗位责任制和水土保持监测质量终身负责制。
7.4在监测期间，监测人员必须遵守监测工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监测服务，维护国家和委托人的利益。
7.5 监测人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。
7.6 监测机构应认真作好《监测记录》，保持其及时性、完整性和连续性：应向委托人提交监测工作月度报告及其它专题报告，并按要求及时向项目有关主管单位提交年度监测工作报告。
7.7 监测机构所使用的委托人提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于委托人。在本合同终止后，应按照专用合同条款的规定移交给委托人。
7.8 在本合同期限内或合同终止后，监测人应妥善作好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
7.9 在约定的期限内，如因监测人和监测人员违约或自身的过失造成工程质量问题或国家及委托人的直接经济损失，监测人应承担相应的经济责任，但赔偿金额最多不超过合同报酬(扣除税金)。
7.10 监测机构若使用委托人提供的工作、生活条件的设备、设施和物品，在监测业务完成或合同终止后 个工作日内交还委托人。
7.11 监测人应在每季度第一个月的 日前向委托人提交上一季度的水土保持监测季度报告 份;监测人应在每个年度结束第一个月内向委托人提交上一季度的水土保持监测年度报告 份;监测人应在监测服务期满后第一个月内向委托人提交上一季度的水土保持监测总结报告份。
7.12 监测人应妥善保管委托人提供的文件资料，不得用于本监测项目之外的其它目的，不得泄露给第三方。
第八条 委托人的权利和义务
8.1 委托人应在合同签署后14日内通过当面递交/电子邮件方式向监测机构提供以下与工程水土保持监测有关的工程建设资料的原件/复印件/电子版：
(1) 。
(2) 。
8.2 委托人应在 工作日内完成监测实施方案审核工作，并作出书面决定，及时送达监测机构，协助监测人报送至水行政主管部门。
8.3 委托人应负责作好工程建设相应的协调工作，为监测工作提供必要的工作环境和条件。
8.4 如委托人向监测机构派出工作人员，所有这类人员应被视为监测机构的成员并接受监测机构的统一安排和使用。
8.5 委托人应当维护监测机构工作的独立性，在正常的监测范围内，不干涉监测机构监测业务的开展。
8.6 按照合同约定的时间和方式向监测人支付监测费用。
第九条 违约责任
9.1 监测人不再具有承担本项目监测业务的能力而终止合同，或因未履行合同第七条约定义务，及因监测人的原因发生监测事故给国家或委托人造成重大的经济损失，监测人应赔偿经济损失，但赔偿金额最多不超过合同报酬(扣除税金)。
9.2 由于监测人根本违约导致委托人解除本合同时，监测人无权取得未履行监测范围的费用。
9.3 委托人在约定的支付期限内未支付监测报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，应向监测人支付违约金，违约金以应支付费用为基数，日利率为1‰。
9.4 委托人无故解除本合同的，应向监测人支付监测人已经完成部分监测工作的监测费用，并支付合同总额10%的违约金。
9.5 监测人无故解除本合同的，应向委托人支付监测报酬总额的 %的违约金。
第十条 通知和联系
10.1 委托人应授权并派出熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与监测机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监测人。
10.2 监测人委派的项目负责人应具备所需专业知识，全权负责本合同相关事宜，负责与委托人联系。合同执行过程中能够及时与委托人进行沟通联系并协调解决相关问题。
10.3 在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。
10.4 委托人对工程项目实施的意见和决策，应及时通告监测机构;委托人对监测机构发出的工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令，要积极协助落实。
第十一条 合同变更与终止
11.1 本合同在监测期限届满并结清监测费用后即终止。
11.2 因非监测人原因，出现以下情况而由此增加的监测工作量和工作时间的延长，均应视为监测机构的额外工作，监测人有权要求得到额外报酬并相应延长期限：
(1)由于委托人、施工单位和不可抗力等非监测原因使监测工作受到阻碍或延误，以致增加了监测工作量或持续时间。
(2)在本合同履行过程中，委托人要求监测机构完成监测合同约定范围以外的工作。
11.3本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括监测报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。
11.4在监测过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。
11.5委托人或者监测人要求解除合同时，应书面通知对方。若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的7天内发出终止监测合同的通知，本合同即行终止。
11.6在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经委托人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第十二条 争议解决
12.1本合同发生争议，由当事人双方协商解决;如未能达成一致，根据双方约定提交南宁仲裁委员会仲裁
12.2在争议的协商、调解、仲裁过程中，双方仍应继续承担监测合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。
(以下无正文)
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________
法定代表人(或委托代理人)：__________ 法定代表人(或委托代理人)：
合同签订日期：__________年月日 合同签订日期：__________年月日
范本技术服务的对象是特殊的目标市场，其需求价格弹性的弹性系数普遍小于1，市场不会因为技术服务的价格偏低而膨胀，因此，技术服务项目的宜采用高定价，用高定价给企业带来高利润。下面是小编整理的几篇信息技术服务合同范本，欢迎阅读参考。信息技术服务合同【1】甲 方:地 址:联系人:电 话:乙 方: ____市电子政务资源中心地 址: 福中路中书城南联系人:电 话:根据《中华人民共和国民法典》，经 (以下简称甲方)和____市电子政务资源中心(以下简称乙方)友好协商，就乙方为甲方提供信息技术支持服务订立协议如下:
一、服务范围和服务内容为保证甲方网络和信息系统的正常运作，乙方为甲方提供技术支持服务。在服务过程中，除乙方人员费用外，其他涉及软硬件购臵与升级、外送维修等费用，由甲方负责。乙方提供的服务内容如下:
(一)硬件设备维护服务。按每________年 次编制和更新甲方信息系统设备清单，对系统设备使用情况进行登记; 按每____月 次对服务器设备运行情况进行全面检查，按每____月 次集中做一次服务器类设备的39;清洁工作;对甲方报障的硬件设备进行及时检测和修理，已无法修复的配件或设备报甲方确认，取得新配件或设备后及时进行更换。
(二)网络和软件系统管理服务。按按每________年 次编制和更新网络端口配臵、和软件系统清单;对甲方的网络故障、操作系统故障和应用系统故障及时定位并排除，对取得的软件新版本进行及时的安装。
(三)安全管理服务。协助甲方进行网络和系统用户的查杀病毒工作，按照防毒软件的要求及时更新和升级防毒软件;协助甲方安装和配臵网络杀毒软件;协助甲方对内网电脑安装违规上互联网监控软件，并定期检查。
(四)紧急事故响应服务。甲方网络和信息系统发生紧急情况，通过电话咨询等方式无法解决时，乙方根据甲方的要求及时响应，甲方提供相应配合。
(五)技术咨询服务。根据甲方的需求，协助起草甲方网络和各类系统立项、升级改造的方案。
二、服务方式乙方派专人一人长驻甲方，负责提供日常服务。甲方应指定专人与乙方对口联系，并为乙方工作人员提供办公地点和一定的办公条件;当发生重大或紧急情况时，乙方在可能情况下尽量调配资源，增派 人员进行服务。甲乙双方派驻或指定的人员应经双方共同认可，并提供相关人员的联系电话、电子邮件等联系方法。双方的业务联系应通过派驻人员、指定的联系人或乙方的接障人员进行。
三、双方责任甲方责任:
(一)负责按协议规定的方式和金额支付协议款项和相关其他费用。
(二)负责协调与甲方网络与系统用户、甲方行政管理部门和相关设备、软件和系统供应商之间的关系。
(三)负责及时确认乙方提供的文档。
(四)合理安排乙方派驻人员的休假事宜。乙方责任:
(一)负责按规定完成本协议规定的服务内容，并按要求提供规范的文档和记录。
(二)负责对服务情况进行跟踪和监督，并每季度服务完成后要得到甲方的确认。
(三)做好保密工作。
四)休假前需征得甲方的同意。
四、服务期限服务期限为20________年____月____日至20________年____月____日。
五、协议金额及付款方式服务费总额为人民币 元整(B 元)，由甲方在协议签订之日起十五个工作日内支付总额50%，即人民币 元整(B 元)，服务期满后十五个工作日内支付余款，即人民币 元整(B 元)。
六、附则本协议附件为协议的有效组成。未尽事宜，经双方友好协商达成一致，双方法人代表或其授权代表签字认可后，可作为本协议的有效附件。所有与合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至深圳仲裁委员会仲裁，仲裁程序按照该委员会的程序规则进行。本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。本协议自双方代表签字，盖XX日起生效。甲方(盖X):甲方代表(签名):____日期:________年____月____日乙方(盖X):____市电子政务资源中心 乙方代表(签名):____日期:________年____月____日信息技术服务合同【2】项目名称:__________________________委托方:____________________________(甲方)服务方:____________________________(乙方)签订地点:____________省____________市(县)签订日期:________年____月____日有效期限:________年____月____日至________年____月____日依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就___________________项目的技术服务(该项目属____________计划※)，经协商一致，签订本合同。
一、服务内容，方式和要求___________________________________________________________________(属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求)
二、工作条件和协作事项___________________________________________________________________
三、履行期限、地点和方式____________________________________________________________________
四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按____________标准，采用____________方式验收，由____________方出具服务或者培训项目验收证明。本合同服务项目的保证期为__________________。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用，保管不当引起的问题除外。
五、报酬及其支付方式
(一)本项目报酬为(服务费或培训费):____________元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由______方负担。
(二)本项目中介方活动费为:____________元，由______方负担。中介方的报酬为:____________元，由______方支付。
(三)支付方式(按以下第______种方式):
①一次总付:______元，时间:____________
②分期支付:______元，时间:__________________元，时间:____________
③其它方式:____________________________
六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本合同约定，违约方应当按技术民法典实施条例第九十八条、第九十九条规定，承担违约责任。技术培训违反本合同约定，违约方应当按技术民法典实施条例第一百零五条、第一百零六条规定，承担违约责任。技术中介违反本合同约定，违约方应当按技术民法典实施条例第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条规定，承担违约责任。
(一)违反本合同第条约定，______方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下: ______________________
(二)违反本合同第______条约定，______方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下:_________________
七、争议的解决办法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求__________进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第______种方式解决。
(一)因本合同所发生任何争议，申请____________仲裁委员会仲裁;
(二)按司法程序解决。
八、其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金财产抵押及担保等上述条款未尽事宜)【信息技术服务合同范本
依据中华人民共和国有关法律法规，____________信息服务有限公司（以下简称_____________）经与客户协商一致订立本合同。
甲方：_________（以下简称“客户”）
乙方：____________________________
一、服务定义
“客户区域”是指______网络数据中心（_____________）提供给客户用于放置客户设备的或放置_____________提供给客户使用的设备区域及空间。
“客户设备”是指计算机硬件（不包括存储数据）和其它被客户放置在客户区域的有形设备。
“客户授权者”是指经客户授权许可进入客户区域的人，客户应当列出他们的姓名、联系电话并提供给_____________。客户授权者有变更时， 客户应当及时书面通知_____________。
“客户系统”是指在本合同存续期间，客户所有的技术，包括客户的Internet应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结构类库、实物和文档（打印的和电子版的）、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权（不管是客户所有的还是第三方所有的），并且还包括客户在此基础上，改进的、增加或由客户技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。
“_____________提供设备”是指_____________提供给客户使用的计算机硬件、软件和其它有形的设备及计算机编码等。“_____系统”是指___________________所有的技术，包括_____________公司的服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件（源文件和目标文件）、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档（打印的和电子版的）、网络设计、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权（不管是______所有的还是第三方所有的），并且还包括______在此基础上改进的、增加或由______技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。
“延展期”是指在服务期之后的延长期限。
“不可抗力”是指任何超出_____________或客户的控制范围的情况或事件，包括但不限于：电信主干网封网、电信主干网事故、中央或地方政府的行为、罢工、封锁或其他的劳资纠纷、全民性的秩序混乱、战争、自然灾害或区域性的紧急状态。（点击查看详细定义）
“互联网数据中心”是指_____________用于提供服务的任何设施。
“服务期”是指客户在服务订单中接受的_____________为其提供服务的最短期间。除非 搅碛性级ǎ 诜 衿谀冢琠_____有义务向客户提供服务，客户有义务为每一项服务支付服务费。
“专业服务”是指由_____________提供的咨询、解决方案等服务，详见有关的服务订单。
“基本服务”是指在有关服务订单中描述的由_____________提供的主机托管和互联网接入服务，即提供有关的数据中心客户区域和接入互联网的要求带宽。
“服务起始日”是指_____________开始给客户提供服务的日期。
“服务品质保证”详见本合同第四条及附件二。
二、 服务交付
客户须与______签订《数据中心技术服务订单》，本服务标准合同条款与《订单》一起共同组成约束双方的技术服务合同，并作为服务交付的依据。
______保留修订本服务标准合同条款的权利。但是______应当提前2个月书面通知客户有关的修订内容。修订内容在发出修订通知2个月后自动生效。
三、义务
______应按照客户签订的有关《服务订单》的规定，在约定的时间内向客户提供所需的主机托管、整机租用的客户区域和接入互联网的带宽的主机托管、整机租用的技术基本服务。
______应在本合同有效期间内根据与客户签订的服务订单及本服务标准合同条款，为其提供有关的主机托管、整机租用所需的_____系统 的运行维护、故障排除等相关基本服务和其他约定的服务。
四、服务品质保证 （详细内容见附件三）
大带宽、高可靠性的电信级Internet连接，接入全光纤IP宽带骨干网--CNCnet；
______承诺提供24×7（每周24小时x 7天）的网络联接状况监控，24×7的主机运行状态监测，24×7的______系统管理和技术支持服务，24×7的______客服热线，24×7的恒温恒湿环境，双路高压供电，后备柴油发电机，独立UPS不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持。高灵敏度的烟雾探测系统和FM200组成的消防系统；
______承诺客户接入______数据中心系统平台的线路应达到99.99%的接通率，电源应达到99.99%的连通率；
在合同期内免费提供给客户一个客户服务端软件用以管理服务器。
如果_________没有按照第4条的规定提供服务，______将根据客户要求，延长相应的服务时间。但是该服务品质保证不适用于 （I）不可抗力的因素引起的；（II）由于客户或任何第三方的过错引起的；（Ⅲ）客户设备、客户系统或第三方设备引起的服务中断；（IV）______提前通知的运维和移址等中断，______保证尽力减少该操作所需的中断。
______保证根据有关国家标准向客户提供基本服务。
详细内容。服务品质保证只适用于主机托管设施和整机租用的基本服务，而不适用于（I）任何增值服务（II）任何专业服务（Ⅲ） 本条款所述基本服务以外的其它服务。
五、客户义务
客户向______提出服务申请时，应当填写并签订有关的服务订单。在合同有效期内，客户保证其向_____________提供的客户资料真实、有效，并保证在发生任何变更后五（5）个工作日内以书面通知_____________。
客户保证获得一切必要的使用本合同所述服务的许可和授权，包括但不限于客户设备和客户系统的使用权。而且在合同有效期内持续拥有有关的许可或授权。
客户保证所托管（租用）的客户设备和客户系统符合国家规定的电器和通讯设备行业标准。
客户应当指派专人与_____________有关工程技术人员配合，包括但不限于协助设置设备、安装软件。
客户授权者进入_____________互联网数据中心应当经过_____________确认，并保证遵守______关于互联网数据中心的各项制度与规定，客户授权者只允许进入客户区域，如进入其他区域，应有_____________有关工作人员陪同。
客户保证不利用______向其提供的任何服务进行任何违反法律、法规或侵害他人权利的活动。否则_______，______有权停止服务，并保留对损害要求赔偿的权利。
客户在使用服务期间时，如发现_____________系统或_____________提供设备的故障，应立即向________通告， ______应及时、迅速地排除该故障。在此客户认同： 由于INTERNET公网阻塞或其他通路（如访问目的地的服务器响应速度）问题， 或不可抗力而_______造成的线路中断或客户的访问速率下降， _____________将不负任何责任。
甲方:
乙方:_
一、服务内容:
1、乙方作为权威的、公正的第三方机构，为甲方所发放的电子证书主要是用于在网上作业中的
身份识别和信息加密。乙方所发放的证书只能用于在网络(eeaeEae)上标识用户身份，各应用系统可以根据该功能对其进行定义。
2、乙方受理甲方电子证书的申请，为甲方签发、更新、废除、冻结、解冻、恢复或重发电子证书等服务。
3、乙方委托证书受理点进行甲方的信息录入、身份审核和证书制作工作。甲方在申请电子证书
时应遵守各证书受理点的规程和办理手续。
二、服务方式:
甲方在使用证书时如遇到问题，可以随时向乙方或昆山技术服务中心进行咨询和要求解答。
服务时间:周一至周五8:00-17:00
服务热线:
昆山服务热线:
三、电子证书收费标准:
收费标准(请在框中打勾):
1、□:70元年,另外50元硬件费,共计:120元，续费:70元年
服务项目:
1)、本地窗口服务(江苏CA在____市行政服务中心设立CA服务窗口为CA证书用户提供证书解锁、新办、注销、更改信息、咨询等服务)
2)、5215;8小时电话服务(提供每周5个工作日不含周
六、周日a;每天8小时电话服务
3)、根据使用说明自行安装
2、□:650元年,包括硬件费，续费:600元年
服务项目:
1)、本地窗口服务(江苏CA在____市行政服务中心设立CA服务窗口为CA证书用户提供证书解锁、新办、注销、更改信息、咨询等服务)
2)、免介质费
3)、培训服务(为办理江苏CA证书用户提供培训服务)
4)、首次使用上门安装，保证一台电脑可以正常使用
5)、 7215;24小时电话服务(提供每周每天24小时电话服务)
6)、 7215;24小时上门服务，当电话无法解决时，可以提供____区上门服务(乡镇单程超过20公里，需支付50元车费)。
7)、只要公告结束前1小时提交问题，保证在公告结束前完成投标，否则退当年服务费
四、违约责任:
1、乙方不得无故结束对甲方的服务。甲方有权向乙方或电子证书的业务应用部门投诉乙方的服务质量，乙方对投诉的问题经查实确认后及时将处理结果通知甲方。
2、甲方的名称、地址、电话、税务登记号等客户信息发生变更等情况，应及时通知乙方。凡因甲方提供客户资料不详，不准确或有变化却没有及时通知乙方，所产生的后果由甲方自行承担。
3、由于以下情况造成电子证书无法正常使用，乙方只负责恢复电子证书的正常使用，不承担由此造成的损失:
1)甲方操作人员误操作;
2)甲方硬件及软件环境不能达到电子证书的使用要求;
3)计算机感染病毒;
4)不可抗力(如突然停电、自然灾害、硬件损坏等原因)。
4、乙方不负责解决因网络运营商和业务应用系统终端服务器原因造成的使用问题。
5、甲方必须妥善保管乙方所签发的电子证书和密码，不得泄漏或交付他人。如因故意、过失导致他人知道或被盗用、冒用、伪造或者篡改的，甲方自行承担一切责任。
6、证书存储介质如果因甲方的保管或使用不当而导致遗失、损坏等，则甲方必须重新申领并交缴纳介质费用。
7、乙方对以下情况之一，有权主动废除所签发的证书:
新的密钥对替代旧的密钥对;
申请初始注册时，提供不真实材料;
没有按规定缴纳证书费用，或者其它相关费用;
违反国家法律或者其它规章制度，不应签发电子证书的;
有盗用、冒用、伪造或者篡改他人证书的;
证书持有者不履行或已经不能履行安全电子业务应承担责任和义务的;
其他情况。这些情况可以是因为法律或政策的要求乙方采取的.临时作废措施。
8、乙方承诺在现有的技术下，由乙方签发的电子证书不会被伪造、篡改。如果发生甲方电子证书被篡改、伪造，一经确认，乙方承担相应的赔偿责任。
五、双方约定事项:
1、本协议自甲、乙双方签字之日成立，自甲方一次性支付完首年度费用之日起，乙方即开始提
供服务。甲方应每年按时向乙方支付当年的服务费用，否则乙方将停止对甲方提供服务，由此产生的后果由甲方自行承担。
2、本协议涉及的服务项目不发生变动时，只需续缴服务费，不用重新签订，服务有效期以证书为准。
3、当甲方停止服务需求时应与乙方办理书面手续，否则乙方将依照原协议执行。
4、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商补充，经双方签字确认为本协议组成部分。
5、在本协议执行过程中发生争议，甲、乙双方友好协商解决。当事人不愿协商、调解解决或协商、调解解决不成的，双方商定提请乙方所在地司法机关裁决。
六、本协议自甲乙双方法定代表人(或授权人)签字(或盖章)并加盖公章之日起生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
____年____月____日
项目 名 称：_________________________
项目 地 点：_________________________
发 包 单 位：__________________________
发 包 人 地 址：__________________________
承 包 单 位 ：_________________________
承 包 人 地 址：__________________________
签 订 日 期：__________________________
地质勘探技术服务合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担地质勘探工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条 承包范围
乙方根据甲方要求进行（_____________________）地块的地质的详细勘探工作。
第三条 承包方式
1、本工程由乙方总承包，包工包料、包工期、包质量、包提供勘探技术报告
2、结算办法：工程完工时，双方按实验收结算。钻探深度按合同要求在现场实量。乙方在每一钻孔按第五条要求完成前四小时应通知甲方或委派的工程监理到现场以核对工程量（包括入岩深度和钻孔深度）并报甲方办理签证。勘探工程的结算以每一钻孔签证的工程量为统计依据，未经确认和签证的工程量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员。
第四条 工期
总工期为____天，乙方应在______年_____月_____日开工，至_______年____月___日之前向甲方提交勘探技术报告，实际开工以双方现场代表签字为准。如遇不可抗力的因素，经双方现场代表签证，工期相应顺延。
第五条 技术要求和验收标准
1、本工程的详步勘探要求按国家规范和甲方初施工图设计要求所需资料的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行勘探、设计规程、规范和标准，地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。
2、在具备“三通一平”的施工场地，乙方应按钻探点布臵的要求，布技术孔 个，具体钻孔数量由甲方核准。
3、钻孔深度要求：取土孔孔深_____米，或孔深大于____米。超出上述要求部分的不予结算，如特殊原因需加深超钻的，须经甲方书面确认。
4、钻探机械要求：钻机（柴油发电） _ __台。
第六条 工程造价及付款方式
（一）本工程价格按照招投标中标的价格进行结算，计元/米，乙方提交勘探技术报告经甲方审定后，以甲方确认的工程量按实结算，实际工程量以甲乙双方共同签证为准。
（二）付款方式
1、乙方完成钻探工作后**日内应向甲方提供准确的勘探技术报告，经甲方审定并结算后______工作日内，甲方向乙方支付实际结算工程款的_______%；
2、实际结算工程款的5%作为保修金，在本工程土方及桩基基础工程完成后，若实际情况与乙方提供的勘探技术报告内容相符，甲方一次性向乙方付清；若不相符，则甲方有权扣除相应的保修金。但若在本地质勘探工程完成后的一年内 本工程土方及桩基基础工程不开工的，甲方一次性向乙方付清保修金。 3、以上付款，甲方如以六个月的承兑汇票支付，若甲方或乙方提出按支票方式支付的，则需扣除银行同期贷款利息。支付以上款项时，乙方须先提供国内有效的相应的等值发票，若乙方不能提供发票的，甲方有权代扣代缴税金。
4、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。
第七条双方义务
（一）甲方义务
1、甲方应按合同约定支付合同款项。
2、提供地下障碍物资料(不包括地质情况)，如因资料不准确造成事故的，由甲方负责。现场如遇障碍物影响施工，经甲方同意后可调整孔位。
3、提供施工场地及现场施工用水（费用由乙方承担），如因施工场地与第三者产生矛盾时负责及时解决。
4、因甲方原因造成的`工程延误，工期顺延。
5、向乙方提供开展勘探设计所需的有关基础资料，并对提供的时间与资料的可靠性负责。
（二） 乙方义务
1、乙方应为具有独立法人资格的工程地质类甲级企业。
2、应按甲方提出的要求进行工作。提供有关勘探的成果，为基础设计及支护设计提供依据。
3、提交工程勘探技术报告一式伍份，对所提交的报告及有关技术数据负责，并负责办理规划局审查事宜。
4、委派 作为现场代表，须持有与工程项目相适应的资格证书。负责处理并协调施工过程中发生的有关事宜。如现场代表变更，应事先征得甲方同意。
5、乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。
6、乙方在向甲方提交勘探技术报告后5日内应向甲方提供付款通知书及相关资料。如乙方未按时提供导致相关手续不能及时办理的，甲方可不支付款项。
第八条 违约责任
1、除不可抗力的自然及社会原因外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。
3、甲方不按时提供有关的资料、文件，从而影响乙方正常的工作的，工期相应顺延。
4、乙方不按时进场开工，视为乙方违约。在甲方书面通知后的* 日内仍不进场施工的，甲方有权单方解除合同，按合同终止和解除条款执行。
5、乙方未按合同工期完成工作的，视为乙方违约。每逾期一日，按工程预算造价的3‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
6、工程验收未达到约定的勘探技术要求和验收标准的，视为乙方违约。甲方可要求乙方无偿返工，直至符合约定，由此而延误工期的，按本条第五款执行。
7、乙方擅自中途更换施工负责人员，视为乙方违约，甲方有权中止合同，由此而产生的一切经济损失由乙方负责。
8、如乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作时，甲方有权要求乙方更换代表，乙方应在甲方要求更换之日起五天内更换，否则视为违约，造成的工程停工等责任由乙方承担。
9、乙方出现违约，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。
第九条 转让条款
未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十条 合同终止和解除
（一）有下列情形之一的，合同权利义务终止：
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下的权利义务而终止；
4、法律法规规定终止的其他情形。
（二）因违约而终止本合同
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按工程预算总造价的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任的权利。
4、甲方依据本款第1项的规定解除本合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式寻求救急（例如寻找本合同之外的第三方履行本合同项下的义务），乙方应承担甲方因此而发生的额外费用。
第十一条 保密条款
1、未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。
2、任何一方泄密导致合同其他方遭受损失的，泄密方应按工程预算总造价的20%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
甲方：
乙方：
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
本合同甲方委托乙方就 矿井瓦斯等级鉴定 项目进行的专项技术服 务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地 表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成 如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1关规定，需要对郑煤集团国瑞公司所属矿井进行瓦斯等级鉴定，以便掌握矿井的瓦斯等级状况，合理安排矿井相关技术工作，确保矿井安全高效生产。
2煤装[20xx]162号)有关要求，对 矿井进行矿井瓦斯等级鉴定，满足公司要求。
3.技术服务的方式：
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点：;
2.技术服务期限：
3.技术服务进度：
4.技术服务质量期限要求：
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供 下列工作条件和协作事项：
1.提供技术资料：
(1)测定开始之日至结束之日全矿井的原煤产量、平均日产量、工作天数;
(2)采煤及掘进工作面个数，以及基本情况(生产天数、产量);
(3)矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量历年鉴定等级汇总表;
(4)矿井采掘工程平面图(电子版);
(5)矿井通风系统图(电子版);
(6)矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定测点布置示意图(电子版);
(7)煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性鉴定报告(复印件);
(8)矿井通风机性能测定报告;
(9)矿井通风阻力测定报告;
(10)检测所用仪器仪表检验合格证书;
(11)矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定当月的瓦斯和二氧化碳检查日报表、测风报表;
(12)本年度矿井煤与瓦斯突出卡片资料(突出矿井)。
(13)矿井基本情况表。
2.提供工作条件：
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1.技术服务费总额为：
2.技术服务费由甲方 具体支付方式和时间如下：
(1 (2 乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：中国农业银行股份有限公司焦作民主中路支行
地址： 焦作市民主中路 账号： 301101040001846
第五条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进 行验收：
1.乙方完成技术服务工作的形式：鉴定报告。
2.技术服务工作成果的验收标准：办法》(安监总煤装[20xx]162号)标准验收。
3.技术服务工作成果的验收方法： 。
4.验收的时间和地点：。
第六条 双方确定：
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所 完成的新的技术成果，归 双方 (甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件 所完成的新的技术成果，归(乙、双)方所有。
第七条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1.(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2.方违反本合同第条约定，(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第八条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定项目联系人承担以下责任：
1 2 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第九条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。 协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十一条 本合同一式份，具有同等法律效力。
第十二条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：
技术服务合同
委托方(甲方)： 受托方(乙方)：
住 所 地： 住 所 地：
法定代表人： 法定代表人：
项目联系人： 项目联系人：
联 系 方 式： 联 系 方 式：
通 讯 地 址： 通 讯 地 址：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电 子 信 箱： 电 子 信 箱：
时 间： 时 间：
本合同甲方委托乙方就
项目进行 的专项技术服务，并支付\不支付相应的技术服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1、技术服务的目标：
2、技术服务的内容：
3、技术服务的方式：
第二条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
第三条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第四条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1、乙方完成技术服务工作的形式：
2、技术服务工作成果的验收标准：
第五条 双方约定本合同其他相关事项为：
第六条 本合同一式 份，具有同等法律效力。
第七条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
电话：电话：
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ;
2、工程地点： ;
3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);
4、承包方式：_ .
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ .
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：___年___月___日
合同订立地点：____________________
本合同共_ 页
发包人：_________ 承包人：
住所：__________ 住所：
法定代表人：_______ 法定代表人：
电话：__________ 电话：
传真：__________ 传真：
开户银行：________ 开户银行：
账 号：_________ 账 号：
邮政编码：________ 邮政编码：
依据《中华人民共和国民法典》的规定， (以下简称甲方)与 (以下简称乙方)就 项目的航道通航条件影响评价技术咨询服务，经协商一致，签订本合同。
第一条 技术咨询的内容、形式和要求
1、按照国家有关法规和技术规范等要求，受甲方委托，乙方负责完成 项目航道通航条件影响评价工作。
通过现场查勘、调研、测量观测，并结合有关专题研究成果，对项目的设计方案，从选址、通航标准、通航安全影响等方面进行分析论证，提出相应的对策措施。
2、咨询最终成果以《 项目航道通航条件影响评价报告》形式交付甲方，并通过交通运输主管部门(航道管理机构)的审核。
3、乙方应本合同签订后，且甲方向乙方提供航道通航条件影响评价所需资料之日起 个工作日之内，编制完成本项目的航道通航条件影响评价报告(送审稿)，并协助甲方办理报批工作。
4、通过审核后，乙方提供给甲方航道通航条件影响评价报告修编稿壹式 份。
第二条 项目组人员组成
第三条 履行的期限、地点和方式
本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在武汉履行。
本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交航道通航条件影响评价报告。
自签订本合同之日起，乙方按合同要求开展航道通航条件影响评价工作，按时向甲方提交航道通航条件影响评价报告。
第四条 甲方的协作事项
在本合同生效后 个工作日内，甲方应向乙方提供以下资料和工作条件：
1、提供技术资料：工程项目可行性研究报告或项目建议书，项目总体布置方案，平面布置图及结构图等专题报告编制所需基础资料。(以上资料均需电子版)
2、现场踏勘：甲方必须在本合同生效后 个工作日内，为乙方踏勘现场提供条件，介绍说明拟建工程的有关情况。
3.提供工作条件：无;
4.其他：
第五条 技术情报和资料的保密
本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负保密责任，未经甲方书面许可，不得将其用于其他用途，评价工作完成后日内应将基础资料全部归还甲方。
第六条 验收和评价方法
验收：航道通航条件影响评价达到了本合同第一项所列要求，采用专家评审或者审批通过方式验收，由专家组或者报批单位方出具航道通航条件影响评价技术咨询验收证明。
评价方法：按照国家有关航道法规、政策和标准。
第七条 技术咨询报酬及支付方式
1.技术咨询报酬总额为： 万元整(人民币)，其中报告编制费 元，测量费 。
2.支付方式(采用以下第 种方式)：
①一次总付： 元，时间
②分期支付： 元，时间：
元，时间：
元，时间：
③其他支付方式
3.在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。
第八条 违约金或者损失赔偿的计算方法
违反本合同约定，违约方应当按照民法典第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下：
1、乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按照合同约定提交航道通航条件影响评价报告，每逾期一天甲方有权要求乙方赔偿技术咨询报酬总额的0.5‰，或者一次性扣除总报酬的10%，逾期 天以上，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方技术咨询报酬总额%的违约金;②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方应承担相应的法律责任。
2、甲方违约责任：若甲方逾期付款或逾期完成本合同第四条约定的协作事项，则每逾期一天甲方应按照技术咨询报酬总额的0.5‰向乙方支付违约金。
第九条 争议的解决办法
在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方协商不成的，双方均同意采取以下第 种方式解决：
(1)提交 仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十条 其他约定：
1.本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
2.本合同自甲乙双方签字盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。
3.本合同附件包括：
附件一 航道通航条件影响评价评价委托任务书
附件二 项目组人员表
附件与本合同具有相同的法律效力。
(以下无正文)
委
托
方
甲
方单位全称 单位公章或
技术合同专用章
年 月 日
法定代表人
(委托代理人) 电话
联系人
(经办人) 电话
通讯地址
电 传 邮政编码
组织机构代码或税务人识别号
开户银行
帐 号
受
托
方
乙
方单位全称 单位公章或
技术合同专用章
年 月 日
法定代表人
(委托代理人) 电话
联系人
(经办人) 电话
通讯地址
电 传 邮政编码
组织机构代码或税务人识别号
开户银行
帐 号
甲 方：X有限公司
乙 方：网络科技有限公司
合同编号： 01
甲乙双方经充分协商，达成以下协议，承诺共同遵守：
一、 内容
(1)乙方向甲方以有偿收费方式提供网络技术开发服务，为甲方发送宣传信息。
(2)协议签订后，甲方按照本合同第三款约定向乙方支付信息发送费用，乙方为甲方提供信息发送服务。
二、 信息内容与信息资费
(1) 信息内容：网络技术开
(2) 信息资费，见下表：
(3) 信息在 4 月 30 日 之前发送完毕。
三、 付款方式
双方约定选择以下第 1 种付款方式
(1)合同签订后，甲方一次性以现金或者银行转帐方式全额支付信息发送费用给乙方，乙方在合同约定期限内把甲方信息发送完毕。
(2)合同签订后，甲方一次性以现金方式支付信息发送费用的50%作为信息发送预付款，待乙方为甲方信息发送完毕后，甲方于7个工作日内一次性全额支付信息发送费用剩余款项给乙方。
(3)信息发送完毕后，甲方于7个工作日内一次性全额支付信息发送费用给乙方。
(4)其他约定：
四、 双方责任
(1)乙方应保证甲方信息的正常发送。
(2)信息发送中若出现手机信息接收方的投诉或信息发送内容违反本协议第五条约定的,责任由甲方负责。
(3)甲方所要发送的商务信息内容应提前一天向乙方提交。一般情况下，在甲方递交信息内容后乙方在24小时内会发送完毕。
(4)如乙方原因导致甲方不能正常发送信息，甲乙双方经友好协商予以妥善解决。
(5)乙方平台对于甲方提交的商务信息在早上8：00—18：00时段发送。甲方要求乙方超出此时段发布，乙方有权予以拒绝,特殊情况双方另行解决.
(6)甲方不能向乙方指定帐号以外的任何帐号汇款，否则该项财务核算为无效(特殊情况经双方确认授权，可以适当变通)。
五、 安全责任
甲方保证所递交发送信息内容的合法性，并对发送的信息内容单独承担责任，不得传播含有以下内容信息：
(1)违反中华人民共和国宪法所确定的基本原则的。
(2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的.。
(3)损害国家荣誉和利益的。
(4)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。
(5)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。
(6)造谣中伤，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。
(7)反动、色情、淫秽、赌博、暴力、凶杀、恐怖、恐吓或者教唆犯罪的。
(8)侮辱、谩骂、诽谤他人的。
(9)中华人民共和国法律、行政法规所禁止的其它内容的。
六、 免责条件
(1)双方任何一方由于火灾、自然灾害、战争或政策等不可抗力因素不能履行或不能完全履行合同时，均应及时以书面形式通报对方，作为免责手续。不可抗力事件结束后，双方应协商继续履行合同，合同不能继续履行的，乙方退还甲方剩余信息费用。
(2)因骨干网或传输网故障及国家或移动运营商政策变化导致双方合作无法继续履行的，双方互不追究责任。乙方退还甲方剩余信息费用。
七、 本协议自双方代表或其授权人签字(加盖公章)之日起生效，协议未尽事宜由双方另行友好协商解决，本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份，双方效力对等。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
电 话： 电 话：
日 期： 年 月日 日 期： 年月日
甲方：________
乙方：_________
甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，达成/信息系统服务关系，特订立本合同。
一、甲乙双方关系
甲方为电脑及网络等信息系统使用者，即_________。
乙方为电脑及网络等信息系统外包服务供应商，即_________。
二、服务方式
1.甲乙双方在签署正式服务合同后，乙方每天会对甲方服务器软件和网络进行远程维护管理。具体内容包括服务器操作系统优化、数据库备份、核心文件备份、网络性能优化、网络安全控制、防火墙、邮件系统管理等等。
2.如甲方设备在使用中发生故障，可电话通知乙方。乙方先以电话、电子邮件、远程登录等方式提供解决方案，如无法解决，乙方在最短时间内上门维护，也可根据甲方约定的时间上门维护。
3.乙方可以免费为甲方提供设备采购的建议，但所发生的费用应由甲方承担。软件故障应由乙方解决，而不另外收取费用。
4.乙方还可以帮助培训甲方指定人员，进行一些简单的维护和问题解决，以能够尽快尽好地解决问题，使信息系统故障时间减至最低。
三、服务标准
1.乙方通过事前精心维护和事后及时响应，尽最大努力保障甲方信息系统设备的稳定运行。
2.乙方并严格保守甲方一切的商业机密，配合甲方数据信息的安全使用。
3.乙方可以为甲方提供软件方面的技术支持服务，但不对甲方自主购买软件的使用和维护负任何责任。
四、服务内容
信息系统安全规划
1.操作系统的安全修补
2.应用软件的安全修补
3.病毒防治软件的安装和定期自动检测、自动升级策略的设置
4.用户权限设置，密码统一保管
5.数据、邮件定期备份
6.系统安全漏洞分析及解决方案
7.企业网站、邮件系统安全检测
日常维护
1.软硬件维护，包括电脑、服务器、网络交换器、路由器
2.系统优化，包括__/_等。
3.网络系统优化，包括性能优化、易操作易管理优化
4.员工在使用电脑及相关设备时所遇到问题解答
其它
1.乙方可以免费为甲方提供设备采购的建议，包括提供采购设备的品牌及采购的方式。
2.乙方可以辅导甲方指定人员，进行一些简单的电脑操作维护和问题的解决。
五、合同执行
1.本合同最短有效期限一般为一年，实际有效期限应以实际签署日期为准，甲乙双方合同执行时间从甲乙双方签订合同的当日进行算起。
2.甲方应在合同期内每月_________日准时支付乙方服务费人民币_________元整;甲方也可以以持续月份方式支付乙方服务费人民币_________元整;甲方也可以年度方式_________支付乙方服务费人民币_________元整。
3..双方合同执行中如有争议，应友好协商解决，协商不成按照中华人民共和国有关法律提交_________仲裁委员会解决。
4.其它备注_________。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，合同自双方签字后生效。传真件有效。
合同有效期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方：_________
代表人：_________
乙方：_________
代表人：_________
_________年____月____日
依据中华人民共和国有关法律法规，____________信息服务有限公司(以下简称_____________)经与客户协商一致订立本合同。
甲方：_________(以下简称“客户”)
乙方：____________________________
一、服务定义
“客户区域”是指______网络数据中心(_____________)提供给客户用于放置客户设备的或放置_____________提供给客户使用的设备区域及空间。
“客户设备”是指计算机硬件(不包括存储数据)和其它被客户放置在客户区域的有形设备。
“客户授权者”是指经客户授权许可进入客户区域的人，客户应当列出他们的姓名、联系电话并提供给_____________。客户授权者有变更时， 客户应当及时书面通知_____________。
“客户系统”是指在本合同存续期间，客户所有的技术，包括客户的Internet应用的设计、内容、软件工具、硬件设计、运算法则、软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结构类库、实物和文档(打印的和电子版的)、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权(不管是客户所有的还是第三方所有的)，并且还包括客户在此基础上，改进的、增加或由客户技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。
“_____________提供设备”是指_____________提供给客户使用的计算机硬件、软件和其它有形的设备及计算机编码等。“_____系统”是指___________________所有的技术，包括_____________公司的服务、软件工具、硬件设计、运算法则软件(源文件和目标文件)、客户接口设计、体系结构、类库、实物和文档(打印的和电子版的)、网络设计、技术秘密、商业秘密和任何有关的知识产权(不管是______所有的还是第三方所有的)，并且还包括______在此基础上改进的、增加或由______技术发展而来的构思、简化操作等方法或手段。
“延展期”是指在服务期之后的延长期限。
“不可抗力”是指任何超出_____________或客户的控制范围的情况或事件，包括但不限于：电信主干网封网、电信主干网事故、中央或地方政府的行为、罢工、封锁或其他的劳资纠纷、全民性的秩序混乱、战争、自然灾害或区域性的紧急状态。(点击查看详细定义)
“互联网数据中心”是指_____________用于提供服务的任何设施。
“服务期”是指客户在服务订单中接受的_____________为其提供服务的最短期间。除非搅碛性级ǎ诜衿谀冢琠_____有义务向客户提供服务，客户有义务为每一项服务支付服务费。
“专业服务”是指由_____________提供的咨询、解决方案等服务，详见有关的服务订单。
“基本服务”是指在有关服务订单中描述的由_____________提供的主机托管和互联网接入服务，即提供有关的数据中心客户区域和接入互联网的要求带宽。
“服务起始日”是指_____________开始给客户提供服务的日期。
“服务品质保证”详见本合同第四条及附件二。
二、服务交付
客户须与______签订《数据中心技术服务订单》，本服务标准合同条款与《订单》一起共同组成约束双方的技术服务合同，并作为服务交付的依据。
______保留修订本服务标准合同条款的权利。但是______应当提前2个月书面通知客户有关的修订内容。修订内容在发出修订通知2个月后自动生效。
三、义务
______应按照客户签订的有关《服务订单》的规定，在约定的时间内向客户提供所需的主机托管、整机租用的客户区域和接入互联网的带宽的主机托管、整机租用的技术基本服务。
______应在本合同有效期间内根据与客户签订的服务订单及本服务标准合同条款，为其提供有关的主机托管、整机租用所需的_____系统 的运行维护、故障排除等相关基本服务和其他约定的服务。
四、服务品质保证(详细内容见附件三)
大带宽、高可靠性的电信级Internet连接，接入全光纤IP宽带骨干网--CNCnet;
______承诺提供24×7(每周24小时x 7天)的网络联接状况监控，24×7的主机运行状态监测，24×7的______系统管理和技术支持服务，24×7的______客服热线，24×7的恒温恒湿环境，双路高压供电，后备柴油发电机，独立UPS不间断电源保障和紧急状况下第一时间的响应与支持。高灵敏度的烟雾探测系统和FM200组成的消防系统;
______承诺客户接入______数据中心系统平台的线路应达到99.99%的接通率，电源应达到99.99%的连通率;
在合同期内免费提供给客户一个客户服务端软件用以管理服务器。
如果_________没有按照第4条的规定提供服务，______将根据客户要求，延长相应的服务时间。但是该服务品质保证不适用于 (I)不可抗力的因素引起的;(II)由于客户或任何第三方的过错引起的;(Ⅲ)客户设备、客户系统或第三方设备引起的服务中断;(IV)______提前通知的运维和移址等中断，______保证尽力减少该操作所需的中断。
______保证根据有关国家标准向客户提供基本服务。
详细内容。服务品质保证只适用于主机托管设施和整机租用的基本服务，而不适用于(I)任何增值服务(II)任何专业服务(Ⅲ) 本条款所述基本服务以外的其它服务。
五、客户义务
客户向______提出服务申请时，应当填写并签订有关的服务订单。在合同有效期内，客户保证其向_____________提供的客户资料真实、有效，并保证在发生任何变更后五(5)个工作日内以书面通知_____________。
客户保证获得一切必要的使用本合同所述服务的许可和授权，包括但不限于客户设备和客户系统的使用权。而且在合同有效期内持续拥有有关的许可或授权。
客户保证所托管(租用)的客户设备和客户系统符合国家规定的电器和通讯设备行业标准。
客户应当指派专人与_____________有关工程技术人员配合，包括但不限于协助设置设备、安装软件。
客户授权者进入_____________互联网数据中心应当经过_____________确认，并保证遵守______关于互联网数据中心的各项制度与规定，客户授权者只允许进入客户区域，如进入其他区域，应有_____________有关工作人员陪同。客户保证不利用______向其提供的任何服务进行任何违反法律、法规或侵害他人权利的活动。否则_______，______有权停止服务，并保留对损害要求赔偿的权利。
客户在使用服务期间时，如发现_____________系统或_____________提供设备的故障，应立即向________通告， ______应及时、迅速地排除该故障。在此客户认同： 由于INTERNET公网阻塞或其他通路(如访问目的地的服务器响应速度)问题， 或不可抗力而_______造成的线路中断或客户的访问速率下降， _____________将不负任何责任。
六、服务有效期
除非双方另有约定，本合同的主机托管最短服务期间为十二(12)个月，整机租用最短服务期间为一十二月(12)个月，自服务开通之日起算， 直至第十二个月整之日结束 (如一月五日零时起始至翌年一月四日二十四时结束)。
本条款的规定不适用于增值服务、专业服务或双方约定的其它服务。增值服务与专业服务的服务期间应按双方另行约定执行。
七、服务费和支付方法
服务费项目、金额及付款方式在《数据中心技术服务订单》中确定。
______在收到款项后应及时向客户提供发票，或收据。
如果服务起始日不是在当月的00日，则按照每月30天为准计算每日费用。
______在服务期结束时，可调整有关的收费标准，但是应当提前30天书面通知客户。如果客户不希望负担调整后的服务费用，客户可以在30天通知期届满时终止有关技术服务合同。
如果客户未在本合同规定的期限内支付______有关服务费，______有权终止有关服务及向客户追讨已提供服务的月服务费用，并自客户拖欠服务费十五之日起，每日按欠费金额的千分之四(4‰)加收违约金。
八、补偿政策
______违反服务品质保证的，客户有权就延迟、中断的基本服务要求延长服务期。但是客户应当在有关网络中断发生之日起7天内书面通知______，否则客户丧失要求延长服务期的权利。
______应当将补偿在网络中断发生月之随后一月进行延长服务期计算，除非该中断是在客户最后一个服务月内发生。
客户在签署本合同及有关服务订单后如果立即要求终止合同，而基本服务尚未开通的，______有权根据已做的电路调度和调测的完成情况一次性收取相关费用和获得第10条2款规定的经济补偿。
九、设备重置与其它服务
在合同履行过程中，如果客户需要将客户设备移到另一个客户区域、或因某种原因停止服务后重新服务，客户应与______有关工作人员尽力配合，并承担因重置而产生的一切费用。
在合同履行过程中，如客户需要线路升级、扩容或其他网络修改时，客户应提前书面通知______。在______确认有网络资源后，双方可签订有关的协议合同和服务订单。
在合同履行过程中，如客户需要主机托管接入和整机租用接入基本服务以外的服务，包括但不限于增值服务、专业服务，客户应填写有关的服务订单并与______签订相关协议，以便接受相应的服务。
十、合同终止
在本合同规定的服务期届满后，除非双方提前30天以书面通知对方，否则本合同将自动延展1年，并以此类推。
在服务期内，如果客户要求终止本合同，客户应当向______支付经济补偿金，该补偿金以未履行期间总服务费的30%和月服务费之间的高者为准。
在延展期内，客户可以终止本合同。但是应当提前30天以书面通知______。
如果客户违反本合同的规定延迟付款，且有证据表明客户没有支付能力的，______可以要求客户提供付款担保，或以书面通知中止有关服务。
合同的终止不影响合同终止前双方应履行的权利与义务，也不影响损害赔偿的请求权。
十一、免责条款
客户授权者、客户代表或任何参观互联网数据中心的人员在进入______互联网数据中心时应自行斟酌风险并承担可能的后果，_____对由此造成的损害不承担任何责任。除非该损害是由于______的故意或重大过失造成的。
______不承担客户设备和客户系统的损失赔偿责任，除非该设备损失是由______的故意或过失造成的。对于______由于上述原因造成的客户损失，______应赔偿置换该设备硬件部分的当时成本而不包括有关的软件、数据库和类似的设置等。
除本合同条款第7条、第10条规定赔偿以外，双方同意： 本合同所述的其他任何赔偿应限于因己方违约而给对方造成的直接损失，并不包括间接损失(如营业收入或利润损失、技术或经营权的丧失、业务间歇、服务或设备使用权的丧失等)，也不包括惩罚性的赔偿。
十二、保险
______在此告知客户可在中国现有的保险种类中投保合理的财产和责任保险。
______建议客户就使用的有关服务购买有关保险。
十三、保密
客户可以向第三方透露______在客户手册及公开印刷品上提供的服务信息。未经______书面许可或法律规定，客户不得向任何第三方透露其他______提供给客户的商业秘密。
未经______书面许可，客户不得转让其因本合同获得的权利及应尽的义务。
为本合同之目的，“专有信息”指在双方合作过程中一方从另一方(“披露方”)得到的披露方开发，创造，发现的，或为披露方所知的，或转移至该披露方的，对该披露方业务有商业价值的信息。专有信息包括但不限于有关商业秘密，电脑程序，设计技术，想法，专有技术，工艺，数据，业务和产品开发计划，与该披露方业务有关的客户的信息及其他信息，或该披露方从他方收到的保密信息。双方理解，信息披露方拥有并将拥有专有信息，而这些专有信息对该披露方是非常重要的;双方之间的合作关系产生了双方之间的与专有信息有关的保密和信任的关系。
双方对双方的合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同的具体内容披露给任何第三方。
十四、违约
双方承认，任何一方对本合同的任何违反都将给对方造成无法挽回的损失。如果一方违约，遵守合同的一方应有权通过本合同第八条的有关规定获得补偿。
乙方保证不通过托管或租用在__________数据中心中的设备向__________数据中心中的客户以及__________本身进行安全攻击。若违反此条款，___有权立即取消其托管/租用的资格，并且保留通过正当程序对其追索的权利。
十五、附则
本合同一式两份，具有同等法律效力。______与用户各执一份，本合同的相关文件双方须以书面形式传递。如邮寄应采用挂号方式，如以传真形式发送给对方，须获得对方的接收确认。
本合同及服务订单构成客户与______之间关于本合同的实质问题的完整合同，其将代替之前签订的有关同类内容的合同和协议。
在本合同下，______不行使或延迟行使任何权利或求偿权，不等于______放弃行使这些权利。并且如果______部分地放弃任何权利，不排除______行使其他的或进一步的权利。
在本合同有效期以及本合同终止后一年内，客户同意并保证不直接或间接地邀请或尝试邀请______的雇员或合同工与客户或其相关联公司签订有关的雇佣协议。
本合同某些条款如果无效，不影响其他条款的有效性。
______与客户因本合同产生任何纠纷，应通过协商解决。如解决不成时，任何一方均可向有仲裁委员会申请仲裁。
本合同适用中华人民共和国法律。
本合同可提供一种或更多种语言译本，但应以中文本为准。
十六、其他补充规定
__________________________________________
十七、附件
附件一 《数据中心技术服务订单》
附件二 《______主机托管、整机租用用户入网责任书》
甲方：_________________
授权人签字：___________
职务：_________________
盖章：_________________
日期：_________________
乙方：_________________
授权人签字：___________
职务：_________________
盖章：_________________
日期：_________________
委托方：________________(以下简称甲方)
受托方：________________(以下简称乙方)
为了确何绿色食品原料优质油菜籽种植基地能够严格按照《绿色食品原料优质油菜籽种植规程》的要求种植，使基地农户稳产增收，经双方充分协商，达成如下条款：
1、甲方负责基地的开发建设、环保、产品适销以及日常管理;乙方负责基地绿色食品原料种植技术的培训、推广，制定种植规程和生产过程的质量控制工作。
2、甲方每年支付乙方技术服务费伍仟元整，签订合同时支付30%作为乙方经费，油菜籽收割后再支付余下的70%。
3、甲乙双方各安排两名人员组成技术组，负责基地技术指导、咨询和培训、推广工作。
4、甲方负责搞好基地规划布局和种植选定认定，做好以村为单位统一供种、连片种植工作，甲方按乙方制定的种植规程和质量控制标准，组织监督种植户进行生产。
5、甲方负责按绿色食品肥料和农药使用准则，统一向农户提供符合国家标准的肥料、农药，并由基地技术组农技人员负责统一指导农户科学、安全合理使用。
6、乙方对农业科学技术以及病虫防治措施，必须达到每户至少有一人参加培训的目标，经考核合格后颁发证书。
7、乙方负责对基地的农药、肥料等投入的使用情况进行监控管理，不定期对土壤环境质量抽查检验，乙方有权对甲方提供使用的农资进行检测，凡不符合标准的禁止使用。
8、乙方定期为种植户提供技术指导、咨询，定期编发生产技术指导材料和经营信息等资料。
9、责任追究。实行违规操作追究制，属于过程管理、收购不及时或压级压价而造成基地环境被污染的优质油菜籽损失由甲方负责;属于技术指导不力或技术指导错误产生的损失，由乙方负责;属于农户违反操作规程造成的损失由农户自负。
10、本协议有效期五年，一式两份，甲乙双方各执壹份，自签字之日起生效。
甲方(签章)：_______________
乙方(签章)：_______________
__________年_________月________日
服务方(甲方)：______________
地址：________________________
邮编：________________________
电话：________________________
传真：________________________
开户银行：____________________
帐号：________________________
委托方(乙方)：______________
地址：________________________
邮编：________________________
电话：________________________
传真：________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，在平等互利的原则下，经协商一致，订立本合同，以兹双方共同遵照执行。
第一条病毒名称
甲方接受乙方的委托，为其载体构建、重组、扩增和纯化_________腺病毒，腺病毒滴度_________pfu/ml。
第二条费用及价格(人民币)
1.病毒的载体构建、重组、扩增和纯化所需的原料由甲方自行购买;
2.合同总价_________元，(大写)_________________________。
第三条乙方责任
1.乙方所购买的甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品将只供乙方或乙方所能控制的实验组中进行实验研究，在任何情况下决不用于人类，决不用于以谋利(直接或间接)为目的的生物制药以及临床分析等方面。
2.未征得甲方授权或同意，乙方不能以任何名义将购买的腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品转移、出售或租借给他人使用。
3.保证乙方应用甲方腺病毒产品及其一切复制品、衍生产品进行的研究符合现行的法律法规，不得应用甲方腺病毒产品进行有损于人类安全或其它非法目的的研究。
4.所有在研究过程中经本产品及其一切复制、衍生产品处理过之动物、植物、蛋类以及乳制品等均应妥善处理，决不可食用或出售。
5.乙方及乙方的课题组在发表文章中注明该重组腺病毒购自甲方，并将已发表文章复印一份给甲方。
6.甲方的腺病毒产品是由人5型腺病毒改造而来，在特殊情况下仍可能具有一定的致病性，乙方必须遵守国家安全使用腺病毒原则。任何违反该原则而引起的实验人员或其他人员的健康问题，甲方概不承担法律责任。
7.若乙方不再应用本产品须将其销毁或返还甲方。
8.乙方承诺在使用本产品的过程中不会做出任何有损于甲方的言论或行为。
9.乙方对其提供技术服务的病毒不得转卖、转送及商业化用途。
10.乙方在收到甲方提供的腺病毒制品后，应立即将其分成小份装于无菌的病毒冻存管中并低温保存于-20℃，避免反复冻融而导致病毒滴度下降。由于使用不当引起的质量问题由乙方承担。
第四条甲方责任
1.甲方所提供之腺病毒产品需经过严格的质量控制，其所携带的基因经过测序确证无误。
2.甲方的腺病毒产品通过快递公司送达乙方。
3.如果乙方对产品质量有任何异议，请在货到后一周内及时与甲方联系，甲方将复核产品的质量状况，并给予乙方满意的答复。
第五条甲方应在_________年_________月_________日前完成技术服务工作，并向乙方提交下列成果及其报告：
1.成果：重组腺病毒，分别为____________________。
2.载体构建流程报告。
3.病毒重组及鉴定报告。
4.病毒颗粒数检测报告。
5.病毒滴度检测报告。
6.病毒纯度hplc检测报告。
第六条付款方式
1.乙方在合同签订当日应当支付合同费用的1/3，即人民币_________________。
2.甲方向乙方提交第六条所列的.成果当天，乙方支付合同费用的1/3，即人民币_________________。
3.甲方向乙方提交第六条所列的报告当天，乙方最后支付合同费用剩余的款项，即人民币_________。
第七条违约责任
1.甲方如不按时向乙方提交第六条所列的成果，每拖延一天，应向乙方偿付合同金额千分之三的违约金。
2.合同履行期间，乙方不得自行解除本合同，否则乙方总额向甲方支付违约金。
第八条争议解决方法
乙方对产品质量有任何异议，在货到后一周内及时与甲方联系，甲方将复核产品的质量状况，并给予乙方明确的答复。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。合同履行期间双方发生争议，不能协商解决的，由合同履行地所在仲裁委员会仲裁解决。
第九条其他约定
1.备注：_________________________________(甲乙双方需增加的条款)
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。
3.本合同的附件具有同等法律效力。
4.本合同经双方签字并加盖公章后即生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国测绘法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致就 沉降观测工程的有关事项签订如下合同条款，以兹共同遵守：
一、工程项目概况
1、工程项目名称：
2、工程项目地点：
3、工程建筑面积：
4、包干工程范围及内容：
5、工程质量等级：优(质量标准的评定以国家或行业的质量验收标准、项目所在地要求及合同约定标准为准)。
二、测绘范围
1、测绘内容
项目楼沉降观测，共 栋进行沉降观测，并提交沉降监测报告。
2、作业依据
该楼的设计图纸及相关的技术资料;
《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91;
《建筑变形测量规范》JGJ/T8-20xx。
3、技术要求：
4、沉降观测工期
按设计要求，沉降观测工作于 开始，进行第一次基础沉降观测点的观测; ，第二年观测二次(每六个月观测一次),第三年观测一次或者观测至沉降稳定为止。
三、测绘费用及结算方式
1、合同价款(本合同所涉及价款均含税)
本合同采用固定综合包干单价方式计价，测量费按 元/栋/次,观测预算总价款(含税金)暂定为人民币 元(大写： )。
该包干单价包含但不限于设备进退场费、沉降观测水准基点深式埋设费、沉降观测点埋设费、观测费、资料整理费、出报告费、工程验收配合费、水电费、观测点修复费、税金等全部费用，除本合同另有约定外，不再因任何理由予以调整。
2、付款方式
本合同无预付款，按测量进度、次数付款。
每次付款前乙方均应向甲方提供乙方机构所在地开具的服务业发票或地税通用***。
3、本合同价款为上述工作内容(详见施工图纸)的总价款，不再另行追加合同价款。若有变更，双方必须签订补充协议，否则甲方有权拒绝结算变更部分的工程。
4、因甲方原因造成工程停工时间长达 个月或因建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝等意外情况及观测期满沉降量未稳定等原因，产生的工作量的增加，其测量费按 元/栋/次收取。
四、工地代表
甲方驻工地代表(工程师)姓名：
乙方驻工地代表(项目负责人)姓名：
五、甲方的权利与义务
1、应当协调乙方进现场，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。
2、配合乙方作好沉降观测基准点和观测标志点的埋设工作。
3、负责对施工单位和施工人员作好保护测量观测点的宣传和教育工作。
4、审核乙方所报的中间观测报告及最终监测报告。
5、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进度进行监督和检查。
6、有权要求乙方撤换由其派遣或雇佣的不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的工作人员。
7、为乙方提供电源、水源，费用由乙方自行承担。
8、由于甲方原因造成乙方窝工及特殊情况(工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成停工等)，工期顺延。
9、如因施工单位在施工中破坏观测点，或因此需进行观测点重新埋设的，由甲方负责协调。
10、甲方对乙方提供任何资料(含阶段性成果)的审核、确认或同意，均不免除或减轻乙方应承担的质量瑕疵责任。
六、乙方的权利与义务
1、委派现场代表 负责观测期间的全面管理。该现场代表须持有与本观测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
2、设计施工方案图，报甲方审核通过后按图施工，并承担图纸设计费用。
3、合同签订后，乙方在接到甲方通知后2天内进场，进行基准点和观测点的布置埋设。
4、根据甲方的有关资料和技术要求，按照国家现行规范组织测量队伍进场作业，按时按质按量为本工程提供可靠、准确、详细的观测资料数据。
5、乙方自行雇用职工并负责支付其工资，并对其职工的行为及劳动安全负完全责任。
6、观测过程中提供中间报告，在本项目竣工验收前30日内(具体时间以甲方通知为准)，向甲方提供施工过程中的沉降监测报告及数据资料，并最终提交沉降监测报告及全套电子版的报告。
7、乙方及时参加甲方组织的各种会议，遵守甲方的现场管理规定，组织勘测队伍安全文明施工。
8、乙方应保护成品、半成品观测点，并做明显标识。对于观测点的破坏，乙方负责修复，最大限度的保证甲方报告的完整性，并负责协调报告验收和存档。
9、乙方对观测数据及分析报告负保密义务，非经甲方书面许可，不得向任何第三方披露。
七、违约责任
1、如果乙方未完全履行合同即中途退场，应退回甲方已付款项，并支付甲方本合同总价款20%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方不能按照合同要求为甲方提供完整、详细、真实、可靠的检测报告或者检测报告不合格，甲方不支付任何费用，乙方并应支付甲方本合同金额30%的违约金。
3、乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已付款项，并应支付甲方本合同金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。
4、甲方无故终止本合同的，应结清乙方已完工程款，给乙方造成损失应给予赔偿。
5、甲方不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向乙方支付应付未付款项的0.1%的滞纳金。该项违约金累加不超过合同总价款的5%。因乙方原因致使甲方违约的，甲方无须支付上述违约金。
八、安全条款
1、乙方须按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任(该事故包括但不限于工程事故、施工人员损害或致人损害等)和因此发生的一切费用;发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，并及时进行抢救工作，乙方承担由此发生的费用和责任。
2、乙方自备观测设备、劳保用品及材料等必须是质量合格，符合安全标准的产品，所发生的一切后果均由乙方承担。
九、沉降监测报告成果的交付
1、乙方向甲方提供的所有的沉降监测报告，必须经过甲方审核并符合施工地区建设主管部门存档需要。
2、乙方需向甲方提供的工作成果如下：
(1)在本项目竣工验收前30日内(具体时间以甲方通知为准)，应向甲方提供竣工备案用沉降监测报告及相关数据资料。
(2)按本合同约定最后一次观测完毕30日内提供最终沉降观测报告及相关数据资料。
十、争议解决方式
在履行本合同时发生争议可以双方协商解决，协商不成的由合同签订地人民法院裁决。
十一、合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共计陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
2、本项目建筑物沉降稳定，双方义务履行完毕后，本合同即告终止。
十二、附件
1、廉洁协议
2、每栋楼布点图
3、营业执照副本复印件
4、乙方施工资质复印件
(以下无正文)
甲方(签章)： 乙方(签章)：
签约代表： 签约代表：
电话： 电话：
签约日期： 签约日期：
签订地点： 签订地点：
开户银行： 开户银行：
账户： 账户：
合同编号：___________________
委托方（甲方）：__________________________
顾问方（乙方）：__________________________
根据《民法典》的规定，甲方委托乙方对______________工程项目进行单桩承载力静载试验技术服务，经协商一致，签订本合同。
一、项目的内容及范围和要求：
1.甲方委托乙方对_______________等工程项目的基桩进行静载试验，其中：
（1）_______________桩_______________根，要求试验载荷量为_______________KN；
（2）_______________桩_______________根，要求试验载荷量为_______________KN；
（3）_______________桩_______________根，要求试验载荷量为_______________KN；
（4）按现场要求荷载量及数量进行检测。
2.检测依据：
（1）______________________________；
（2）甲方提供的有关图纸文件及技术要求。
二、甲方的义务与责任：
1.确定检测桩号，提供桩基平面图，桩施工记录及地质资料；
2.按照乙方提供的试验方案及有关要求，完成桩帽制作，土方开挖，铺设垫层等工作；
3.试验现场道路及场地的平整填实，要满足乙方要求，确保乙方运送设备、重物的车辆开至试桩位置。保证乙方能连续进行检测试验工作；
4.提供三相四线电源及照明电源至检测桩附近；
5.指定专人对乙方检测进行现场监督，协调现场各方关系；
6.负责上述1 至5 项工作的费用和按合同及时支付检测费用。
三、乙方的义务与责任：
1.根据工地实际情况编制适用的试验方案；
2.当甲方需要时，负责提供场地平整、垫层铺设、桩帽施工等方面的具体要求和图纸：
3.负责试验设备、重物的装卸及进退场；
4.负责整个试验过程按_______________标准（_______________）要求进行，保证检测结果的公正性、准确性、及时性；
5.在现场检测工作结束后_______________天，提供检测报告一式_______________份；
6.提交的检测报告应盖有_______________印章，保证具备承接该项目所需的资质和资格。
四、履行合同的计划、进度期限、地点和方式：
1.项目履行地点：_____________________________________________；
2.检测进场时间由双方初步商定，甲方确定并提前_______________天通知乙方；
3.如因雷雨、台风、道路隔断等不可抗力因素影响，或现场不具备试验条件时，乙方进场时间顺延。
五、验收标准和方法：
本项目以乙方出具符合_______________桩基检测规定的基桩静载检测报告的方式验收。
六、违约责任：
1.当加载未能达到最大试验载荷而试验桩破坏，或甲方因故要求终止试验工作时，试验费按原定最大试验载荷量收取；
2.因试验桩承台（支承桩或垫层）失稳而增加的工作量，其经济责任由甲方承担；
3.当乙方未能按合同规定日期提交检测报告时，延期违约金每天按合同结算价的_________%计罚；逾期超过_______________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
4.如乙方提交的检测报告不符合合同规定的验收标准时，乙方应负责免费重作，且工期不顺延。
5.甲方因自身原因未能按本合同规定日期支付乙方合同款时，延期违约金每天按应付价款的_______________%计罚；
6.其它违约事项按《民法典》的有关违约责任条款计算违约补偿。
七、酬金总金额及付款时间、方式：
1.项目计价：按_______________计收，并按实际工作量进行结算。
2.甲方应付报酬______万______仟_______佰_______拾____元______角______分整
3.支付方式（按以下第______种方式）
（1）一次总付人民币：_______________
（2）分两期支付，第一期付总额_______%，即________元；第二期按试验结束后双方签证认可的实际工作量结算，在乙方交付试验报告时付清；
（3）其它方式：_____________________________________________
（4）若工作量发生增减，按甲方确认的实际工作量结算。
八、其他：
1.为确保检测结果的公正性，任何一方不得干预检测工作。
2.甲、乙双方的设备、材料、人员等安全及保险分别由各自承担。
3.结算费用已包括收入部分各项税费，由乙方向有关部门缴纳。
4.双方遵循自愿平等、互利有偿和诚实信用的原则，对合同履行过程中产生的问题，通过友好协商解决。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_____________种方式解决:
(1) 提交武汉仲裁委员会仲裁；
(2) 依法向甲方所在地人民法院起诉。
5.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
6.本合同一式_________份，双方各执_________份，具同等法律效力。
甲方（委托方）：_________ 乙方（承接方）：________
法定代表人：_____________ 法定代表人：____________
甲方代表：_______________ 乙方代表：______________
电话：___________________ 电话：__________________
开户银行：_______________ 开户银行：______________
帐号：___________________ 帐号：__________________
签约日期：_____________年____________月___________日
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方本着平等互利的原则，通过友好协商，达成i/t信息系统服务关系，特订立本合同。
一、甲乙双方关系
甲方为电脑及网络等信息系统使用者，即_________。
乙方为电脑及网络等信息系统外包服务供应商，即_________。
二、服务方式
1.甲乙双方在签署正式服务合同后，乙方每天会对甲方服务器软件和网络进行远程维护管理。具体内容包括服务器操作系统优化、数据库备份、核心文件备份、网络性能优化、网络安全控制、防火墙、邮件系统管理等等。
2.如甲方设备在使用中发生故障，可电话通知乙方。乙方先以电话、电子邮件、远程登录等方式提供解决方案，如无法解决，乙方在最短时间内上门维护，也可根据甲方约定的时间上门维护。
3.乙方可以免费为甲方提供设备采购的建议，但所发生的费用应由甲方承担。软件故障应由乙方解决，而不另外收取费用。
4.乙方还可以帮助培训甲方指定人员，进行一些简单的维护和问题解决，以能够尽快尽好地解决问题，使信息系统故障时间减至最低。
三、服务标准
1.乙方通过事前精心维护和事后及时响应，尽最大努力保障甲方信息系统设备的稳定运行。
2.乙方并严格保守甲方一切的商业机密，配合甲方数据信息的安全使用。
3.乙方可以为甲方提供软件方面的技术支持服务，但不对甲方自主购买软件的使用和维护负任何责任。
四、服务内容
信息系统安全规划
1.操作系统的安全修补
2.应用软件的安全修补
3.病毒防治软件的安装和定期自动检测、自动升级策略的设置
4.用户权限设置，密码统一保管
5.数据、邮件定期备份
6.系统安全漏洞分析及解决方案
7.企业网站、邮件系统安全检测
日常维护
1.软硬件维护，包括电脑、服务器、网络交换器、路由器
2.系统优化，包括windows/xp等。
3.网络系统优化，包括性能优化、易操作易管理优化
4.员工在使用电脑及相关设备时所遇到问题解答
其它
1.乙方可以免费为甲方提供设备采购的建议，包括提供采购设备的品牌及采购的方式。
2.乙方可以辅导甲方指定人员，进行一些简单的电脑操作维护和问题的解决。
五、合同执行
1.本合同最短有效期限一般为一年，实际有效期限应以实际签署日期为准， 甲乙双方合同执行时间从甲乙双方签订合同的当日进行算起。
2.甲方应在合同期内每月_________日准时支付乙方服务费人民币_________元整;甲方也可以以持续月份方式支付乙方服务费人民币_________元整; 甲方也可以年度方式_________支付乙方服务费人民币 _________元整。
3.本合同执行过程中，甲乙双方如需修改、增删合同条款内容，应在双方都认可的情况下加入本合同附件。附件具有同等法律效力。
4.双方合同执行中如有争议，应友好协商解决，协商不成按照中华人民共和国有关法律提交_________仲裁委员会解决。
5.其它备注_________。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，合同自双方签字后生效。传真件有效。
合同有效期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________
乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
委托方(甲方)：_________________
受委托方(乙方)：_______________
甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务，根据有关规定，经双方协商同意，签订本合同。
第一条委托服务的建设项目概况
1.1项目名称_______________________
1.2项目地点_______________________
1.3拟建建设项目规模用地面积：_________平方米，层数：_________，建筑面积：_________平方米，层数：_________，其中含商服面积：_________平方米，层数：_________;住宅面积：_________平方米，层数：_________，管线名称：_________，长度：_________
1.4其它：_______________________
第二条委托服务内容
2.1建设项目现场踏勘
2.2建设项目选址定点
2.3提供规划设计条件和有关资料
2.4比选规划设计方案
2.5提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。
2.6其他_______________________
2.7任务完成日期_______________________
第三条甲方按时向乙方提供有关文件和资料文件资料名称_____________________________内容要求_________________________________份数_____________________________________提交时间_______________________________
第四条委托服务费用及支付方式
4.1甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[20__]162号文件规定的收费标准执行。
4.2本合同签订后_________天内，甲方一次性支付规划技术服务费(大写)________万元(小写_________万元);或本合同签订后_________天内，甲方支付规划技术服务费总额度_________%，即(大写)_________万元(小写_________万元)，项目服务内容完成后_________天内，甲方支付乙方剩余全部费用，即(大写)_________万元(小写_________万元)。
第五条双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托规划技术服务任务时，必须向乙方提供相关文件资料和明确要求，并对所提供的文件材料真实性和时限负责。
甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内，乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的时间相应顺延;规定期限超过10天以上的，乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。
5.1.2甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误，导致乙方返工时，双方另行签订补充合同。
甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用，具体标准双方协商确定。
5.1.3合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未开展服务工作的，乙方应当返还甲方已支付费用的50%;乙方已开展工作的，甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。
5.1.4甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。
甲方逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。
5.1.5甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应按省物价局黑价联字[20__]162号和黑建规[20__]41号及有关规定开展规划技术服务活动。
5.2.2乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5.2.3合同生效后，乙方提出中止或解除合同，应返还甲方所支付的服务费用。
5.2.4因乙方延误规划技术服务成果提交时间，每延误一天，乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一，核减的最高限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第种方式解决(一)提交_______________________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
第七其他事项
7.1本合同未尽事宜，双方应当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签订之日起生效。
本合同一式两份，双方各执一份。
7.3双方共同履行完本合同规定的责任义务后，本合同即终止。
委托方(甲方)：_________________
受委托方(乙方)：_______________
项目名称
委 托 方
(甲 方)
服 务 方
(乙 方)
海洋科学大型仪器区域心
服务内容
和 要 求
(1)甲方为了研制新产品、提高产品质量、保护资源环境等目的，委托乙方为甲方经办人所送样品提供化学成份和/或物理指标测试分析服务。乙方以自己的测试分析技术和方法、仪器设备和测试条件、专业知识和经验、图书资料和信息等，为甲方提供该批特定样品的分析服务。
(2)甲方要求及乙方受理的该批样品测试分析的具体内容，以及该批样品的有关信息，由甲方经办人填写于《委托检验登记表》内。该《委托检验登记表》作为本协议的附件，是本协议内容的补充，由甲方经办人签字作为正式提出委托，由乙方经办人签章作为正式接受委托，见附件一。
(3)乙方接到甲方的待检样品后，应尽快安排检验人员按《委托检验登记表》上要求提供的样品测试分析服务的具体内容，对样品进行测试分析。一般应在8个工作日内或与甲方商定的时间内完成对甲方所送样品的测试分析工作。
(4)甲方保证对所提供的一切资料、信息和实物的真实性负责，并提供必要合作。甲方在领取乙方签发的分析检验报告前，应为乙方所提供的测试分析服务支付费用。
协议金额
委托方(签章)：
经办人(签章)：
身份证号码:
电 话： 传 真：
手 机: e-mail:
地 址：
邮政编码：
日 期： 200 年 月 日
服务方(签章)：海洋科学大型仪器区域心
经办人(签章)：
电 话：
传 真：;邮政编码：
地 址：
日 期： 200 年 月 日
甲方：___________
乙方：__________
法定代表人或负责人： __________
地 址：____________________
电 话：____________________
乙 方：____________________
法定代表人或负责人： ___________
地 址： ____________________
电 话： ____________________
开户行名称：_______________
帐 号：____________________
经双方友好协商，甲方聘请乙方为公司及 项目的企业运营及相关广告推广(具体内容详见附件
2)提供顾问咨询服务(以下简称“本项目”)，双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。
1、 定义
1.1 本合同中
a) “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。
b) “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
c) “ 咨询服务”指附件二(详见附件）
2)中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规定的附加咨询服务。
d) “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
e) 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。
1.2 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。
3、 文件效力如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。
4、 禁止转让未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。
5、 合同生效本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效：
5.1 经合同双方共同签署;
5.2 甲方依照附件一(详见附件
1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。
6、 开始咨询服务乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。
7、 合同变更双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。
8、 合同终止
8.1 如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。
8.2 本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。
10、 额外咨询服务合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外咨询服务的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。
1、 甲方的权力和义务
1.1 甲方应按附件三(详见附件
3)约定的内容和期限向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料;超过约定期限仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。
1.2 甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出附件二(详见附件
2)定义的服务范围和期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。
1.3 甲方应按附件一(详见附件
1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的，则甲方应自约定支付期限届满之次日起向乙方支付违约金，每天按该期应付而未付金额的万分之二计算支付。当甲方在约定付款日期届满后____日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外)，乙方有权单方解除本合同,同时，甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。
1.4 合同履行期间，甲方因其自身原因而要求终止或解除合同，乙方未开始咨询服务工作的，不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下，甲方应根据附件一(附件
1)所约定的付款方式，以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段，不足一个阶段一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时，按该阶段费用的全部支付。
1.5 甲方要求乙方暂停咨询服务的，甲方应提前____日书面通知乙方并说明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付;超过一半时，按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过____日，则乙方有权选择单独终止本合同。
1.6 在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
1.7 合同履行期间，甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方)：
2、 乙方的权力和义务
2.1 乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定，并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术，依照本合同的各项条款及附件二(详见附件
2)约定的内容为甲方提供咨询服务，并提交咨询成果。
2.2 乙方应按附件二(详见附件
2)约定的时间提交咨询成果，如因乙方自身原因逾期，每逾期一天，乙方应承担该阶段合同费用万分之二的违约金。
2.3 乙方应按附件二(详见附
2)约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。
2.4 合同生效后，除本合同标准样书.
1.5款约定的情况外，乙方不得无故终止或解除合同。
2.5 在任何情况下，乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及或赔偿金应以合同总额的20%为上限。
2.6 合同履行期间，乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方)：
3、 免责约定
3.1 因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承担违约责任。
甲方：___________
乙方：__________
_____年_____月_____日
委托方（甲方）：____________________
受委托方（乙方）：__________________
甲方委托乙方承担本建设项目城市规划技术服务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市规划法》以及有关规定，经双方协商同意，签订本合同。
第一条委托服务的建设项目概况
1.1项目名称_______________________
1.2项目地点_______________________
1.3拟建建设项目规模
用地面积：____________平方米，层数：____________，建筑面积：____________平方米，层数：____________，其中含商服面 积：____________平方米，层数：____________；住宅面积：____________平方米，层数：____________，管线名 称：____________，长度：____________
1.4其它：__________________________
第二条委托服务内容
2.1建设项目现场踏勘
2.2建设项目选址定点
2.3提供规划设计条件和有关资料
2.4比选规划设计方案
2.5提供城市规划法律法规和规划技术标准咨询服务。
2.6其他_______________________
2.7任务完成日期_______________________
第三条甲方按时向乙方提供有关文件和资料
文件资料名称_____________________________
内容要求_________________________________
份数_____________________________________
提交时间_______________________________
第四条委托服务费用及支付方式
4.1甲乙双方支付或收取的服务费用标准按省物价局黑价联[20__]162号文件规定的收费标准执行。
4.2本合同签订后_________天内，甲方一次性支付规划技术服务费（大写）_______ _万元（小写_________万元）；或本合同签订后_________天内，甲方支付规划技术服务费总额度_________%，即（大 写）_________万元（小写_________万元），项目服务内容完成后_________天内，甲方支付乙方剩余全部费用，即（大 写）_________万元（小写_________万元）。
第五条双方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托规划技术服务任务时，必须向乙方提供相关文件资料和明确要求，并对所提供的文件材料真实性和时限负责。
甲方提供的文件资料超过规定期限10天以内，乙方完成规划技术服务成果的时间按合同规定的'时间相应顺延；规定期限超过10天以上的，乙方有权重新确定提交规划技术服务成果的时间。
5.1.2甲方变更委托服务项目或提供文件材料有误，导致乙方返工时，双方另行签订补充合同。甲方应按乙方因此返工所耗工作量向乙方支付费用，具体标准双方协商确定。
5.1.3合同生效后，甲方要求中止或解除合同，乙方未开展服务工作的，乙方应当返还甲方已支付费用的50%；乙方已开展工作的，甲方应当按合同规定的服务费用总额支付给乙方。
5.1.4甲方应按本合同第三款规定的费用金额和时间向乙方支付规划技术服务费。甲方逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之一的逾期滞纳金。
5.1.5甲方应向乙方工作人员提供工作、交通等方面的便利条件。
5.2乙方责任
5.2.1乙方应按省物价局黑价联字[20__]162号和黑建规[20__]41号及有关规定开展规划技术服务活动。
5.2.2乙方对提交的委托项目规划技术服务成果质量负责。
5.2.3合同生效后，乙方提出中止或解除合同，应返还甲方所支付的服务费用。
5.2.4因乙方延误规划技术服务成果提交时间，每延误一天，乙方核减该项目规划技术服务费总额的千分之一，核减的最高限额为甲方向乙方所支付的全部费用。
第六条合同争议的解决方式：___本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决
（一）提交___________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第七 其他事项
7.1本合同未尽事宜，双方应当及时协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签订之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
7.3双方共同履行完本合同规定的责任义务后，本合同即终止。
甲方：___乙方：___
签订日期：___
签订地点：___
项目名称：________
委托方：_________
(甲方)
服务方：________
(乙方)
签订地点： 省 市(县)
签订日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就____________项目的技术服务(该项目属 计划※)，经协商一致，签订本合同。
一、※服务内容，方式和要求：
(属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介合同应当填写中介内容和要求)
二、※工作条件和协作事项：
三、履行期限、地点和方式：
四、验收标准和方式：
技术服务或者技术培训按 标准，采用 方式验收，由 方出具服务或者培训项目验收证明。
本合同服务项目的保证期为 。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用，保管不当引起的问题除外。
五、报酬及其支付方式：
(一)本项目报酬为(服务费或培训费)： 元。
服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 方负担。
(二)本项目中介方活动费为： 元， 由 方负担。
中介方的报酬为： 元， 由 方支付。
(三)支付方式(按以下第 种方式)：
① 一次总付： 元，时间：
② 分期支付： 元，时间：
元，时间：
③其它方式：
六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：
技术服务违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第九十八条、第九十九条规定，承担违约责任。
技术培训违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百零五条、第一百零六条规定，承担违约责任。
技术中介违反本合同约定，违约方应当按技术合同法实施条例第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条规定，承担违约责任。
(一)违反本合同第 条约定， 方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：
(二)违反本合同第 条约定， 方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：
(三)
七、争议的解决办法：
在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 进行调解。
当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第 种方式解决。
(一)因本合同所发生任何争议，申请 仲裁委员会仲裁;
(二)按司法程序解决。
八、※其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金财产抵押及担保等上述条款未尽事宜)：①
┌─┬──────┬─────────────────────────┐
││名称(或姓名)│(签章)│
│├──────┼─────┬─────────────┬─────┤
││法定代表人│(签章)│委托代理人│(签章)│
│├──────┼─────┴─────────────┴─────┤
│委│联系人│(签章)│
│托├──────┼─────────────────────────┤
│方│住所││
││(通讯地址)││
│甲├──────┼─────────────┬────┬──────┤
││电话││电挂││
│方├──────┼─────────────┴────┴──────┤
││开户银行││
│├──────┼─────────────┬────┬──────┤
││帐号││邮政编码││
├─┼──────┼─────────────┴────┴──────┤
││名称(或姓名)│(签章)│
│├──────┼─────┬─────────────┬─────┤
││法定代表人│(签章)│委托代理人│(签章)│
│服├──────┼─────┴─────────────┴─────┤
│务│联系人│(签章)│
│方├──────┼─────────────────────────┤
││住所││
││(通讯地址)││
│乙├──────┼─────────────┬────┬──────┤
│方│电话││电挂││
│├──────┼─────────────┴────┴──────┤
││开户银行││
│├──────┼─────────────┬────┬──────┤
││帐号││邮政编码││
├─┼──────┼─────────────┴────┴──────┤
││单位名称│(公章)年月日│
│中├──────┼────┬───────────────┬────┤
││法定代理人│(签章)│委托代理人│( 签章) │
│├──────┼────┴───────────────┴────┤
││联系人│(签章)│
│介├──────┼─────────────────────────┤
││住所││
││(通讯地址)││
│├──────┼──────────────┬────┬─────┤
││电话││电话││
│方├──────┼──────────────┴────┴─────┤
││开户银行││
│├──────┼──────────────┬────┬─────┤
││帐号││邮政编码││
└─┴──────┴──────────────┴────┴─────┘
印花税票粘贴处
────────
┌──────────────────────────────────┐
│登记机关审查登记栏：│
││
│技术合同登记机关(专用章)│
│经办人(签章)19年月日│
└──────────────────────────────────┘