施工合同模板合集(通用3篇)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:剪力墙结构
4、建筑面积:
5、承包方式:包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围:
二次结构工程,除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程(除卷材防水)中所有分项工程的施工;室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程;变形缝的制作安装;物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;具体承包范围包括并不限于以下工作内容:
(1)砌体的砌筑,预留的植筋,材料的多次搬运等;
(2)室内外粉刷,包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;
(3)砼二次构件包括构造柱、过梁、圈梁、压顶、挑檐及零星砼构件等内容,二次构件的模板制作、安装及拆除,二次构件钢筋植筋、制作及绑扎,砼搅拌、运输及浇筑,构件需要预制的采用现场预制及安装;
(4)楼地面的砂浆找平及细石砼找平等,楼梯踏步及平台的找平,底部抹灰及批顶等;
(5)天棚批顶、抹灰等;
(6)屋面工程:防水找平层、保温层珍珠岩及保温板铺设、隔离层铺设、细石砼找平、钢丝网片、屋面瓦、屋面铺砖等;
(7)室外工程:散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;
(8)变形缝的制作安装;
(9)物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;
(10)材料的多次运输等,砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;
(11)预留洞口、架眼的封堵;
(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;
(13)样板间制作,符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;
(14)建筑垃圾运至甲方指定地点,楼层清理达到竣工验收标准。
三、质量要求及工程验收:
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准;
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工,因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时,必须认真执行施工质量规范及相关图集,符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚500—5000元;影响甲方工程质量创优评验的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改;如拒绝或拖延整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡警无效而无法履行合同的,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具,履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理,工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的,由乙方承担赔偿责任。
四、工期要求:
1、工期必须达到甲方的工期要求,乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工(与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件)。如不能按照甲方控制的节点施工,给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组,在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工,否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时,乙方必须服从。
五、结算与付款
(一)结算办法
1、工程量计算:依据建筑面积计算,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—20xx规则进行计算,其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
2、承包单价:本工程地下车库承包范围内的工程质量验收合格,工期、安全文明如期完成,按照建筑面积元/m2算;
3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时,按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用:
a、顶棚批顶单价元/m2
b、屋面挂瓦单价元/m2
c、楼地面找平单价元/m2
4、如因乙方原因(包括但不限于:人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因)不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日,每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用,施工中不作任何调整,不因政策变动及人工费调整而增加费用,且包含所有设计变更部分的费用,施工中的设计变更不再另行计费,若出现重大设计变更造成面积增减,据实结算。
(二)付款办法:
六、材料、设备、设施的供应与使用
1、甲方提供的材料设备设施如下:
(1)提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料(钢管、扣件);
(2)塔吊、物料机等垂直运输机械;
(3)提供施工现场临时住房,临时水电;
2、乙方提供的材料设备设施如下:
(1)乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械(震动电机、震动棒)等以及本条第1款未提及的其它所需料具等,乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等,乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
(2)乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料,包括但不限于:钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求:
(1)乙方在施中对材料的使用应遵循节约用材、合理用材的原则,严格控制材料的用量,杜绝浪费,若材料损耗量超过预算用量的1%,超出部分由乙方承担;
(2)乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护,若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
(3)乙方负责在材料到场后,按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车,若乙方接到甲方通知进行材料装卸车,乙方未及时派人,甲方有权另行派工人,发生的费用由乙方负责人在派工单上签字,若乙方负责人拒绝签字,项目部在派工单上注明乙方拒签,发生的费用按照双倍扣除,应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
七、双方责任
(一)甲方责任:
1、负责开工前使施工场地具备施工条件;
2、甲方负责在开工时向乙方提供一套施工图纸,负责向乙方进行施工技术、质量及安全交底,在开工后继续协助解决有关技术事项;
3、协调乙方与其他施工队的关系;
4、按约定拨付乙方工程劳务费用,及时办理工程结算。
(二)乙方责任:
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工;
2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度;
3、乙方必须配备一名技术管理人员到项目施工地点进行乙方的施工管理,并作双方本合同履行的联系人,保证吃住在工地,协助甲方参与管理工作;
4、乙方人员进入工地,必须接受甲方对其人员进行安全教育,乙方人员必须按甲方规定的各项安全操作规程进行施工,违反规定造成的伤亡事故,由乙方责任人自己全部负责;
5、乙方人员进场后,必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张,进行登记造册,办理工人工资卡,以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前,乙方须将签字后的工人工资单汇总好,交项目部签字,甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线,乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改,或有特殊原因有预先通知的停工,不增加任何费用。
八、安全文明施工要求
(1)甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。
(2)甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
(3)如因乙方班组操作不当及管理方面的原因,造成安全事故,均由乙方负责;材料损失、返工、社会治安处罚的,由乙方承担。
(4)领导检查现场时,乙方配合项目部整理现场,做好安全文明工作。
九、履约保证金
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元,工人进场一个月后,且满足施工需要,无息返还。
十、合同的变更、终止与解除
1、本协议签订后,任何一方均无权单方面作出变更,经双方协商一致同意的情况下,双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后,无法定或约定事由出现,任何一方均无权解除或终止本协议的履行;当出现下列情况之一者,除(1)外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
(1)双方协商一致解除或终止本协议履行的;
(2)按本协议约定解除或终止本协议履行的;
(3)因不可抗力或甲乙双方均没有过错且不可抗拒的政府行为或其他原因致使本协议无法继续履行的;
(4)该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的;
(5)依法或依照约定的其他情形。
十一、合同生效及其它
1、本协议所列各标题及各条款的排列,仅系基于方便阅览而设,本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,效力相同。
甲方(盖章):
乙方(身份证复印件附后):
___年___月___日
我单位承建的石大御景园1#、17#、18#、19#、2楼施工项目。为促进工程进度和保证工程质量、确保安全的情况,我单位奔着公平、合理、平等、互利的原则,将本工程混凝土浇筑、砌砖等分部分项工程承包给施工队。内容为:
一、承包方式:本工程以清工形式承包,项目部只提供一台电锯(副材、钉子、铁丝、胶带、施工照明灯具、灯线、生活等乙方自负)。
二、承包内容:
1.模板制作安装和拆模全部施工程序。
2.本工程所有模板内容(框架、二次结构、小型构件等)。
3.模板相关的材料到场卸车,材料堆放(按项目部指定位置堆放)。
4.模板加工及工程外围现场整理。
5.模板工程结束将所有材料分类码放整齐,钉子拔掉后,在项目部指定位置放置(如木方、模板、扣件、顶丝等各自归类堆放,便于送回)。
6.钢筋棚、木工棚防护。
三、质量标准及现场文明施工要求:
1.工程质量:合格工程,优良验收。执行地方性和国家现行的质量验收标准和操作规范。严格按照三检要求(自检、互检、专检)等专项报验程序。施工前把本分项工程的施工方案和施工组织设计报项目部审核后方可施工。积极配合建设方、监理方和上
级有关部门的验收。
2.现场要求:市级文明工地的标准。执行现行的法律、法规及强制性条文和强制性规范,保护好、保持住现场文明工地的布局。
四、工期:1#、17#、18#三月底必须封顶,19#、20#四月底封顶,3月1日开始施工人员必须达到70人以上,少一人罚款贰佰元
五、双方的权利和义务:
1.工人进入施工现场必须服从项目部的管理,积极配合管理人员的工作,统一安排、统一协调,共同维护工地的生产秩序,遵守公司项目部的各项规章制度,工人要遵纪守法,维护公司的荣誉,严谨打架、酗酒、闹事等行为,情节严重、性质恶劣者项目部移交公安机关处理。要与其他工种相互配合,搞好团结及成品防护,以促进工程进度。
2.工人进入工地必须接受三级教育及公司项目部的各项规章制度,公司项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
3.严谨违章作业,模板配料期间正确掌握和使用机械,搞好机械安全防护措施。达不到施工条件、违章作业造成意外伤害后果自负。对机械做好定期保养,人为损坏加倍赔偿。模板支撑严格按照要求搭设。扫地杆、剪刀撑等承重部位必须按要求施工、不能凭经验马虎大意。发生经济损失及人身伤害均由乙方负责。材料使用要合理精心计算,如发生材料浪费,乱拉乱据,项目部任何人发现至少贰仟元罚款。现场达到活完、料净、场地清。出现涨模现象,乙方如不及时处理甲方处理,处理费用在工程款中扣回。
4.对于违章指挥,工人有权拒绝,并可向上一级领导反映,对于违章作业,出现后果由班组及个人负责。
5. 班组要严格熟悉图纸,对于各种构筑物几何尺寸和标高要严格控制,必须符合设计要求。对图纸中不明白的地方及时沟通,如私自窜改图纸,私做主张,后果自行处理。处理费用在工程款中扣回。
6.工程施工要善始善终,中途退出人工费拒付。
7.爱护公物,生活区的房屋、门窗、床、电器等要使用好保护好、使用好。出现损坏加倍赔偿,如出现违章乱拉乱扯,项目部给予500元以上罚款,出现的损失和造成对他人的伤害由乙方自行处理赔偿。
六、价格、结算依据及付款方式:
1. 结算依据:按混凝土与模板接触面积结算,执行山东省建筑工程量计算规则。
2.价格 元 /㎡。
3.付款方式:平时支付部分生活费,农忙时支付工程款的70%,余款工程竣工后年底付清。
4.本合同一式三份,签订之日后生效,未尽事宜另行商议,如发生争执到本工程所在地人民法院裁决,本合同随工程结束自行作废。
甲方:山东顺发建筑安装有限公司石大御景园项目部
乙方:
年月日
发包方(以下简称甲方):
代表人:
承包方(以下简称乙方):
一、建筑劳务有限公司 根据本工程的建设特点,依照《中华人民共和国民法典》 、 《中华人民共和国 建筑法》 及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,乙方自愿承担凯里“未来城,一期房建项目二标段(a 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一致,特订 立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同
1、工程概况 、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点:
3、建筑面积:约 96000.00 平方米。
二、劳务分包方式、范围(内容) 分包范围(内容):
具体承包内容如下:
1、本工程混凝土生产及浇筑工程:湿润、浇筑养护 (务必收面、拉毛)、砼 覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作), 本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 (墙上梁)柱墙、室内 梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容, (外墙内保温 yt 砂浆由甲方负责,非 yt 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);
3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担; 主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、 防暑等所有劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。
4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于 0 个孔,超过 0 个孔双方更行 协商。
5、 针对保险一事,对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内,由乙方支付两万元保险费, 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。
6、成品保护、保卫(场内外所有材料 50 米距离内的上车下车及码放);
7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置;
8、如因图纸变更增加工程量单处超过 000.00 元,按实际发生计算;
9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价 按照以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:
按设计图中建筑面积据 元平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求
1 、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成, 下雨不超过二小时必须正常上 班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。
2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。
必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂 现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且所有后果自负。
3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场,工 程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥__ 元人次的违约金,并 且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖 娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等,乙方必须无条件予以配合并加快进度)。乙方必须在标准层的进度在每月五层以上, 一旦发生,乙方必须组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位) 的工期损失,否则当月不预计量及拨款;
5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制,如达不 到施工任务单进度要求,则由乙方承担相应的延期费用。
五、质量标准
1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限 于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必须达到合格标准。质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时,乙方负责人必须到场参加,发现问题立刻进行整改。
2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或 设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的, 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。
3、 每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。
4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方承担。
5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方 50 元天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 ____元天,在当月工程款中 扣除。
六、付款方式及要求
1 、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,支付比例为已完工部分的 80%;
2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场, 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。
3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采用实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点,支付比例为己完工部分的 80%;达不到支付条件,当月不予以支付;
七、乙方义务
1 、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男 8 岁以上 50 岁以下、女 年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员, 乙方须支付¥______元人次的违约金, 并且 乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖 娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项 方案)精心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足 够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。
6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效 证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合,顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理, 做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械 设备、 周转材料、 安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管, 如有偷盗自行负责。
8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料,如乙方使用超过定 额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。
9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。
10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、罢工或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面立即终止合同,且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。
12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方配合乙方办理,费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责,应按照劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费:
13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅); 八、安全文明施工 、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底,使工人明确危险所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用 品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担,并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时,金额在 元以内 由乙方自行负责,超过 XX0 元以上保险公司赔偿以后余下金额,由甲方负责 70%,乙方负责 30%的费用。
九、事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故,乙方应积极采取措施,防止或减少损失,同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的 刑事、民事责任均由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
十、竣工结算
1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后 5 天内,劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务 报酬的最终支付。
2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%,预留 2%作为质量保证金,工程保修期 年。
十一、施工变更
1 、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方, 并提供变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时 进行各项调整和变更。
2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)。
乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不 得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失,均由乙方承担,且延误工期不予顺延。
十二、施工验收 、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙 方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。
十三、其他
1 、乙方下料必须正确,其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工 规范要求》机械施工。
2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每 次对乙方处以罚款壹万元整。
3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施确实档道, 需及时向项目部汇报, 由项目部统一安排专业人员处理, 否则擅自松动、 拆除将按 500~ 000 元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。
4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数, 乙方必须常住现场人员不得低于 0 人, 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员, 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。
5、乙方负责施工临时场地约 20 平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。
6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护,特别是水泥,要及时进行覆盖,以减少损失。
十四、争议
1 、 甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
发包方(公章) 承包方:
法定代表人: 身份证号:
委托代理人:委托代理人:
日 期: 日 期: